绿化工程承包合同

绿化工程承包合同工程名称:建立地点_________________________建立单位:（以下简称甲方）施工单位:（以下简称乙方）签约时间:年月日签约地点依据《中华人民共和国合同_________________________法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规同遵守第一条工程概况（-）工程名称:私家花园工程

（二）建立地点

（三）工作内容约101定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容其次条工期该工程工程总工期天开工时间从甲方批准的开工报告次日起计

（一）如遇以下缘由工期顺延

1.未刚好签审施工图纸和施工组织打算；

2.设计变更；

3.甲方未能按期提交施工场地；

4.连续4小时遇雨和停水、停电；

5.未按合同规定时间拨付工程款项；

6.遇不行抗拒因素

（二）竣工验收

1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否那么视为默认工程合格并进展竣工结算;

2.假设未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款第三条工程合同总价及支付方式

（一）结算依据

1.依照11019年公布的《全国统一建筑工程根底定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行定额缺项局部由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品工程按市场价定价；

2.甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；

3.甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）局部变更通知书；

4.竣工图

（二）合同金额L本合同暂定造价6万元；

2.工程竣工验收后按实结算

（三）合同金额的支付时间:

1.甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款

2.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；

3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%,余额5%作为质保金，保活期到后支付3%,保修期满后甲方付清余款第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程工程，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原那么第三条进展增减第五条质保期

（一）质保期从递交竣工报告后的第七日起算保修期按建立部XX年第80号令执行，平凡植物保活期半年，珍贵植物（1010元以上）保活期为一年，工程的其它局部保修期为一年

（二）成活率植物管护移交时按行规到达%的成活率第六条双方的责任

（一）甲方责任

1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；

2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织打算及施工图，并以书面形式通知乙方;

3.负责帮助办理施工的各项进场手续;

4.负责协调现场各施工单位间的关系;

5.假设施工变更应以书面形式通知乙方；

6.按合同规定时间按时付款

（二）乙方责任L按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关标准组织施工；

2.承受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

3.留意与外装饰单位施工现场的协作工作；

4.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；

5.负责施工中的成品爱护第七条甲、乙双方现场代表及责任

（一）甲方施工负责人:现场代表:

（二）乙方施工负责人:土建:绿化:现场代表:

（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为承受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及选购

（一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可选购O

（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购置第九条违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采纳措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；

3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的permil;向乙方支付逾期违约金

（二）乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5permil;向甲方支付违约金第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉第十一条本合同经双方签字盖章后生效第十二条未尽事宜，双方协商解决第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力甲方（盖章）:乙方（盖章）:法人代表:法人代表:托付代理人:托付代理人:一年—月一日。