工程安装外包合同

北京胖龙花木园艺有限公司安装承包协议甲方（发包方）乙方（承包方）依照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法，甲乙双方本着和谐协商、互惠互利的原则签定本协议

一、工程概况14592m WGK-80型单拱温室及配套设备工程名称；北京胖龙花木园艺有限公司温室工程工程总造价元，大写:元工程地点北京市通州区潮县镇纪各庄村

二、工程内容以下描述的温室及配套设备的安装及调试温室部分总面积14592平方米WGK-8O温室，南北向山墙；8米x19跨=152米，东西向侧墙；4米xll开间x2座+8米连廊=96米，两座温室呈东西布局，两座温室中间8米宽152米长连接走廊，（连廊下设

0.6m高砖墙裙，内外水泥摸面）温室四周

0.6m高石专墙裙以上均有国产防紫外线、防结露3=8的聚碳酸酯中空板整座温室共分6个区，北端两个区为7跨11个开间，其他4个区为6跨11开间，最北端一个区与其他种植区设单层薄膜隔断，共两个隔断，温室共设门6套，隔断处两套,连廊两套，连廊与温室中间设两套连廊顶部设顶窗共三段，配套设备内遮阳系统；内保温系统，外遮阳系统；内循环系统；湿帘风扇降温系统；采暖系统；移动式苗床系统；水解决系统；配电及照明系统；供水系统；基础部分；温室所有采用独立基础，温室四周设

0.6米高的砖墙裙，水泥砂浆抹平，温室四周设

0.8米宽的散水，连廊地面所有硬化，温室内有湿帘水池12个，道路及苗床间道路，和蓄水池等见图纸具体施工规定详见协议附件（设计技术方案）和施工图纸协议附件、施工图纸和本协议有同等法律效力

三、工程质量标准工程质量等级规定合格温室和配套设备按图纸和规定安装，执行胖龙公司标准；基础、土建部分按图纸施工，执行NY/T1145-2023标准;本协议的条款是以工程质量合格为前提条件

四、工期为60天开工日期2023,08竣工日期

2023.10,工程阶段划分工程量、工期、安装人数阶段工程量工期安装人数工程款（元）1主体骨架和外遮阳系统18天4530%2温室顶部覆盖和内遮阳内保温10天4515%3四周覆盖和湿帘、风机9天4515%4采暖和苗床系统13天4520%5其它部分安装及整体验收完毕后8天4510%6质保金12月10%合计

四、协议价款本协议承包总价款为人民币，除非实际施工工作量与协议附件的描述存在较大出入，否则本协议价款不做调整如业主需求工程变更，甲、乙双方在执行此协议基础上，签定附加协议

五、付款方式

1.乙方在18天工期内（之前），完毕主体骨架和外遮阳系统后，甲方支付乙方人民币总款的30%作为工程安装施工进度款

2.乙方在10天工期内（之前），完毕温室顶部覆盖和内保温内遮阳后甲方支付乙方人民币总款的15%作为工程安装施工进度款

3.乙方在9天工期内（之前），完毕温室四周覆盖和湿帘，风机后，甲方支付乙方人民币总款的15%作为工程安装施工进度款

4.乙方在13天工期内（之前），完毕采暖系统和苗床后，甲方支付乙方人民币总款的20%作为工程安装施工进度款

5.所有竣工并经甲方、乙方、使用方或监理方共同验收达标后，甲方支付乙方人民币总款的10%.

6.其余元整作为质保金，质保期为工程验收后12月，以甲方和业主签订的正式验收日期为起始日期，质保期内无任何安装质量问题，或虽出现安装质量问题，但乙方能在规定的时间内给予及时的解决，则质保期满甲方将总款的10%一次性拨付给乙方

7.在每个付款阶段，乙方须根据工程实际进度和工期延期情况提出付款申请，经甲方安装管理人员确认签字后传回公司，甲方需在七个工作日内将款项付出

1.乙方应按协议阶段工期竣工，因乙方因素导致阶段工期延期，每延期一天罚款人民币元；在工程阶段付款中减去，如乙方在下一工程阶段把工程进度赶上,罚款在下一阶段付款中返回如非乙方因素导致延期，则工期顺延，如甲方因素导致误工，则工期顺延每延期一天罚款人民币元

2.

8.

9.最后一笔安装费支付前，乙方在施工地向甲方开具全额的正式统一发票

六、甲方的责任和义务

1.为乙方提供安装施工所需图纸和技术资料，及时提供温室及设备安装所需的零件和材料（土建部分的材料属乙方采购）

2.配备安装管理人员，对乙方的安装施工进行技术指导，对乙方的安装施工质量和安装施工进度进行监督和检查及时做好阶段性的检查、隐蔽工程检查，督促乙方提供购买材料的质量资料，和施工中外检质量报告

3.甲方安装管理人员要对乙方的安装施工计划方案进行审核，检查、记录安装施工人员的数量和工种配备，工具和设施配备，安装施工进度计划贯彻情况

4.工程施工中，由于乙方施工能力因素，导致工程质量不合格或较大地延误阶段工期（超过30%时），甲方有权终止协议执行，结算阶段性工程承包款，由其给甲方导致的直接经济损失，在乙方的阶段性工程款中扣除

5.甲方安装管理人员要及时与业主沟通，为乙方安装施工提供必要条件；对安装现场出现的问题，充足与乙方协商沟通解决，及时反馈，做好书面记录

6.因天气气候因素导致安装停工，必须有业主方、安装管理人员签字的书面资料并根据实际情况调整安装工期，但承包价款不再调整

7.本协议执行协议总价，为一次性包死协议如因甲方因素（发货时间延误、设计方案变更、零件材料质量）将要导致停工，乙方必须在停工5日前书面告知甲方,并由甲方安装管理人员确认签字甲方尽快协调解决，尽量不导致安装停工；如的确导致安装停工的，必须有项目经理和主管副总认可的书面告知,停工的时间、停工人员数量必须得到甲方安装管理人员的书面确认甲方向乙方支付停工期间的平均人工单价为―元/天

七、乙方的责任和义务

1.负责工程材料和零件的卸车清点、搬运及保管

2.乙方应指定施工现场负责人:，工程安装期间不能改变，且必须在安装现场，负责解决施工过程中一切事宜

3.乙方要严格按照安装图纸和安装技术规定进行安装施工，服从甲方安装管理人员的指导;随时接受监理和业主及甲方安装管理人员的检查与监督，保证安装质量,达不到安装质量规定的应及时予以整改；严格执行中间验收程序

4.乙方要按照施工方案，保证各安装阶段的人员数量和工种，配备足够的工具；定期不定期向甲方安装管理人员提供施工进度计划和人员安排情况,服从甲方安装管理人员对施工计划的临时调整

5.在安装期间，乙方负责对安装的零件进行适宜的防护，避免或减少自然或人为灾害对温室零件导致的损坏

6.乙方应加强自身队伍的管理，做到文明施工人员着装整洁、语言文明；施工现场整洁、材料存放整齐；临建设施配备齐全如因乙方管理不善出现被业主罚款现象，乙方应按双倍标准补偿甲方

7.施工及生活用水、电及施工进出场道路甲方提供，其它所用工具乙方自备

8.乙方必须及时与安装工人结算劳务费,若因乙方未支付劳务费导致工程停工甚至司法纠纷，甲方保存把工程款直接支付给安装工人作为劳务费的权利，视为乙方收到该笔工程款

9.按本地工商、税务、建管、治安等部门规定办理相关手续并承担费用

八、其他

1.具有竣工验收条件，乙方向甲方书面申请验收甲方根据验收申请组织内部验收,并在验收后给予批准或提出合理的整改意见，乙方应按规定及时整改并承担相应的整改费用，外部验收必须一次合格

2.乙方应为所有参与该项目施工的人员办理意外伤害保险及工伤保险，并将保险单据复印件交甲方存档，费用由乙方承担乙方需按相关规定，采用严格的安全措施，对有心脏病、高血压、恐高症等疾病者不得参与该项目的施工，安装人员年龄范围规定18〜50岁若乙方人员发生工伤等安全事故或出现材料丢失、损坏,事故责任和由此发生的费用均有乙方承担

3.质保期内如发生施工质量问题，乙方应在接到甲方告知后36小时内赶到温室现场给予解决

4.本工程等级为合格，达不到等级规定验收不予通过

5.本工程的“协议技术附件”、施工组织设计方案的“施工进度计划”和“人员安排情况”作为本协议的附件，与本协议具有相同的法律效应

九、协议生效与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效

2.乙方交付竣工工程，且保修期满，甲方支付质保金后，本协议即告终止

十、争议的解决如因本协议发生争议，双方应力争通过和谐协商解决，协商不成可通过诉讼解决,由甲方所在地人民法院管辖本协议原件壹式两份，每份共伍页，甲、乙双方各持一份原件甲、乙双方必须严格按本协议认真执行，任何一方均无权单方修改和违反协议未尽事宜’双方协商解决甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表（签字）:乙方代表（签字）:开户银行开户银行帐号帐号日期。