养殖场地建设工程承包合同14篇

养殖场地建设工程承包合同（精选篇）14养殖场地建设工程承包合同篇1发包人（甲方）:______________承包人（乙方）:______________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同

一、工程概况工程名称:养猪场建筑工程地点:_________________工程内容:猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

二、工程承包范围承包范围猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

三、合同工期:________________开工日期:年月号坯房竣工日期年月号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期:年月号合同工期总日历天数:天

四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认,工期相应顺延（）设计变更和工程量增加；（）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；1（）不可抗力自然条件；2

五、3工程竣工乙方必须按照约定的竣工日期竣工因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任

六、工程质量标准慈利县质量检测局为准（不包发包人名称设计人名称（盖章）（盖章）法定代表人:（签字）法定代表人:（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号建设行政主管部门备案:鉴证意见备案号经办人其它约定事项:______________________养殖场地建设工程承包合同篇

38.12

一、单机定员工作人员定为~~人（主机人员四人）定位、机器移位

1..钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等

2.包括四喷四搅、做试块、定桩位.机械设备的进退厂,设备维修等3

三、技术要求

4.桩底标图、桩顶标悬）及桩长.复搅深度、水泥掺量

12.严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工，保证施工质量,未达到技术要求的及时返工纠正

3.做好施工范围内的具体工作,作好施工原始记录,并在当日交于甲方验收签字

4.管理好现场的水泥、材料、机具,禁止浪费材料

四、承包方法及奖罚制度

5.承包方法:按总延米每米圆（）计¥.施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结1算（待工工资为元/日）

2.每个工地进、退场三日内为承包工作日，做好机械保养、维修、清理0机械表面的水泥浆等三日后按待工计算

3.按甲方结算总延米承包工程量完工后及时找甲方签证结算，拿到工程款后支付工资的一%,留一％为质量保证金，三个月内无质量事故结算付清

4.超水泥用量或管理不善造成的桩质量不合格或漏桩等经济损失应赔偿,赔偿按工程量的一%计

5.机械操作不当、保养不当，指各润滑部件及变速箱、转盘缺油等,所造成的零部件损坏、工具、材料丢失等应赔偿

6.施工期间做饭、杂工人员一人，工资及生活费按每月元（—）计,完工后不再计发¥

7.防火、防盗及进入工地内必须遵守的安全条例,否则后果自负承包人委托人8日期:年月日养殖场地建设工程承包合同篇4发包方（甲方）____________________________地址:电话法定代表人:____________承包方（乙方）____________________________地址:电话法定代表人:____________依照《中华人民共和国合同法》与市的有关规定，经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行第一条、工程项目

一、工程名称:________________

二、工程地点:________________

二、工程编号:________________

四、工程范围和内容全部工程建筑面积平方米（各单项工程详见工程项目一览表）

五、工程造价全部工程施工图预算造价人民币元，其中人工费元（各单项工程详见工程项目一览表）第二条、工程期限

一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下全部工程自年一月一日开工，至年一月—日竣工（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成

三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者；.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者；

1..因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而2被迫停工或不能顺利施工者3第三条、物资供应

一、全部工程所需的物资按下列第（_）项供应方式办理.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供应

1.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料2均由乙方负责采购供应.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点

3.其他方式4

二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表

三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议）

四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算

五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担

六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担第四条、工程款结算

一、全部工程造价的结算方式按下列第（_）项规定办理.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算

1.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用;另按有关规定付款

2.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用,另按有关规定付款

3.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算招标的工程,按中标的价款结算4

二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）5第五条、施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经L甲乙双方签订协议后,方准施工

7.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后,并由甲乙双2方签订协议,方可施工否则，任何一方不得强行施工.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位

3.在施工中，如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担4

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据第六条、竣工验收、结算与保修

一、乙方在单项工程竣工前一日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期，但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金

二、竣工工程验收合格，从验收之日—天内，乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担

三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据

四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后，再行移交由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金

五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续

六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时，乙方应在验收前一天向甲方提供以下文件.增减变更文件和其他洽商记录；.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

1.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图2上加以说明，提交建设单位存档工程变更较大的，可以由建设单位自绘或3委托设计单位、施工单位绘制竣工图

七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后一天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后一天内，将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后，民用建设—天内，工业建设一天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款

八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理）

九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任第七条、违约责任和仲裁

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金

二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金

三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议

四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商,协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的,可选择下述第项处理（）向建筑物所在地的仲裁委（）员会申请仲裁,直接向人民法院起诉1第八条、附则2

一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证

二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同（工程协议书）,可做为本合同之附件

三、招标工程，按《—市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同

四、双方商定的其他事项第九条、合同附件

一、工程项目一览表

二、全部施工图纸（合同正本有此附件）

三、施工图预算（合同正本及建设银行有此附件）

四、甲方负责供应的材料、设备一览表

五、有关协议:________________

六、有关补充合同:第十条、合同份数及有效期

一、本合同一式一份,甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份

二、本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效甲方:乙方:代表人:代表人:日期:年一月一日日期:年一月一日养殖场地建设工程承包合同篇5甲方（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）_x（乙方同上）（承包方）甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条_x例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条的职务）第五条甲乙双方的基础工作甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中第六条第七条第八条工程进度计划第九条工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）人事同价款及其调整工程预付款及工程价的支付方式和时间工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式—份，当事人各执一份本合同自—年—月一日（写明生效的时间或者条件）之日起生效本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议补充协议与本合同具有同等的效力甲方:县公社（乡）大队（村）生产队（公章）代表人:（盖章）乙方户主:（盖章）年月日订养殖场地建设工程承包合同篇6签订合同双方建设单位:（以下简称甲方）施工单位:（以下简称乙方）为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作,按时、按质、按建筑工程项目完成任务，经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守第一条:总则

一、工程名称

二、工程地点

三、工程范围模板安装、拆除,泥工（砌筑墙体、抹灰）,钢筋加工安装

四、工程造价模板安装每平方米元（所需支撑材料由甲方提供）,泥工每平米元，钢筋加工安装每平米元（所有焊接材料、机械由甲方提供）预算造价,建筑面积平方米,合计单价元/平方米合计工程总价元对该工程劳务包干工程管理人员由甲方按月支付工资，乙

21600160.00方只负责完成该工程主体结构劳务施工所有建筑所需材料由甲方自行采购

3456000.00第二条:工程期限本合同全部工程自年月日开工至年月日竣工（施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整）在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限

一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

二、因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继续施工者；第三条:物资供应

一、本合同全部所需材料按下列供应方式办理所用材料由加方自行采购.所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格,方可使用L

二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要2求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应的甲方负担

三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时，必须验证如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应甲方负担第四条:工程款结算

一、本合同全部工程造价的结算方式,按下列规定办理模板安装每平方米元（所需支撑材料由甲方提供）,泥工每平米元,钢筋加工安装每平米元（所有焊接材料、机械由甲方提供）预算造价，建筑面积平方米,合计单价元/平方米合计工程总价元包干

二、本合同自签订生效之日后，甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费,拨付比例为完成建筑面积的甲方乙方年月日养殖场地建设工程承包合同篇7合同编号:_________________甲方（发包方）:______________地址:__________________________邮码:__________________________电话:__________________________法定代表人:____________________职务:__________________________乙方（承包方）:______________地址:__________________________邮码:__________________________电话:__________________________法定代表人:____________________职务:__________________________按照《》的原则，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商,特签订本合同以便共同遵守括材料质量）

七、合同价款:_________________金额建筑面积每平方米元¥建筑面积的总平方米工程预支款:万元¥竣工日付款:余下总金额的%工程款结算检测工程竣工日后个月内无任何施工质量问题则结清所欠余款

八、组成合同的文件包括:.本合同协议书.标准、规范及有关技术文件

1、图纸2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分3

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通乙方在施工过10程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿

十一、甲方有权对乙方工程实施监督在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份

十三、合同生效合同订立时间年月________________日合同订立地点:________________本合同双方约定后生效发包人（签名）电话第一条合同文件及解释顺序:第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律合同语言:

1..适用法律法规:.适用标准、规范:2第三条图纸

3.图纸提供日期:.图纸提供套数:

1.图纸特殊保密要求和费用:2第四条工程概况

3.工程名称:

1.国家（或各部委,或省，自治区，市政府,计委,建委等有关单位）对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设2计，总概算等文件号.工程编号；施工许可证号；营业执照号:

3.工程地点:.工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各4单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）

5.承包方式（如按预算实行包工包料,属于乙方及甲方负责供应之材O料，乙方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）6第五条工程期限.根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月1日竣工验收（附各单位工程开竣工日期,见附表一）.开工前天,乙方向甲方发出开工.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后,工期相应顺延2）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍3物未能清除,影响进场施工；Q凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；2不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；3在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上每次连续小时以上,影响正常施工；483非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；4未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；5人力不可抗拒的因素而延误工期6第六条工程质量和检查验收

7.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查

1.甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份及所承担的任务

2.乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代3表.乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件材料代用必须经过设计单位4和甲方同意并签证后,方可使用.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后小时内5应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工监理工程师未接的检查验收，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工,甲方应予承认并办理检验合格手续如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此而造成工期损失由责任方负责.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照等有关规定进行技术检验属于单体试车，由乙方负责进行无论由谁负责6试车，双方均应相互配合，共同进行试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由甲方提供其费用包括在定额内的，由乙方负担;定额中未包括的，由甲方负担.设备安装工程，由乙方会同甲方将已完工程设备基础向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据

7.工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据

8.工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收验9收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给甲方管理,如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验竣工日期以最后检验合格的日期为准已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用,若甲方已经使用，即视同交验由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，

10.除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失.工程交工验收后,土建工程保修期为年,采暖工程保修期为一个采暖期，水电工程保修期为半年保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方111由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由乙方负担第七条工程合同总价.本工程合同总价为人民币元.如遇下列情况,合同总价作相应调整1合同总价内经双方确认的暂估价变化；2在合同工期策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其Q它费用的变化；2重大设计发生变更；

（3）在施工中新增加了工程项目；⑸其它4O第八条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行本合同签订后日内，甲方支付不少于合同总价（或当年投资额）的%备料款,计人民币元;临时设施费，为土建工

1.程合同总造价的%,计人民币元安装工程为人工费的%,计人民币元;材料设备差价元，分次支付，每次支付时间、金额.甲方收到乙方的工程进度月报后必须在日内按核实的工0程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%时，按规定比例逐步开2始扣回备料款.工程价款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给乙方395%.如甲方拖欠工程进度款或尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之的违约金

4.确因甲方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担

5.本合同造价结算方式:.乙方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交6o甲方和经办银行审查，甲方在接到结算文件天内审查完毕，如7到期未提出书面异议,乙方可请求经办银行审定后拨款第九条施工准备.甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物;解决施工用地（包括材料,构件的1堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地）;解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底.乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸,参与设计交底,编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置,2搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备第十条材料、设备供应.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法:

1.材料、设备供应范围的划分和检验进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和

二、三类电机产品,由甲2方组织供应到现场或指定地点如在规定交货地点之外交货，其发生的超运Q距运费和其他费用由甲方负责成套设备和专用设备,由甲方负责招标、定货、供应和商品检验后交付乙方对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥善保管,不2得挪用,丢失或损坏本工程所需材料、设备除在甲方供应的材料、设备明细表明确由甲方供应外,其余材料均由乙方组织供应3所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运4出场外已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时,可5以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担;如属6不合格产品,检验费用由供料一方负担没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程若属材料人员失职或其它原因造7成不良后果,由责任一方负责任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责

8.材料价差及实物价格的结算甲方提交的主要材料指标，由乙方采购供货的，应根据指标的性质、3发生的政策性调价等，以建筑安装材料预算价格为依据，逐项计算出原Q价价差或预算价差，均由甲方负责补差此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费甲方提供的主要材料实物，按甲方提供实物时建筑安装材料价格结算价款2除甲方供应的材料、设备外，甲方指定厂家、品种让乙方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算3甲方委托乙方代购的材料、设备，按双方商定的价格，由乙方收取代购款包干使用，甲方应于本合同签订后一天内一次付清4甲方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备，规格品种与实际需要不相符时，由乙方协助进行调剂串换使用，由甲5方给付乙方劳务费元或乙方不收取劳务费甲方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由甲方承担6第十一条施工与设计变更.乙方在组织施工中必须坚持百年大计,质量第一的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工1程达到合格标准.在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁2等损失,应由甲方负担施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方31办理有关手续后方准继续施工；施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工在设计变更尚未批准前，任42何一方不得强行施工；在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位

53.在施工中由于乙方本身原因造成的停工,返工,材料,构件的倒运,机械二次进场等损失，均由乙方自行负担

6.乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验7收作出记录方能进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收,并应作好记录，甲方应予承认如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责;符合要求者,其检查费用由甲方负责.在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担8在组织施工前,甲乙双方应办妥改变施工方法的手续第十二条甲方驻工地代表.甲方驻工地代表及委派人员名单:.实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）:第十1三条乙方驻工地代表:2第十四条甲方工作.施工场地具备开工条件和完成时间的要求:.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要1求:________

2.施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地占*3

八、、._________.工程地质和地下管网线路资料的提供时间:.办理证件、批件的名称和完成时间:

4.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:

5.会审图纸和设计交底的时间:

6.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:7第十五条乙方工作

8.施工图和配套设计名称、完成时间及要求:.提供计划、报表的名称、时间和份数:

1.施工防护工作的要求:

2.向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

3.对施工现场交通和噪音的要求:

45.成品保护的要求.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

6.施工场地整卫生的要求:7第十六条奖励，惩罚与一

8.乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，百分之归乙方,百分之归1设计单位.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），2由乙方偿付给甲方万分之一的违约金如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之的奖励奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息

3.由各级建设银行监督执行施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以提交4有管辖权的工商行政管理部门—第十七条工程负责人和工伤事故O甲方派同志为驻现场负责人，乙方派同志为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定

1..乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工邛方火防盗在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责,乙方不2得因此影响工程进度第十八条保修.保修内容、范围:

1.保修期限:.保修金额和支付方法:

23.保修金利率:4第十九条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决才办商或调解不成的，按下列第种方式解决.提交委员会；.依法向人民法院起诉1第二十条违约责任2乙方的责任.工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金

1.工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第十六条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款2甲方的责任.未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失

1.工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒2运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任

3.乙方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金

4.不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金5第二十一条工程分包分包单位和分包工程内容:.分包工程价款的结算办法:

1.第二十二条不可抗力2不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在小时内向甲方代表通报受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情24况和清理、修复的费用灾害继续发生，乙方应每隔天向甲方报告10一次灾害情况,直到灾害结束甲方应对灾害处理提供必要条件因灾害发生的费用由双方分别承担:.工程本身的损害由甲方承担;.人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;

1.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担;

2.所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定3第二十三条

4.乙方应为运至施工场地内的材料和设备办理.乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害,并为施工场1地内自有人员生命财产和施工机械设备办理支付—费用2一事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失

3.第二十四条附则本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力,但不得与

1.本合同抵触.本合同订立之前双方签订的工程协议书,在签订本合同后,可作为本合同之附件,与本合同抵触之处,以本合同为准2预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同附施工图预算送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、Q县工商行政管理局进行鉴证在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同工程协议书，可做为本合同之附件双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的2组成部分,具有合同的效力招标工程，按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同双方商定的其他事项:3第二十五条合同的生效与终止4住所:____________承包人（签名）电话:住所::养殖场地建设工程承包合同篇2工程名称:____________工程地点:____________合同编号:____________（由设计人编填）设计证书等级:发包人:_____________设计人:_____________签订日期:____________深圳市规划与国土资源局监制发包人:__________________________设计人:__________________________发包人委托勘察人承担工程设计，经双方协商一致,签订本合同第一条本合同依据下列文件签订《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、

1.1《建设工程勘察设计市场管理规定》

1.2深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章建设工程批准文件

1.4第二条本合同设计项目的内容

1.5工程名称:设计指标

2.1o

2.2本合同自协议条款约定的生效之日起生效在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止第二十六条合同份数合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存副本份数按协议条款约定,由甲乙双方分送有关部门甲方（盖章）:乙方（盖章）:法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:委托代理人（签字）:委托代理人（签字）:年月日年月日签订地点:签订地点:养殖场地建设工程承包合同篇8发包人（全称）:________________________________承包人（全称）:________________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致,订立本合同

一、工程概况工程名称:___________________________________________工程地点:___________________________________________资金来源:___________________________________________工程内容及性质:_____________________________________工程立项批准文号:___________________________________

二、工程承包范围及方式承包范围:___________________________________承包方式:___________________________________

三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:天

四、质量标准工程质量标准:_________________________发包人:日期承包人日期养殖场地建设工程承包合同篇9甲方:________乙方:________按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议第一条工程概况工程名称:工程地点:

1.1工程内容:承包范围:开工日期:竣工日期:

1.2总日历日期:质量等级:合同价款:

1.3第二条合同文件及解释顺序:

1.4第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律合同语言:适用法律法规:

3.1适用标准、规范

3.2第四条图纸

3.3图纸提供日期:图纸提供套数:

4.1图纸特殊保密要求和费用:

4.2第五条甲方驻工地代表

4.3甲方驻工地代表及委派人员名单:

5.1实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）第六条乙方驻工地代表:

5.2第七条甲方工作施工场地具备开工条件和完成时间的要求:水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:

7.1施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地

7.2占.

7.3

八、、._________工程地质和地下管网线路资料的提供时间:办理证件、批件的名称和完成时间:

7.4水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:

7.5会审图纸和设计交底的时间:

7.6施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第八条乙方工作

7.7施工图和配套设计名称、完成时间及要求:

7.8提供计划、报表的名称、时间和份数:

8.1施工防护工作的要求:

8.2向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

8.3对施工现场交通和噪音的要求:

8.4成品保护的要求:

8.5施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

8.6施工场地整卫生的要求:

8.7第九条进度计划

8.8乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间:

9.1甲方代表批准的时间:第十条延期开工:

9.2第十一条暂停施工:第十二条工期延误:第十三条工期提前:第十四条检查和返工:第十五条工程质量等级工程质量等级要求的经济支出:质量评定仲裁部门名称:

15.1第十六条隐蔽工程、中间验收

15.2中间验收部位和时间:第十七条试车:

16.1第十八条验收和重新检验:第十九条合同价款及调整调整的条件:调整的方式:

19.1第二十条工程预付款

19.2预付工程款总金额:预付时间和比例:

20.1扣回时间和比例:

20.2甲方不按时付款应承担的违约责任—第二十一条工程量的核实确203认

20.4乙方提交工程量报告的时间和要求一第二十二条工程款支付工程款支付方式:

21.1工程款支付金额和时间:

21.2甲方违约的责任:

21.3第二十三条甲方供应材料设备

21.4甲方供应材料、设备的要求（附清单:第二十四条乙方采购材料设备:

23.1L第二十五条设计变更:第二十六条确定变更价款:第二十七条竣工验收乙方提交竣工资料和验收报告的时间:乙方提交竣工图的时间和份数:

23.2第二十八条竣工结算

23.3结算方式:乙方提交结算报告的时间:

28.1甲方批准结算报告的时间:

28.2甲方将拨款通知送达经办银行的时间:一

28.3甲方违约的责任:

28.4第二十九条保修

28.5保修内容、范围:保修期限:

29.1保修金额和支付方法:

29.2保修金利率:

29.3第三十条争议

29.4争议的解决程序:争议解决方式:

30.1第三条违约

30.2违约的处理:H—违约金的数额:

31.1损失的计算方法:

31.2甲方不按时付款的利息率:

31.3第三十二条索赔:

31.4第三十三条安全施工:第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议:第三十五条地下障碍和文物:第三十六条工程分包分包单位和分包工程内容:分包工程价款的结算办法:

36.1第三十七条不可抗力

36.2不可抗力的自然灾害认定标准:第三十八条保险:

37.1第三十九条工程停建或缓建:第四十条合同生效与终止合同生效与终止:第四十一条合同份数:

40.1合同副本份数:合同副本的分送责任—

40.

240.3_承包方（盖章）发包方（盖章）—地址:_________地址:_________法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）电话:电话:_________合同书制定费用:传真:传真:

40.4开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:年月一日年一月—日签订地点:签订地点:养殖场地建设工程承包合同篇10甲方:乙方:甲方在建房屋间，一共层，建筑总面积为平方米由乙方承包施工经双方协商同意,特签订如下合同

一、承包方式采用包工不包料方式承包甲方提供建房所需的材料，包括红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等乙方不负责楼梯、楼面、楼底、现浇混凝土板面与板底的粉刷甲方负责水电供给及原材料及时进场乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失

二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶硅垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理

三、承包价格承包价格每平方米元，建筑面积按每层楼外墙计算女儿墙按每米元计算，包括水泥砂浆抹面楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担

四、付款方式乙方完成50%第一层砖砌浇好楼面甲方付款一元;甲方付清后乙方开始第二层砖砌,浇好楼面后甲方付款元;付清后乙方开始第三层砖砌，完成第三层砖砌浇好楼面甲方付款一元;工程全部完工，经验收合格后一次付清（如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加,则对增加的工程量另外计算价钱）

五、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责

六、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失

七、注意安全文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何法律责任和任何费用文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生

八、其它未尽事宜，由双方协商解决其它未尽事宜，由双方协商解决

九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,从签字之日起生效甲方签字（盖章）:乙方签字（盖章）日期:日期:养殖场地建设工程承包合同篇11发包人承包人甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行

一、工程概况

1.工程名称

2.工程地点

3.建筑面积

二、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱，至用电设备弱电:给排水部分给水水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，预留给水立管套管排水主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋

三、施工工期总日历天数为天具体以阶段施工进度计划为准

四、承包单价地下室及商铺按建筑面积元住宅按建筑面积___________元/包干/m,4计变更及工程量增加部分超日另行计算，按甲方与建设单位定额m外用工按每日一元计算5%变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同五结算及付款方式.主体部分，工程进度达到楼面付至已完成工程量的以上每月付款一次按元乘以当月实际完成主体

10.00070%,部分施工面积按元/日二次预埋按元/班

0.000/nf.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/疔乘以当月实际完成主体部分施工面积

2.余额在全部验收合格后,三个月内付到剩余作为质保金,395%,5%一年期满后一次付清六双方职责.乙方服从开发商和总包的各项,并承担制度和时间,节点施工的责任.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫12等有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同

3.乙方自行提供必要的劳保用品.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，4特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是至的男性公民要求5身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质

1860.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以元/次罚款

6.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责

100.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工

7.甲方及时提供工程所需的各种材料

8.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备

9.甲方及时提供技术交底,施工进度计划

10.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等及时组织人员进行隐蔽11工程验收,中间验收及竣工验收

12.甲方提供民工劳务,工伤事故保险.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形13象不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方14干预导致安装无法顺利进行七工伤事故责任分担元以内安全事故,由乙方承担元以上安全事故,乙方承担元,其余的由甲方承担13000八一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述

2.30003000违约责任后仍继续履行合同九争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉本合同一式三份，经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议甲方乙方日期养殖场地建设工程承包合同篇12甲方（发包方）乙方（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议

一、工程内容

二、工程地点

三、工程期限.本合同总工期定于年月日开工,至年月日早上竣工120xx8420xx

87、如遇下列情况,工期作相应顺延）施工现场不符合安全施工；2（）设计范围内重大设计变更；Q（）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震等）而影响工程进度；2（）甲方不能按合同规定支付工程款3乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向4甲方提出报告甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认

四、工程价款:工程总价为人民币元整

五、付款方式

18602.6合同生效后，甲方在一天内向乙方支付工程款,即人民币元L20xx建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率I I I I II序号资料及文件名称文件编号份数提交日期第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:I I I II有关事宜I用地方案图《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》整;、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程的全部款项,即人民币元整；2

六、工程验收

16602.整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收1

七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行2验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收

八、双方权利和义务.甲方权利和义务:甲方指派一名工地代表,负责协调甲方的相关事宜在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为1负责本工程的监督,积极协调施工配合关系负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督Q提供有利施工的现场条件2审核工程计划进度表34负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程5中间验收和其他必要的签证负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收按合同向乙方支付本合同规定的价款

6.乙方权利和义务7严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求2施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案Q2编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方3提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算,参加竣工验收竣工资料应满足甲方要求4组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动5

九、服务条款

十、违约责任由于甲方原因，使工程延期完成,则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金违约金按合同总价延期天数计算，违约金总数不超过合同总价

1.的x

0.5%.由于乙方原因，使工程延期完成,则视乙方违约，乙方向甲方支付违10%约金违约金按合同总价延期天数计算，违约金总数不超过合同总价2的x

0.5%、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约，甲方向乙方支付10%违约金违约金按合同总价延期天数计算，违约金总数不超过合同3总价的x

0.5%x、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方10%需向守约方支付合同总价的违约金4

十一、其他条款10%在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定合同签定地

十二、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字或盖章后生效附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人地址地址联系电话联系电话养殖场地建设工程承包合同篇13甲方:_____________________________乙方:_____________________________合同签订地:_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行

一、工程概况.工程名称:________________、工程地点:__________________1

二、工程范围及内容2工程量:_________________承包形式:_________________

三、工期开工日期:___________.竣工日期:___________L、合同总工期为工作日期间如遇连续大雨等无法抗拒的2特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延3

四、质量标准采用下列.工程质量达到省优至鲁班奖；.工程质量评定等级为优良；

1.符合国家质量验收标准；

23、双方约定的标准、具体为:

五、合同价款4本合同工程价款结算采用下列一种方式.采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算若变更增加工程量在—%以内,双方不1再签订补充协议,若变更增加工程量超过—％的,双方应另行签订补充协议按实际发生的工程量结算并按下列约定执行2）工程预算价:（工程结束后按实结算）Q工程单价:（含外运等其他一切费用）（）按实际发生的工程量,结合—省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价，经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认2（）所有工程量必须在每月―日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意3若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并4在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可变更工程量在总承包价_%以内，无需追加合同，超过—％,须另订合同5取费标准及说明土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算6工程量核算确认方式说明完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可7合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算8

六、付款方式.本工程预算款为:扣回工程预付款的方式为:

1、工程款按一方式支付,具体为2本工程无预付款；按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格Q已完工工程款的%；2⑶___________________________________________总工程款的_%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形,后支4付给乙方相反,如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付5乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿

七、材料、设备供应

八、质量及验收.工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保

1.项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关2事务.乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前一天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达_%时,甲方有权3终止合同,乙方无条件退场.工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正

4.分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工

5.甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改6意见，乙方必须按甲方要求限期整改若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场,一切损失由乙方负责、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式份

7、其他约定按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒8

九、施工组织与工期乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批

1.准,安排图纸技术交底.乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责2令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的一%支付,否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的一％承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿.项目经理:现场代表（乙方）监理:现场代表（甲方）

3、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

4.乙方须严格执行有关安全操作管理规范

1.不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工否则后果自负.特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗

2.在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并3承担全部经济责任

4.所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明

5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担

6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权7采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施~\—、甲方责任按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底L、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息

2.履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

4.按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求.必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制1度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的2行为，甲方有权给予经济处罚,直至终止合同.应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火

3.乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则，甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担

4、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知一日内进场维修，日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减

5、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访

十三、违约责任

6.双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1一元向甲方支付违约金

2、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的%承担3违约金

十四、附则.本协议经双方签章—后生效.本协议于—年_月日在签署

23、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议,双方应协商解决，协商不成,由签约所在地人民法院裁决

3.本协议一式一份,双方各执一份,具有同等法律效力4甲方:乙方:代表人:__________________代表人:电话:电话:日期:年一月一日日期:年一月一日养殖场地建设工程承包合同篇14发包方（甲方）:_______________承包方（乙方）:_______________依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定，经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行第一条、工程项目

一、工程名称:

一、工程编号:

三、工程地点:

四、工程范围本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）

五、工程造价本合同全部工程施工图预算造价为人民币0元（各单项工程造价详见工程项目一览表）第二条、工程期限O

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为一天（日历天），自一年—月一日开工至年一月一日竣工验收（附各单位工程开竣工日期,见附表一）

二、开工前一天,承包方向发包方发出开工通知书

三、在组织施工过程中,如遇下列情况，得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

1.因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通,障2碍物未能清除,影响进场施工；

3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者

4.在施工中如因停电、停水一小时以上或连续间歇性停水、停电一天以上（每次连续一小时以上）,影响正常施工；

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工

7.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保8护和移交工作方安甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担但未及时退货造成的损失由责任方承担四.工期提前施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度计划，报甲方批准甲方应在—天内给予批准，并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容提前的时间；.乙方采取的赶工措施；L.甲方为赶工提供的条件；

2.赶工措施的经济支出和承担；

3.提前竣工收益（如果有）的分享4第三条、施工准备5

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）;解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于一年一月一日向乙方提供所有工程设计图纸一份;组织设计、施工单位进行工程设计交底

二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料,加工构件,做好一切施工准备第四条、物资供应

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担

四、本工程材料和设备差价的处理办法:第五条、工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督第六条、工程价款的支付与结算

一、本合同签订后一日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的一％备料款，计人民币万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的一%计人民币万元，安装工程按人工费的一%计人民币万元;材料设备差价万元，分一次支付，每次支付时间为一,金额.

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在一日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的一％时，按规定比例逐步开始扣回备料款

三、工程价款支付达到合同总价款的—％时，不再按进度付款，办完交工验收后,连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之一的违约金

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担第七条、施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经L甲乙双方签订协议后,方准施工7第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜IIII第五条本合同设计收费估算为一元人民币设计费支付进度详见下表.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位

2.在施工中，如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担3第八条、安全施工

一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责二.发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表同时按政府有关部门要求处理甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担三.非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用第九条、工程分包.乙方可按协议条款约定分包部分工程.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表分包合同与1本合同发生抵触,以本合同为准2第十条、违约责任承包方的责任

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款发包方的责任

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任

四、承包方验收通知书送达一日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金第十一条、纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;（）解决不了的，可选择下述第项处理向建筑物所在地的仲裁委员会申（）请仲裁,直接向人民法院起诉1第十二条、合同的生效与终止2

一、本合同一式一份，合同附件一份甲乙双方各执正本一份其余副本由发包方报送______________机关、建设主管部门备案

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后,可以签订补充协议，作为本合同的补充合同甲方:乙方:代表人:代表人:电话:电话:日期:年一月一日日期:年一月一日付费次序占总设计费％付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）III II第一次付费定金|定金120%|20%说明.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款

1.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补实2际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议

3.本合同履行后,定金抵作设计费第六条双方责任4发包人责任

6.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人

6.

1.1违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时,设计人

6.

1.215员有权重新确定提交设计文件的时间15发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签

6.

1.3订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付

6.

1.4赶工费发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件

6.

1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计

6.

1.6资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔设计人责任设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出

6.2让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、

6.

2.1规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责设计人采用的主要技术标准是:

6.

2.2设计合理使用年限为年设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发623包人交付资料及文件

6.

2.4设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同

6.

2.5规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损

6.

2.6失,发包人有权向设计人索赔第七条违约责任在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设

7.1计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过

7.2天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人发包人的上30级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按条规定支付设计费

7.1设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，

7.3应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%o由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二

7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定

7.5金第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同

8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数

8.2超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发

8.3包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计

8.4人参加出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决也可由当地建设

8.6行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由—仲裁委员会仲裁双方

8.7当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉本合同一式一份,发包人一份,设计人一份本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效

8.8本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构

8.9备案双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法

8.11律效力。