工程建设招标投标合同样本（投标书）（32篇）

工程建设招标投标合同样本（投标书）（通用32篇）工程建设招标投标合同样本（投标书）篇1合同名称致业主______先生们1在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第一号以后，我们，即文末签名人，兹报价以（），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷2我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分3如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程4我们同意从确定的接收投标之日起天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受5在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同6我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束于—年—月—日签字人职务授权代表住址证人住址职业工程建设招标投标合同样本（投标书）篇2日期:招标号:

1、—（业主名字）（下简称业主）已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于—（工程名称）建设费用的合理支付所有如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标

2、业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标（工程概况、主要项目及工程量等）

3、凡有兴趣的资格预审合格的投标人，可从下列住址获取进一步的信息及查阅招文件（查询和发售招标文件的机构名称、住址等）

5、所有投标书必须于20XX年XX月—日—时之前送达下列住址（投标书接收地点）并必须同时交纳招标文件中规定的5接受的格式，数量为2%投标价的投标保证金

6、开标仪式定于20XX年XX月XX日—时在下列地点举行—（开标地点）投标人可派代表出席工程建设招标投标合同样本（投标书）篇3农村安全饮水工程建设协议甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）为切实解决镇农村饮水安全，甲方将县下达本镇农村安全饮水工程建设的一部分承包给乙方，现就相关事宜协议如下

一、乙方施工范围除村以外的流泗镇范围内的其他区域

二、甲方无偿提供县水务局拨付的该区域农村安全饮水工程所需管材及协调施工矛盾，施工所需经费及其他辅助材料由乙方自负

三、乙方应优先确保复兴大道、幸福大道两侧管道铺设，确保银湾豪庭、曹瑛村、镇规划新汽车服务站点的管道铺设

四、乙方应按相关规划、设计和技术要求施工，确保正常供水如未正常供水、水质不达标，甲方有权收回农村安全饮水工程建设提供的管网等相关资产

五、乙方按标准收取初装费和水费安装到各农户初装费不得高于现行初装费标准，水费不得高于现行收费标准

六、乙方应确保县水务局农村安全饮水工程建设项目的顺利验收

七、乙方在施工过程中必须做到安全第

一、在管道安装施工过程中出现的任何安全事故均与甲方无关

八、工期一个月，于20XX年4月30日前完成，如遇特殊情况需延长工期，由双方另行商定

九、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，违约方承担责任甲方签字（盖章）乙方签字20XX年XX月XX日工程建设招标投标合同样本（投标书）篇4贷款方（甲方）借款方（乙方）根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款RMB（大写）—元，用于—建设工程预计分季用款一季度—元；二季度—元；三季度元；四季度元第二条借款用途购置设备—台（套）—元；土建—平方米一元；其它元第三条贷款利息，按年息—%计收；乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息—；挪用的贷款，从挪用期间加收罚息―O贷款利息按实际支用数计息并计算复利如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整第四条甲方提供的贷款，乙方保证从年月起至年月止，全部还清上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿

1.基本建设收入；

2.新增固定资产的基本折旧基金；

3.固定资产税；

4.利润乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况乙方应提供有关统计、会计报表及资料乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息乙方提前还款的，应按规定减收利息第十条声明及保证甲方

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续—均已办妥并合法有效

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力甲方（签章）乙方（签章）签订地点签订地点20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日工程建设招标投标合同样本（投标书）篇5甲方______乙方______根据九江市建设局九建建字[20XX]33号文件要求，乙方开发建设的工程，需要建立工程支付担保制度，即由乙方的开户行甲方出具担保承诺，经商议达成如下协议

一、乙方必须有足够的工程款（RMB）（大写数字）存入开户于甲方的账户号内

二、甲方保证乙方的开立于甲方的以上工程款项专款专用

三、以上款项累计用完合同终止，在合同工期总日历天数天后（即X年XX月XX日后）自动作废

四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效

五、未尽事宜，协商解决甲方______乙方20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日工程建设招标投标合同样本（投标书）篇6发包单位（以下简称甲方）承包单位（以下简称乙方）甲方将本建筑工程发（分）包给乙方施工建设，为贯彻安全第

一、预防为主的方针，防止和避免施工服务期间发生安全和环境事故，确保施工安全，双方在签订建筑施工合同的同时签订本安全管理协议。