园林绿化施工合同书版

园林绿化施工合同书工程名称_____________________________工程地点_____________________________建设单位____________________________施工单位第一部分协议书发包人（全称）___________________________________________承包人（全称）___________________________________________根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致,签订本协议

一、工程概况工程名称_____________________________________________________________工程地点_____________________________________________________________工程内容_____________________________________________________________

二、工程承包范围承包范围_____________________________________________________________________

三、质量原则工程质量原则CJJ/T82-99《都市绿化工程施工及验收规范》

四、协议价款金额（大写）（人民币）（小写）¥元

五、构成协议文献构成本协议文献包括

1.本协议协议书

2.本协议专用条款

3.原则、规范及有关技术文献

4.图纸双方有关工程洽商、变更等书面协议或文献视为本协议构成部分

六、承包人向发包人承诺按照协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内（苗木一年养护保活）承担工程质量保修责任

七、发包人向承包人承诺按照协议约定期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项.

八、协议生效协议签订时间年月—发包人_________________________承包人____________________________法定代表人（签名）法定代表人（签名）________________（或委托代理人）（签字）（或委托代理人）（签字）地址___________________________地址______________________________电话___________________________电话______________________________本协议一式四份，甲乙双方各执两份本协议自双方签定之日起生效日期:日期:第二部分专用条款

一、词语定义及协议文献

1、协议文献及解释次序协议文献构成及解释次序执行通用条款

2、语言文字和适使用办法律、原则及规范

2.1本协议使用汉语

2.2适使用办法律和法规适使用办法律法规国家有关法律、法规和南宁有关法规、规章及规范性文献均对本协议具有约束力

2.3合用原则、规范《都市园林绿化工程施工及验收规范》、《都市园林绿化用植物材料木本苗》、《都市园林绿化养护管理原则》

2.4双方另有约定列入补充条款

2.5双方对协议内容约定与上述法律、原则、规范规定有矛盾，以法律、原则及规范规定为准

3、图纸

2.1发包人向承包人提供图纸日期和套数动工前向承包人提供套施工图纸

2.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人

3.3发包人对图纸特殊保密规定

二、双方一般权利和义务

4、项目经理姓名:职务项目经理

5、发包人工作

5.1发包人应按约定时间和规定完毕如下工作1施工场地具有施工条件规定及完毕时间动工前施工现场到达“三通一平”2将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供应规定动工前接至施工现场,并保证施工需要.3施工场地与公共道路通道开通时间和规定动工前通，并保证施工规定.4工程地质和地下管线资料提供时间动工前以书面形式提供5由发包人办理施工所需证件、批件名称和完毕时间执行通用条款6水准点与座标控制点交验规定现场指定,并以书面形式交验.7图纸会审和设计交底时间动工前双方协商约定8协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木保护工作执行通用条款9双方约定发包人应做到其他工作:协调施工现场周围工作

5.2发包人委托承包人办理工作:无

6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和规定完毕如下工作1需由设计资质等级和业务范围容许承包人完毕设计文献提交时间；2应提供计划、报表名称及完毕时间每月25日前上报已竣工程量报表及下月进度计划表；3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和规定执行通用条款；4向发包人提供办公和生活房屋及设施规定执行通用条款；5需承包人办理有关施工场地交通环卫和施工噪声管理等手续执行通用条款6已竣工程成品保护特殊规定及费用承担土建工程竣工后与甲方办理竣工交接手续前出现损坏由乙方负责维修，植物保活期间植物养护费用由乙方承担；7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木保护规定及费用承担；8施工场地清洁卫生规定规定施工场地做到“工完、料净、场地清”；9双方约定承包人应做其他工作另行商议

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划时间协议签订后7天

7、协议工期动工日期年月日竣工日期年月日协议工期总日历天数日

7.1进度计划1承包人提供施工组织设计施工方案和进度计划时间2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见时间，发包人逾期未确认也未提出修改意见，视为同意3群体工程中有关进度计划规定4承包人必须按照经确认进度计划组织施工，并接受监督和检查因承包人原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改善措施提出追加协议价款

7.2延期动工如发生因发包人原因导致延期动工，由发包人承担由此给承包人导致损失，并顺延工期；承包人不能准时动工，应提前7日书面告知发包人并征得发包人同意，发包人不一样意延期或承包人未在规定期限内发出延期告知，工期不顺延

7.3暂停施工如发生因发包人原因停工，由发包人承担所发生追加协议价款，赔偿承包人由此受到损失，对应顺延工期；因承包人原因停工，由承包人承担发生费用，工期不顺延

7.4工期延误

7.

4.1由于如下原因导致竣工日期推迟延误，经发包人确认，工期对应顺延1发包人未能按约定日期提供图纸及动工条件；2发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；3发包人未按协议约定提供所需指令、同意等，致使施工不能正常进行；4因工程量变化或重大设计变更影响工期；5非承包人原因停水、停电等原因导致停工；6不可抗力及自然灾害；7发包人同意工期对应顺延其他状况；8其他可调整工期原因承包人在以上状况发生后3日内，就延误内容和因此发生经济支出向发包人、监理方提出汇报发包人在收到汇报后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期规定已被确认

四、协议价款与支付

8、协议价款及调整

8.1本协议价款采用可调价款方式确定

8.2双方约定协议价款其他调整原因凭设计变更联络单调整工程量，甲方承认基价为决算根据

9、工程量确认

9.1承包人向工程师提交已竣工程量汇报时间每月25日前，向监理工程师提交已完毕工量

10、工程款（进度款）支付双方约定工程款（进度款）支付方式和时间协议签订后，每月包日前支付核算竣工工程量价款80%,工程竣工验收合格后付到总工程量价款95%,余款在保修、养护期后付清

五、工程质量及验收原则

11、工程质量

11.1工程质量必须到达合格（验收原则按业主设计规定及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能准时结算或提请验收，本工程不能评估为合格

11.2乙方提供苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计规定进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范

11.3苗木成活率到达100%

12、竣工验收

11.1工程竣工后，乙方应告知甲方进行验收双方现场检查工程质量，质量合格,即由甲方签收

11.2承包人提供竣工图约定在工程竣工验收合格后一种月内提供竣工资料肆套

六、争议

13、争议处理

13.1凡因执行本协议所发生或与本协议有关一切争议，协议各方应通过友好协商处理；假如协商不能既处理，任何一方均可向有管辖权人民法院起诉

七、其他

14.1本协议未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力

14.2本协议附件是本协议构成部分，与本协议具有同等法律效力

14.3协议及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。