设备租赁协议常律师版四篇

设备租赁协议常律师版合同编号:出卖人:住所:_____邮编:_____营业执照号码:资格证书号码:法定代表人:联系电话:委托代理人:联系电话:买受人:国籍:_____性别:_____出生年月日第四条工程项目、工作内容和施工地点

1.工程项目

2.工作内容:

3.施工地点:第五条租赁方式及所有权

1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员负责设备的操作和维护保养工作

2.租赁设备的所有权协议附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权

3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担第六条押金经双方协商，出租方收取承租方押金元承租方交纳后办理提货手续租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方第七条设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由承租方自行负责第八条租赁机械的毁损和灭失

1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损正常损耗不在此内和灭失的风险由不可抗力的原因不能履行协议或造成损失时双方根实际情况协商解决

2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用1将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态2更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用3当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,承租方应按协议附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方第九条技术安全要求:.第十条同意作为承租方的经济担保人,负责承租方切实履行本协议各条款规定，如承租方在协议期内不能承担协议中规定的经济责任时,担保人应向出租方支付承租方余下的各期租金和其它损失第十一条双方义务和责任一出租方的义务和责任

1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥

2.负责配备设备操作,维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费

3.负责操作人员的工资及设备维修配件

4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作

（二）承租方的义务和责任

1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失

2.免费提供出租方操作司机的食宿承担司机加班费及施工补助

3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付

4.负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全

5.提供合格的燃油及润滑油因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担

6.租赁期间，如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣

7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全,承担运输费用及保险费第十二条违约责任

1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机

2.未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除协议，任何一方违反本协议约定,都应向对方偿付本协议总租金20%的违约金

3.承租方如不按期支付租费或违反本协议的任何条款时，出租方有权采取下列措施1要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失2终止本协议,收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失第十三条协议变更

1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权人即成为本协议的当然出租人

2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品第十四条声明及保证出租方

1.出租方为一家依法设立并合法村续的企业，有权签署并有能力履行本协议

2.出租方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效

3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.出租方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人本协议生效后即对协议双方具有法律约束力承租方:

1.承租方为一家依法设立并合法村续的企业，有权签署并有能力履行本协议

2.承租方签署和履行本协议所需的一切手续均已办妥并合法有效

3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.承租方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人本协议生效后即对协议双方具有法律约束力第十五条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为一年一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失第十六条不可抗力本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止协议或暂时延迟协议的履行第十七条通知

1.根据本协议需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式,可采用（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式

2.各方通讯地址如下:.

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起—日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任第十八条争议的处理

1.本协议受_____国法律管辖并按其进行解释

2.本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决1提交仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉第十九条协议解释本协议的理解与解释应依据协议目的和文本原义进行，本协议的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本协议的解释第二十条其他约定事项

1.出租方机械因故障停机,应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金月租费/30,如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金,如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金

2.出租方未按时进入工地、未按质量数量提供机械应扣、罚租金_______________

03.出租方机械或服务不能满足承租方要求,承租方有权进行处罚，直至解除协议

5.本协议未涉及的条款,双方可签定补充协议

6.本协议经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖协议专用章后，方能生效第二十一条协议效力本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为一年，自一年—月一日至一年—月—日本协议正本一式份，双方各执份，具有同等法律效力;协议副本份，送__________留村一份出租方（盖章）承租方（盖章）负责人（签字）负责人（签字）开户银行及帐号:开户银行及帐号:一年一月—日—年月一日签订地签订地点:签订地点:担保人（盖章）负责人（签字）开户银行及帐号:年月日签订地点:附件设备租赁协议常律师版

（三）出租方:公司承租方:公司根据《中华人民共和国民法典》经协商一致,签定本合同第一条:出租设备的基本情况

1.设备名称:采、掘、运各类生产设备规格型号:各型数量:台

2、租赁设备的用途:生产用第二条租赁期限租赁期一年，从一年一月一日至年月日第三条:租金、租金支付期限及方式

1.租金:年租金元,月租金元租金计算方法:设备原值_____元,预计折旧年限一年,一年折旧费元,加营业税、城建税、教育费附加.二一年租金,一年租金〃2二—月租金

2、租金支付期限租金按一月支付，每月一日前办理租金交付手续

3.租金交付方式集团公司财务部通过内部银行往来，转给公司财务部公司应固定专人按时到集团公司结算第四条:设备的交付

1.租赁开始日按乙方从设备库领用设备领单集团公司财务部门增加固定资产建帐之日算起

2、甲乙双方应当在交付使用前，对设备进行质量检验交付后在试运转期内产生的质量问题由甲方联系进行退换，正常运行后生产的问题由乙方自己解决，正式交付后不能正常使用造成乙方损失的由乙方自己承担

3.甲方在把设备交付给乙方使用时双方应对使用设备的数量进行清点填制租赁设备明细清单，双方当事人在租赁设备明细清单上签字盖章第五条:租赁设备的使用

1.乙方应按设备的用途使用乙方不按设备的用途使用，对设备造成损害的，甲方有权解除合同，提前收回设备甲方解除合同后,不影响甲方行使损害赔偿请求权

2.乙方应按设备合理的使用强度使用设备乙方超强度使用设备或使用设备不当的，甲方有权调整增加租金，由此而给设备造成不应有的损害，乙方承担赔偿责任

3、乙方应当按照设备在交付当时的原始状态使用，不得将所租单台设备解体而使用其中一部分乙方违反该规定，甲方有权解除合同，由于解体设备而造成设备破坏的，乙方承担赔偿责任

4.对确需改造使用的设备，乙方征得甲方同意后可对设备进行改造,改造费用由乙方负担第六条:租赁设备的维修和保养设备在租赁期间，由乙方负责维修和保养，所发生的修理费和相关税费由乙方负担第七条出租方和承租方的变更住所（址）邮编:_____证件名称:号码:_____联系电话:委托/法定代理人:住所（址）联系电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议第一条项目建设依据

1.出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于--------------地块

2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_____，土地使用权面积为，买受人购买的商品房（以下简称该

1、租赁期间，甲方如将设备所有权转移给第三方,应通知乙方设备所有权转移给第三方后，该第三方即成为合同的当然甲方，享有原甲方的权利,承担原甲方的义务

2.租赁期间，乙方不得将租赁设备转让或转租给第三方使用第八条:租赁期满设备的返还和处置

1.租赁期满后，乙方应当保证设备现状是正常使用状态下的设备整体

2.乙方如继续使用，应在租期届满前三个月内通知甲方，双方可办理续租合同或甲乙双方协商可按设备净值办理购买手续

3、乙方如不续租也不购买，应在租期届满前三个月通知甲方，并把所租设备在租赁期满之日起—日内返还给甲方

4.乙方不能返还设备的,应承担相应的民事赔偿责任第九条:违约责任合同当事人违反本合同的规定,应承担违约责任,违约金按租赁期全部总额的%承担当事人承担违约责任不妨碍对方损害赔偿请求权的行使第十条:争议的解决方式本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交大同仲裁委员会仲裁第十一条:其他约定事项本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定及《大同煤矿集团资产出租管理办法》执行,经合同双方共同协商，做出补充规定,补充规定与本合同有同等效力本合同正本一式四份出租方、承租方各执二份，合同副本二份报董事会承租方:出租方:地址:______地址:______法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:_____帐号:_____电话:_____电话:_____邮编:_____邮编:_____签约地点:设备租赁协议常律师版

（四）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务，双方经友好协商，就车的租赁事宜达成一致意见，同意按下列条款签订本协议承租方:（甲方）出租方:（乙方）由于工作需要，甲方租用乙方汽车一辆作为工作交通车，在公平、公正，互惠、互利的基础上，经双方协商，形成以下合同，以资双方共同遵守

一、甲方所租用乙方汽车的基本情况号牌号码车辆类型所有人所有人地址额定载客车辆保险情况车辆年审情况

二、租赁价格及结算方式甲方租赁乙方汽车的价格为元/月，每月日结算一次结算时由乙方出据正式发票

三、租赁期限租车日期自一年一月一日起至甲方单方停租止，但甲方需提前15天通知乙方，办理停租手续，协议即终止

四、甲方职责

1、因甲方租用所产生租用车辆的路、桥通行费、停车费、车辆的燃油费均由甲方承担,包括租赁期间的路桥年票；

2.按规定支付乙方租车费

3.甲方租赁期间调度乙方日常驾驶工作,保证行车安全,并支持乙方做好乘车人员的上、下车纪律管理

4、除以上

1、

2、条款所列的费用外,其它一切与租用车辆所发生的费用均与甲方无关

五、乙方职责

1、乙方保证车辆按时年审，性能能够满足甲方工作需要,安全性、可靠性高；

4.乙方必须购买车辆保险及交强险、第三者责任险必须达到20万以上且在有效期以内；

5.乙方按时缴纳各项规费，保证甲方能正常用车;

6.乙方必须自己驾驶或者聘请专职驾驶员驾驶，如乙方允许（乙方不予制止视为允许）甲方人员驾驶，所产生的一切交通事故及后果均由乙方负责，甲方不承担任何责任；

7.乙方车辆必须随时听从甲方的调派，随叫随到，服务热情周到；

8.乙方按车辆保养规定、按时保养车辆，一切费用由乙方负责；

7、乙方车辆发生故障时，乙方必须立即修理，甲方每月给乙方1—2天修车保养时间，如超过时间，乙方必须提供其它同等条件的车辆供甲方使用，否则甲方将扣除相应的租金；

8、乙方若因汽车年检、交通违章、交通事故及其他个人事务等，造成误工时，甲方应扣除相应的租金

六、如乙方未及时购买相关规费或年审，则可视为本合同自行解除,一切后果由乙方承担

七、承租方对租赁车辆要妥善保管，如因承租方保管或驾驶不善造成车辆损坏及各种证件的丢失，由承租方按照保险公司的赔偿标准赔偿出租方（此款项不包括自带、自驾车辆）

八、本协议一式肆份,双方各执贰份，双方共同签字生效，具有同等法律效力

九、乙方必须自备通信工具并确保24小时开机，如需要更新联系号码必须提前1天上报申请并通知公司全体人员储存如因联系不上或者故意拖延接听电话时间造成公司直接损失，立即解除合同，并扣除当月租凭全部费用法人代表法人代表或被授权代理人:或被授权代理人:日期一日期____商品房）所在土地用途为，土地使用年限自一年一月一日至年月日止

3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为，建设工程规划许可证号为，建筑工程施工许可证号为，建设工程施工合同约定的开工日期为,建设工程施工合同约定的竣工日期为o第二条商品房情况该商品房销售许可证号:商品房座落:区—县一路、道、街设计用途______;建筑结构;建筑层数为层建筑面积一平方米，其中套内建筑面积一平方米，公共部位分摊建筑面积平方米商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该商品房价款

1.按建筑面积计算，该商品房单位为（一币）每平方米元，总金额（币）元°

2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（——币）每平方米元，总金额（币）元整

3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（——币）---------------元整第四条付款方式及期限买受人采取下列第种方式付款

1.一次性付款，自签约日起_____日内付全部价款---------元（小写:______万元）

2.分期付款

（1）第一次付款自签约日起_____日内付全部价款的-----------%；币元（小写:元）

（2）第二次付款自签约日起_____日内付全部价款的-----------%；币元（小写:元）

（3）其余部分在移交房屋前一天付清——%；—币（小写:元）

3、贷款方式付款买受人可以首期支付购房总价款的---------------％，其银行或住房公积金管理机构借款支付余价款可以向

4.其他方式o第五条房产交付

1.房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付

2、出卖人须于前,将该房产及相关证明交付买受人如遇不可抗力，双方约定处理方式o

3、上述相关证明包括:o第六条产权转移登记及其他相关设施登记

1.协议订立后,买卖双方应在—日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续

2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理

3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第种约定，追究出卖人违约责任

1、合同继续履行出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算此外，出卖人还应每日按商品房价款的一%向买受人支付违约金

2、解除合同出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算此外，出卖人还应每日按商品房价款的一%向买受人支付违约金买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任设备租赁协议常律师版

（二）协议编号:出租方:法定住址:法定代表人:职务:______委托代理人:身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系人:电话:_____传真:_____帐号:_____电子信箱:承租方:法定住址:法定代表人:职务:_____委托代理人:身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系人:电话:_____传真:_____帐号:_____电子信箱:担保人:法定住址:法定代表人:职务:_____委托代理人:身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系人:电话:_____传真:_____帐号:_____电子信箱:依据《民法典》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就机械租赁事宜协商一致,订立本协议第一条设备名称、型号、规格及数量第二条租赁期限设备租赁期限为年，即自年月日至年月_____0O承租方因工程需要延长租期，应在协议届满前—日内，重新签订协议第三条租金及支付

1.租金及计算:租金元/月;实际使用不足月部分按照月租费+30天X实际使用天数计算

2.租金支付:租赁费用按月计算每月的一日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续承租方应按业主支付工程款的情况按支付租赁费

3.租金优惠:租用期满12个月按10个月计算租费租用期满按计算租费

4.租赁计费起止时间1一年一月一日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算2在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按协议规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间3机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间

5.运转时间及租费有签认机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费最后一次为退租之日

6.机械的进退场费机械的进出场运输由出租方负责办理,承租方协助装卸车机械的进出场费全部由承租方承担。