还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程款结算协议书范本最新6篇工程结算协议是反映工程进度的主要指标在施工过程中,根据已完成的工程部分进行结算,通过累计已结算的工程价款占合同总价款的比例,可以近似地了解工程的进度情况zwnj以下是小编为大家整理的关于工程款结算协议最新的内容,供大家参考,希望能够给大家带来借鉴或帮助工程款结算协议篇1工程合约编号:工程地点:项目名称:工程名称工程建设单位(甲方)承包单位(乙方)根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料,经甲方审核,并经双方友好协商,达成竣工结算协议如下
一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:RMB—整(¥—元),此结算金额为双方认可的最终结算金额,该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于20XX年XX月XX日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用
三、上述工程结算总造价,甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的%)的剩余工程款分次支付给乙方,但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等),否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款剩余工程款计算如下——(已付工程款—+保修金)=—(元)北京市公证处联系住址:住址:邮编____电话承办公证员甲、乙双方在此确定如任何一方的联系住址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况包括但不限于下列事件战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后XX日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议第六条保密除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露第七条其他
1、本协议自—公证处公证后生效,并赋予强制执行效力
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证
3、本协议正本一式份,每份均具有同等法律效力,双方各持份,一份留存于公证处备案甲方—法定代表人或授权代表:乙方____法定代表人或授权代表:20XX年XX月XX日于(地方)
1、上述金额单位均为RMB元
2、甲方实际支付上笔款项时,除扣除上述计算式中费用外,还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用,但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额
四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务,包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等如发生保修事宜,甲方书面或电话通知乙方,若乙方不能按要求履行保修义务,甲方可另行委托维修单位,所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除,如保修金额不足以支付保修费用的,乙方承诺承担全部保修责任及费用
五、乙方保修金元在全部工程竣工验收合格之日起20XX年后,即20XX年XX月XX日后的个工作日内,甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方
六、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,双方签章后生效甲方_____日期20XX年XX月XX日乙方______日期20XX年XX月XX日工程款结算协议篇2甲方乙方根据《中国民法典》、《中国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议
一、项目概况本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区
1、
2、
3、
4、7号道路,暂定总合同价款约¥一万元(大写万元)RMB,其中征地拆迁费用约¥万元(大写元)RMBo道路全长约6500米,为城市n级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准
二、项目建设完成时间本工程项目于20XX年XX月XX日前完成,在20XX年XX月XX日前竣工验收
三、工程价款决算原则本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(—版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可
四、工程费用支付方式所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付
五、其他本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决
六、协议生效本协议经双方签字盖章后生效协议订立时间:20XX年XX月XX日协议订立地点甲方(公章)乙方(公章)法定代表人法定代表人或委托代理人或委托代理人住址住址:联系电话联系电话20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日工程款结算协议篇3甲方有限公司乙方有限公司经双方友好协商达成以下协议
1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款¥,现乙方申请将该笔款项转给,由在购买住宅一套,该房屋户名写为,身份证号,若产生一切责任由春承担
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方
3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公司无关甲方乙方20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日工程款结算协议篇4甲方法定代表人委托代理人乙方法定代表人委托代理人甲乙双方“建设工程施工合同纠纷”一案,经充分协商,特签订本协议,共同遵照执行
一、乙方尚欠甲方钢结构工程款RMB壹拾肆万肆仟捌佰柒拾元整(¥14487000),于20XX年XX月XX日前一次性付给甲方
二、甲方收款后,双方即到龙口市法院申请撤回对对方的起诉,同时,甲方申请该法院解除对乙方银行账户的冻结措施
三、若乙方逾期付款,甲方则不予撤诉,并申请法院对乙方的银行账户依法办理续冻手续(法院冻结期限20XX年XX月XX日始至20XX年XX月XX日止)
四、甲乙双方撤诉后,各自向法院缴纳的案件受理费及甲方交纳的财产保全费,双方各自承担
五、甲乙双方各自撤诉后,甲乙双方有关此次钢结构工程的全部事宜均一次性了结,其他互不追究
六、本协议甲乙双方委托代理人签字即生效,一式两份,双方各执一份甲方委托代理人(签字)乙方委托代理人(签字)20XX年XX月XX日工程款结算协议篇5甲方______乙方______甲方因事宜,委托乙方代理,经双方协商,订立下列各条,共同遵照执行第一条委托事项乙方接受甲方的委托,指派律师为甲方与一案的审代理人第二条代理权限经双方约定,乙方的代理权限为下列第种
1、一般授权(包括陈述事实、参与该案的庭前谈判、调解,参与该案的庭审、辩论和调解)
2、特别授权(包括提出、承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、调解、上诉等)第三条乙方的义务第四条甲方的义务第五条相关费用
(一)收费方式第六条合同的变更和解除
(一)甲、乙双方经协商一致的,可以变更或者解除本合同
(二)因甲方追加委托事务或增加诉讼当事人,或当事人一方提出反诉、增加诉讼请求等重大诉讼事件变更导致代理事项明显增多的,乙方有权要求增加律师费,甲方应当合理地追加代理费;增加律师费协商未成的,乙方有权在原委托范围内提供工作
(三)甲方明确放弃委托事务的,可以要求变更合同;变更合同后的律师费用,由甲、乙双方协商确定
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有权解除本合同
1、未经甲方同意,超出本合同约定权限更换代理人的;
2、乙方律师工作延误、重大失职导致甲方蒙受重大损失的;
(五)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除本合同或暂停工作直至甲方纠正
1、甲方的委托事务违反法律或者违反律师执业规范的;
2、甲方有捏造事实、伪造证据材料或者隐瞒重要事实情节等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律师费或者事务费用的乙方依本条约定解除本合同的,所收律师费不予退还,并有权要求甲方支付未支付的律师费和已发生的事务费用第七条违约责任第八条争议的解决双方在履行本合同过程中若发生争议,应当友好协商解决协商不成的,任何一方均有权将争议提交乙方所在地法院裁决第九条合同生效和终止本合同自甲、乙双方代表人签字或加盖公章起生效,自乙方律师完成本合同的委托事务(包括收到法院判决书、调解书、裁定书或当事人和解书等法律文书)或解除本合同时终止本合同一式三份,甲、乙双方及经办律师各执一份,每份均有同等法律效力第十条通知和送达甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的住址、电子邮箱、传真送达一方迁址或者变更邮箱、传真电话的,应当书面通知对方以当面交付文件方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件时视为送达;以传真方式送达的,发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件交邮当日视为送达第十一条其他特别约定
1、乙方律师不对案件结果作出任何承诺
2、乙方在签订本合同之前已经向甲方解释了收费规定及标准在本合同签署之前甲乙双方已就本合同涉及事项进行了详细的研究,本合同系双方友好协商,自愿一致达成甲方乙方代表人代表人签订时间―年月日工程款结算协议篇6公司(以下简称甲方)住所—公司(以下简称乙方)住所:鉴于:20XX年XX月XX日,甲方与乙方就(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号―),建设工程总价款为—万元整RMB该项目已于20XX年XX月XX日竣工,已经甲方、乙方及方验收,并于20XX年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《—工程结算协议书》按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计一万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款一万元整,尚未支付的建设工程款万元整双方在此相互确认除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务双方对以上所述事实均予以确认,并无异议基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下第一条甲、乙双方在此确认乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款一万元整,尚未支付的建设工程款万元整(见本协议附件
1、付款凭证;
2、付款明细、
3、未付款明细)第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款一万元整(见本协议附件
4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起一个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起一个工作日内,乙方未向公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系住址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向公证处申请出具强制执行证书
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项乙方愿意接受法院的强制执行
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况1经年检合格的《营业执照副本》;2《授权委托书》;3《强制执行申请》;4乙方已经履行还款义务的书面证明材料如乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况;5经公证的具有强制执行效力的本协议;6甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;7其他需要提供的材料
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容O第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证
3、甲、乙双方指定联系住址及北京市公证处指定联系住址甲方联系住址、电话及传真如下—;受件人乙方联系住址、电话及传真如下;受件人:。