2024年正式版小型施工合同样本3篇

年正式版小型施工合同样本2024合同编号2024-XXXX甲方（甲方名称）地址联系人电话乙方（乙方名称）地址联系人电话第一条合同目的甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方提供施工服务事宜，达成如下合同第二条项目内容甲方委托乙方在合同签订后的指定时间内进行以下施工项目.项目名称

1.项目地点

2.施工范围

3.工程周期4第三条施工要求.乙方应按照甲方提供的施工设计方案进行施工，确保工程质量和安1全.乙方应按照施工进度表的规定，按时完成工程，并确保施工质量

2.乙方应根据施工需要，临时占用所需的土地或周边环境，并负责土3地或周边环境的恢复及原有状态的维护第四条施工费用及付款方式.工程造价为（具体金额），其中1（）预付款:工程总造价的（具体比例）％，甲方应在合同签订后（具1体时间）内一次性支付给乙方（）进度款:根据工程进度及乙方提供的进度报告，甲方应在乙方提2交进度报告后的（具体时间）内支付比例为（具体比例）%的款项（）竣工款乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方应在验收3合格后的（具体时间）内支付结算款.付款方式甲方支付款项时以银行转账方式进行，乙方提供相应的2发票和收据.如发生工程变更，经双方协商一致后，费用变更应通过签订变更协3议进行调整第五条保证和风险责任.乙方在施工期间负责施工现场的安全和秩序，并采取相应的安全措1施,确保工作人员和周边环境的安全.乙方承诺按照施工图纸和设计要求完成工程，对工程质量承担终身2质量保修责任如出现施工质量问题，乙方应及时修复.如因乙方不当操作造成甲方财产损失，乙方负责承担相应的赔偿责3任第六条违约责任.如因乙方原因导致工程延误或出现质量问题，乙方应承担相应的违1约责任，并承担由此产生的损失及相关费用.如因甲方原因导致工程延误或违反合同约定，甲方应向乙方支付相2应的违约金，并承担由此产生的损失及相关费用第七条争议解决本合同的解释和争议解决，以及与本合同有关的其他事项,双方应通过友好协商解决协商不成时，任何一方均可以提起诉讼解决第八条合同生效本合同自双方签字或盖章后生效，并在终止或履行完毕后解除甲方（盖章）乙方（盖章）日期日期年正式版小型施工合同样本

（二）2024小型施工合同书甲方（施工方）名称法定代表人地址联系电话乙方（业主方）名称法定代表人地址联系电话鉴于甲方具备从事小型施工的能力和经验，并愿意接受乙方的委托进行相应的施工工作；乙方是合法的业主，拥有相关的施工项目，并愿意委托甲方进行施工工作为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方本着平等互利的原则，经友好协商,达成如下协议

一、工程内容和规模.甲方承诺按照乙方要求进行小型施工工程，具体包括（工程范围、1数量、质量要求等）.工程规模及施工周期（具体工程规模及施工周期）2

二、合同价款及支付方式.合同价款总额为人民币（具体金额）万元

1.乙方应在施工合同签订后（具体时间）将合同价款全额付至甲方2指定的银行账户，甲方应在收到合同价款后（具体时间）开始施工..合同价款结算方式全额预付3

三、施工期限.施工工期为（具体施工起止时间），乙方应确保施工现场的通行和1施工条件.如遇不可抗力因素导致施工工期延长，双方应友好协商并签订补充2协议

四、质量保证.甲方承诺按照国家有关质量标准和要求进行施工,并保证工程质量符1合相关法律法规的要求.甲方对施工完成后的工程质量提供（具体保修期）的质量保修期限2

五、商业秘密保护双方应保护对方提供的商业秘密和相关资料的保密性

1..未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方提供的2商业秘密和相关资料

六、风险和责任.甲方应严格按照施工安全规程进行施工，保障工人和周边环境的1安全.如因甲方原因造成施工中的事故和损失，甲方应承担相应的赔偿2责任.如因乙方原因导致施工工期延误或其他损失，乙方应承担相应的赔3偿责任

七、合同解除和争议解决.如因不可抗力导致一方无法履行合同义务,经守信诚实原则的友好协1商可解除合同，但应通知对方书面解除合同，并按照约定进行结算.如因履行合同发生争议，双方应通过友好协商解决如不能达成协2议，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼

八、其他事项.本合同正式生效依据双方签字盖章为准，一式两份，甲、乙双方各执1一份，具同等法律效力.本合同中未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与2本合同具有同等效力.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效3甲方（施工方）乙方（业主方）法定代表人（签字）法定代表人（签字）日期日期年正式版小型施工合同样本

（三）2024正式版小型施工合同本合同由以下各方就在年进行的小型施工项目达成一致2024甲方［甲方全称］（以下简称“甲方”）地址:［甲方地址］联系电话［甲方联系电话］乙方［乙方全称］（以下简称“乙方”）地址:［乙方地址］联系电话［乙方联系电话］鉴于.甲方是具备相关资质和技术能力的建设单位，拟委托乙方承担小型1施工项目的相关工作；.乙方是具备相关资质和技术能力的承建单位，愿意承担本合同约定2的小型施工项目；.双方在充分协商的基础上，达成以下合作意向3因此，双方本着公平、互利和诚信的原则，达成以下约定第一条项目描述项目名称:［项目名称］

1.1项目地点:［项目地点］

1.2项目概述:［项目概述］

1.3第二条工期本项目工期为自本合同签订之日起开始，至［工期结束日期］止

2.1乙方应按照双方约定的工期安排，按时完成各项工程任务

2.2第三条工作内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行施工工作

3.1乙方负责施工过程中所需的所有材料、机械设备及人力资源

3.2乙方承担项目工程质量、安全和进度的责任,并保证施工过程中不

3.3违反相关法律法规和规定第四条付款方式甲方将按照合同约定的工程进度,按阶段支付相应的款项给乙万

4.10乙方应提供合格的发票或其他合法的经济发票材料给甲方，作为付

4.2款依据第五条变更、解除合同双方在施工过程中如需变更合同内容，应通过书面协议确认后方可

5.1进行如因不可抗力等原因，导致无法继续履行本合同，双方应及时协商

5.2解决，如协商不成，可解除合同第六条违约责任如乙方未按合同约定的质量要求和工期完成工程工作，甲方有权要

6.1求乙方承担相应的违约责任如甲方未按合同约定的付款方式支付款项给乙方，乙方有权要

6.2求甲方承担相应的违约责任第七条合同生效本合同经双方盖章并由双方代表在合同最后一页签字后生效

7.1本合同的附件为不可分割的组成部分，与主体合同具有同等法律效

7.2力第八条争议解决如因本合同的履行发生争议，双方应通过友好协商解决

8.1如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼

8.2第九条其他本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，并作为本合同的补充条款

9.1甲方（盖章）乙方（盖章）签字签字:日期。