文本内容:
施工合同书甲方(以下简称甲方)乙方荆门市昱奎化工有限责任公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》与有关法律法规规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方充分协商,外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰,并委托乙方施工,达成如下协议
一、工程名称
二、工程地址
三、工程内容外墙乳胶漆装饰工程
四、承包方式乙方包工包料
五、质量标准
1、乙方必须严格按图纸、说明文件与国家有关规范规程进行施工,并接受甲方的监督和检查
2.乙方施工确保颜色一致
六、颜色按照效果图或双方约定涂刷施工
七、工期本工程合同工期为天,(年月日至年月日)若遇下列情况之一工期可相应顺延;
1.因甲方原因致使乙方不能正常施工;
2.夜间室外最低温度低于5℃;
3.甲方未按合同拨付工程进度款;
4.因雨、雪、大风天气影响工程进度;
八、甲方的权利和义务
1.为乙方施工人员提供水、电、材料仓库与临时住房(乙方不承担费用);
2.与时向乙方支付工程进度款,并协调乙方与职能部门的相关事宜;
3、与时组织对工程的竣工验收,并按合同规定办好决算;
4.为乙方在此施工提供必要保护,不得有外来人员的干扰和破坏,并协助做好协调工作
九、乙方的权利和义务
1.派一名施工队长在工地搞好现场管理,与甲方协调处理好有关问题
2.搞好安全施工,严格按施工操作规程进行施工,若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责;
3、乙方在施工中必须接受甲方与监督部门的现场监督,确保工程质量达标验收合格;
4.做到文明施工,杜绝各种违纪违法现象发生
十、单价
1、外墙乳胶漆元/m2
十一、总造价按实际涂刷展开面积核算为准
十二、付款办法
1.本合同签订天内,甲方应预付款;
2.施工人员进场开始施工时,甲方付款;
3、腻子层施工完毕,涂刷底漆之前,甲方付工程款元;
4.上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款元;
5.工人施工完毕天内甲方进行验收,并出据工程量结算单,逾期视为验收合格且以乙方结算为准,验收合格天内甲方付清全部工程款
十三、付款方式
1、银行帐户结算从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户
2.现金结算结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算
十四、违约责任
1.甲方按合同约定的付款办法与时办理工程进度款与完工结算,若甲方未按合同约定与时办理,乙方可停工,并由甲方按未付款的%/天支付违约金;
2.乙方质量不合格的,负责无偿修理和返工,其损失由乙方自行负责
十五、其它
十六、未尽事宜双方协商解决,协商不成可向原告所在地人民法院起诉
十七、合同一经签订,具有法律效力,双方认真履行,互不违约
十八、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份甲方(签章)乙方(签章)法人代表(签字)法人代表(签字)身份证号码身份证号码代表(签字)代表(签字)联系方式联系方式年月日年月日。