港口建设工程施工合同书（34篇）

港口建设工程施工合同书（通用34篇）港口建设工程施工合同书篇1编号:______甲方乙方_____

一、合同协议书甲方—为兴建—程，接受了乙方—对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议

1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同

2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准

（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

（2）合同协议书；

（3）双方签署的合同谈判备忘录；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（6）中标通知书、投标书和招标书；

（7）与本合同有关的其他文件

3.本合同总价款为RMB万元

4.本合同工程的施工期为一个月（天），或自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

5.甲、乙双方在此立约保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务

6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止

7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本—份，双方各执一份，当副本与正本不一致时，以正本为准甲方_____乙方_____时间_____港口建设工程施工合同书篇2甲方（委托人）乙方（检测机构）根据《中国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称道路工程

1.2工程地点县乡

1.3结构类型级配碎石基层、泥结碎石路面

1.4监督单位

1.5开工日期L6其它第二条检测项目甲方委托乙方的检测项目原材料检测口压实度检测口弯沉检测碎、砂浆强度检测口砂浆配比试验口研配比试验其它第三条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日港口建设工程施工合同书篇3第一部分协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中国民法典》、《中国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称工程地点工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件

（1）工程立项批准文号资金来源

二、工程承包范围承包范围

三、合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数XX天

四、质量标准工程质量标准

五、合同价款金额大写元RMB¥______________元

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

十、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定—后生效发包人（公章）承包人（公章）住所住所法定代表人法定代表人委托代表人委托代表人_____________电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义

1.1通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款

1.2专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改

1.3发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人

1.4承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人

1.5项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表

1.6设计单位指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位

1.7监理单位指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位

1.8工程师指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定L9工程造价管理部门指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构

1.10工程指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程

1.11合同价款指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项

1.12追加合同价款指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款

1.13费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出

1.14工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数

1.15开工日期指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期

1.16竣工日期指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期L17图纸指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）

1.18施工场地指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所

1.19书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式

1.20违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任

1.21索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。