还剩32页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
全国监理工程师考试重点试题精编注意事项
1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范;考试时间为120分钟晰
2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置
3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚典
4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:亲在草稿纸、试卷上答题无效凶球(参考答案和详细解析均在试卷末尾)归密父封线
一、选择题、根据《设计施工总承包合同》,总承包项目的竣工试验,承包人应提前()将申请竣工试1验的通知送达监理人监理人应在()内,确定竣工试验的具体时间天,天A.2828天,天B.147天,天C.2114天,天D.
2821、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标2设计A.施工B.设备采购C.材料采购D.、(年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,支付管理中的〃32019合同价格〃是指()o协议书中的签约合同价格A.密.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款B封线C.中标通知书中的中标价格承包人的投标报价D.、根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是40保证法律关系只有两方参加A.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益B.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理C.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务D.建筑艺术造型有特殊要求的D.--:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、关于工程设计招标投标特点的说法,正确的是()58设计招标文件无法提出技术经济指标A.设计投标文件应按工程量清单填报报价B.设计评标应按投标报价高低排定次序C.设计评标时主要关注设计方案优劣D.、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分59工完成行政审批报送因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由()承担承包人A.发包人B.政府部分C.发包人和承包人D.、施工过程中发生变更,关于变更管理的说法,正确的是()60o直接指示的变更需征求承包人意见A.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人B.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类C.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更D.、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列关于工程竣工试验61的说法正确的是()承包人应提前天将申请竣工试验的通知送达监理人A.14承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册B.监理人应在天内确定竣工试验的具体时间C.14联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行D.、施工单位采购吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为吨施工单位应支付的货625998款为()o订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金A.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金B.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金D.、如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件(),提出最终索赔通知63书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料发生后的天内A.28全部消除后B.影响结束后的天内C.14影响结束后的天内D.
28、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是()64在授权范围内,工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时,有权单方面作出决定A.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力B.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定C.工程师的索赔处理决定不需通知发包人D.、根据九部委发布的标准设计合同,因发包人原因造成合同签订之日起内未能发出开始设65计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同天A.30天B.60天C.90天D.
180、某项目招标,投标截止时投标人少于家,这时应当663与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人A.改为直接发包B.用原招标文件重新招标C.修改招标文件后重新招标D.、《标准资格预审文件》组成文件中,适用于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是67o资格预审公告A.申请人须知B.资格审查方法和办法C.资格预审申请文件D.、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是68设计招标应为设计方案最优者A.监理招标应为施工管理和协调能力最优者B.施工招标为投标报价最低者C.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者D.、一般建筑工程中重要设备不包括69给排水设备A.楼宇自动化设备B.交通设施C.锅炉暖通及空调设备D.、甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于70乙公司对此,以下说法正确的是0乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人A.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可B.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任D.、停止运动的指征包括()□71严重气短A.不正常的心跳B.特别眩晕C.上腹部区疼痛或〃烧心〃D.身体任何一部分突然疼痛E.、某施工合同履行中,监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验,如监理人收到承包72人共同检验的通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,则下列说法正确的是()承包人可以单独进行检验A.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验D.、工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关73系的客体是()物A.财
8.行为C.智力成果D.、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用()方法74罗紫-哥特里法A.索氏提取法B.酸水解法C.碱性乙醛法D.、监理人征得发包人同意后,应在开工日期()向承包人发出开工通知75天前A.3天前B.7天前C.10天前D.
14、系列合同中的核心文件是()76AIAo《施工合同通用条件》A.A201《工程施工合同》B.《专业服务合同》C.《裁决人合同》D.、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推77迟开工时间,则发包人()无须赔偿承包人损失,工期也不顺延A.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延B.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延C,应当赔偿承包人损失,工期不予顺延D.、采用有限数量制审查时,通过详细审查的申请人不少于()个且没有超过规定数量78的,均通过资格预审,不再进行评分A.3B.4C.2D.
1、制定运动处方,需要根据以下因素,除()以外79确定运动目标A.选择运动方式B.确定运动速度C.确定运动时间与频率D.、以下说法符合安全运动条件的是()80o遵守自己的步调A.超过负荷身体会崩溃B.注意体重负荷C.以上都是D.、直接订购方式适用于采购()的设备81贵重A.进口B.交货周期短C.单一来源D.、根据建设工程勘察合同履行管理,关于勘察要求的说法中错误的是()82o发包人应当遵守法律和规范标准,不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全A.标准进行勘察服务,降低工程质量各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时,应以发包人要求的内容B.为准基准日之后,有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,勘察人应向发包人C.提出遵守新规定的建议发包人应在收到建议后天内发出是否遵守新规定的指示D.
7、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间83A.5B.10C.
15、《简明标准施工招标文件》中,依法必须进行招标的工程建设项目,工期不超过(个D.2084月A.3B.6C.9D.
12、某招标项目重新投标后,投标人仍少于家,这时可以()853与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人A.改为直接发包B.用原招标文件重新招标C.修改招标文件后重新招标D.、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行86债权人要求A.合同有关条款B.交易习惯C补充协议D.、关于合同转让的说法,正确的是870债权人转让权利,不需经债务人同意A.债权人转让权利,不需通知债务人B.债务人转移义务,不需经债权人同意C.债务人转移义务,新债务人不承担从债务D.、下列依法必须招标的建设工程项目,经有关部门批准,()可以不进行设计招标88能够满足条件的勘察设计单位少于家的A.5建筑功能有特殊要求的B.主要工艺,技术采用不可替代专利.专有技术的C.涉及国家安全,国家秘密,而不适宜公开招标的D.、如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件(),提出最终索赔通知书,说89明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料发生后的天内A.28全部消除后B.影响结束后的天内C.14影响结束后的天内D.
28、采用合格制资格审查方法时,详细审查因素不包括()90营业执照A.安全生产许可证B.业绩C.法人资格D.、定金不得超过主合同标的额的()91A.20%B.30%C.40%D.50%、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人文件中最重要的是()92o承包人建议A.发包人要求B.工程进度计划C.设计文件D.、设计施工总承包合同模式下,关于价格清单的说法错误的是()93与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价A.格的方式不同承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单B.清单价格费用的总和为签约合同价C承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用D.、(年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,因不可抗力导致工期延长,942021监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担发包人A.承包人B.发包人和监理人共同C.参与验收的各方共同D.、一般情况下由()负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费95用发包人A.设备供应商B.承包人C.监理人D.、(年真题)根据《标准施工合同》,关于签约合同价总金额的说法,正确的是()962015o只包括暂列金额,不包括暂估价A.即不包括暂列金额,也不包括暂估价B.不包括暂列金额,只包括暂估价C.既包括暂列金额,也包括暂估价D.、建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是970交付导致材料所有权发生转移A.交付完成,采购合同终止B.材料交付时间即合同生效时间C.交付后材料灭失的风险由供货人承担D.、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位,于年月日发出中标通知书,双方最迟98201351应该在签订书面合同年月日A.2013515年月日B.2013516年月日C.2013530年月日D.
2013630、下列文件中,属于订立合同要约文件的是990招标公告A.资格预审合格通知书,B.投标书C.中标通知书D.某设计施工总承包合同规定采用无条件补偿条款,则发包人要求中存在的错误导致承包人100,受到的损失承担说法正确的是o只有当承包人复核时发现了该错误,才能由发包人承担A.如承包人复核时未发现该错误,则由承包人承担B.无论承包人复核时是否发现该错误,均由承包人承担C.无论承包人复核时是否发现该错误,均由发包人承担D.参考答案与解析、答案1C本题解析知识点:工程总承包项目竣工验收的时间承包人应提前天将申请竣工试验的通知送达监理21人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册监理人应在天内,确定竣工试验的具体时间教材14P
136、答案本题解析2A教材2021P25知识点工程设计招标概述设计招标首先提出设计思路和初步方案,并论证该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报价、答案3B本题解析
四、工程款支付管理合同价格
1.()签约合同价1签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额,即中标价()合同价格2合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额、答案4C本题解析保证法律关系至少必须有保证人、被保证人(债务人)和债权人三方参加连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的债权人既可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任;一般保证的债权人只有在主合同纠纷经审判或者仲裁,且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务时,才能要求保证人承担保证责任连带责任保证更能保护债权人利益债权人可以耍求债务人履行债务,也可以耍求保证人在其保证范围内承担保证责任、答案5D本题解析当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间、答案6D本题解析投标人的投标价格超出最高投标限价,其投标被否决超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决若投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值一定比例以上的,其投标将被否决、答案7C本题解析承包人应提前天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理21人提交竣工记录、暂行操作和维修手册联动试车、投料试车在工程竣工试验的第二阶段进行、答案8D本题解析本题考查的是设备采购合同中合同价格与支付买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份,并经审核无误后日内,向卖方支付合同价28格的的结清款5%、答案9A本题解析本题考查的是工程勘察设计的评标根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》,有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标
①投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;
②投标联合体没有提交共同投标协议;
③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;
⑤投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
⑥投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;
⑦法律法规规定的其他应当否决投标的情形、答案10D本题解析教材2021P9知识点代理关系被代理人对代理行为承担民事责任、答案11B本题解析本题考查的是索赔管理监理人作出的处理索赔的决定,若承包人不接受索赔处理结果的,按合同争议解决、答案12C本题解析知识点:工程款支付管理施工工期个月以内的简明施工合同通用条款没有调价条款,风险12由承包人承担施工工期个月以上的工程,应考虑市场价格浮动对合同价格的影响,新版12章节练习,考前压卷,,由发包人和承包人分担市场价格变化的风险教材P
94、答案13A本题解析确定中标人是招标人的权利,但招标人也可以授权评标委员会来确定、答案14D本题解析知识点:九部委勘察合同的相关规定选项除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外,D,专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触,注意有条件教材P
75、答案15D本题解析发芽的马铃薯含大量有毒物质一一龙葵素,大量摄入可致中毒甚至死亡、答案16D本题解析本题考查重点是〃建设工程材料设备采购合同的分类〃设备采购合同采购的设备,既可能是安装于工程中的设备,如安装在电力工程中的发电机、发动机等,也包括在施工过程中使用的设备,如塔式起重机因此,本题的正确答案为D、答案17D本题解析谷类中赖氨酸含量较低、答案18B本题解析知识点:担保方式留置权以债权人合法占有对方财产为前提留置是指债务人不履行到期债务时,债权人对已经合法占有的债务人的动产,可以留置不返还占有,并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿教材P
16、答案19C本题解析本题考查的是明确保险责任无论是由承包人还是发包人办理工程保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,故承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人参见教材P
95、答案20B本题解析教材2021P45知识点定标阶段的工作招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人、答案、、、21A BC D本题解析氨基酸评分可以明确哪种氨基酸是限制氨基酸,也可以发现其他氨基酸的不足,对于食物的营养价值分析是非常有帮助的目前是广为应用的一种食物蛋白质营养价值评价方法,不仅AAS适用于单一食物蛋白质的评价,还可用于混合食物蛋白质的评价,使用这种方法能够很直观地对食物蛋白质进行质量评价、答案22C本题解析以动物性食物为主容易造成能量过剩,营养过剩和易发生慢性病、答案23C本题解析本题考查的是发包人责任建设工程委托监理合同中规定,委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作协助工作的内容包括将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行5债权人要求A.合同有关条款B.交易习惯C.补充协议D.、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时,做法正确的是()6o投标人的投标价格超出最高投标限价,应增加其评标价格A.投标人的投标超出最大偏离范围的,应增加其评标价格B.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的,其投标被否决C.综合评价值相同的,依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序,根据其评D.价值高低进行排序、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列关于工程竣工试验的7说法正确的是()o承包人应提前天将申请竣工试验的通知送达监理人A.14承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册B.监理人应在天内确定竣工试验的具体时间C.14联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行D.、根据《标准设备采购合同》的规定,买方在收到卖方提交的买方签署的()证书或已生效8的结清款支付函正本一份,并经审核无误后()内,向卖方支付结清款缺陷责任期届满,天A.14缺陷责任期届满,天B.28质量保证期届满,天C.14质量保证期届满,天D.
28、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》,下列选项中,不属于评标委员9会应当否决其工程设计投标的情形是()投标报价大小写不一致A.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应D.、(年真题)招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由()承担责102015任招标代理机构A.招标监管部门B.投标人C.招标人D.、在施工索赔中,监理人作出的处理索赔的决定()11o承包人必须接受A.的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方,并在第三方签订的合同中予以明确;在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料;为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务(本知识点新教材已经删除)、答案24C本题解析保留金分两次返还,颁发接收证书和履约证书时各返还一半、答案25A本题解析版教材2020/2021P76-78建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位O、答案26B本题解析教材2021P146本题考查的是监造及交货前检验若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验,则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验,由此增加的费用和(或)造成的延误由卖方负责、答案27A本题解析本题考查的是建设工程勘察合同履行管理定金或预付款应专用于本工程的勘察定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定发包人应在收到定金或预付款支付申请后天内,将定金或预付款支付给勘28察人;勘察人应当提供等额的增值税发票勘察服务完成之前,由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时,定金不予退还、答案28C本题解析、一般要求1()勘察人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作,并应符合发包人要求1()各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时,应以描述更为严格的内容为准2()除专用合同条款另有约定外,勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标3准,均应视为在基准日适用的版本()基准日之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,勘察4人应向发包人提出遵守新规定的建议()发包人应在收到建议后天内发出是否遵守新规定的指示
57、答案29B本题解析教材2021P8知识点合同法律关系货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关系的客体,如借款合同的主体就是货币
30、答案C本题解析本题考查的是索赔管理标准施工合同中应给承包人补偿的条款表62可补偿内容序号款号主要内容工期费用利
11.
10.1文物.化石7V
23.
4.5监理人的指示延误或错误指示、7V
34.
11.2不利的物质条件
7745.
2.4发包人提供的材料和工程设备提前交货V
55.
4.3发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求、7y
68.3基准资料的错误V V
711.31增加合同工作内容、7V82改变合同中任何•项T作的质量要求或其他特性
7、793发包人迟延提供材料.工程设备或变更交货地点的\V1041*1发包人原因导致的僧停施工V\115提供图纸延误________V7X、答案31B本题解析本题考核的是担保的概念担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度担保通常由当事人双方订立担保合同担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,主合同无效,从合同也无效担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则、答案32A本题解析在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分其中订立合同时已形成的文件包括
①施工合同协议书;
②中标通知书;
③投标书及其附件;
④施工合同专用条款;
⑤施工合同通用条款;
⑥标准、规范及有关技术文件;
⑦图纸;
⑧工程量清单;
⑨工程报价单或预算书通用条款规定,上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明但当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序答案33C本题解析教材2021P127知识点承包人提交实施项目的计划合同进度计划是承包人编制并经监理人批复的合同项目的进度计划、答案34A本题解析教材2021P16知识点保证在建设工程中的应用选项定金不超过主合同额的投标保证金不超过招标估算价的D,20%2%o、答案35A本题解析教材2021P123知识点设计施工总承包合同合同文件选项承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投B,标报价内选项承包人在进行设计,以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时,因侵犯专CD,利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人自行承担、答案36C本题解析教材P9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭行为是指法律关系主体有意识的活动;事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的选项均属于事ABD、答案37A本题解析各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时,应以描述更为严格的内容为准除专用合同条款另有约定外,勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本基准日之后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标准实施的,勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议发包人应在收到建议后天内发出是否遵守新规定的指示
7、答案38D本题解析版教材2020/2021P102-104本题考查的是施工质量管理承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担、答案39B本题解析、变更估价的程序1()承包人应在收到变更指示或变更意向书后的天内,向监理人提交变更报价书,详细开列变更工作的价格114组成及其依据,并附必要的施工方法说明和有关图纸变更工作如果影响工期,承包人应提出调整工期的具体细节()监理人收到承包人变更报价书后的天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格
214、变更估价的原则(存在严格的先后适用顺序)2己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目,采用该子目的单价计算变更费用;已标价工程量清Stepl Step2单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目,可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价;已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的Step3单价、答案40B本题解析考点:合同文件竣工试验分为三个阶段⑴第一阶段如对单车试验等的要求,包括试验前准备,()第二阶殷,2如对联动试车、投料试车等的要求,包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件,⑶第三阶段,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等参见教材P
112、答案41A本题解析教材P121[考点]设计施工总承包合同管理有关各方的职责选项错误,承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的B施工分包给第三人要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项错误,发包人C同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项错误,分包人的资格能力应与其分包工D作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查、答案42D本题解析投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的最多不超过万元人民币2%,
10、答案43B本题解析教材P50本题考查的是投标人资格审查资格预审和资格后审不同时使用,二者审查的时间是不同的,审查的内容是一致的、答案44D本题解析版教材2020/2021P92-93合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分,但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化,以保证合同的权利和义务界定清晰因此,本题的正确答案为D、答案45D本题解析知识点:材料采购合同履行管理如由于买方原因在最后一批合同设备交货后个月内未能开始考核,则买卖双方6应在上述期限届满后日内或专用合同条款另行约定的时间内签署7验收款支付函教材P
149、答案46D本题解析本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭法律事实分为行为和事件行为是法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动;事件是不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同的法律关系产生、变更、消灭的客观现象选项均属事件,选项属于行为ABC,D,、答案47C本题解析提前交货不考虑降低评标价,因为提前交货并不能使工程获得收益,还可能增加仓储和保护费用考前黑拈押题,金考奥软件考前更新,下鼓集按、答案48D本题解析暂无解析、答案49B本题解析本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人选项属于勘察的依据参见教材、答案B,P77o50D本题解析本题考查的是代理的种类工程招标代理机构是接受被代理人的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织工程招标代理的被代理人是发包人,一般是工程项目的所有人或者经营者,即项目法人或通常所称的建设单位在委托人的授权范围内,招标代理机构从事的代理行为,其法律责任由发包人承担、答案51C本题解析本题考查的是竣工验收管理第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验参见教材P
123、答案52C本题解析教材2021P165知识点美国合同文本选项承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开;选项承包商对雇主委托范AIA A,B,CM围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施;选项风险型合同采用成本加酬金的计价方式D,、答案53C本题解析版教材2020/2021P158-161银皮书规定,承包商应在开工日期后天内向业主提交-份进度计划
28、答案54A本题解析工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任、答案55A本题解析版教材2020/2021P78-83勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的计量认证,具有相应的资格证书、试验人员和试验条件,否则CMA应当委托第三方试验室进行室内试验答案56A本题解析成本部分由业主承担在实施过程中可以调整当工程实际总费用超过时,超过部分由承包商承担GMP GMPCM、答案57D本题解析本题考查的是工程勘察设计招标方式《工程建设项目勘察设计招标投标办法》,按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,有下列情形之一的,经项目审批、核准部门审批、核准,项目的勘察设计可以不进行招标()涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,1不适宜进行招标;()主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术,或者其建筑艺术造型有特殊要求;2()采购人依法能够自行勘察、设计;3()已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;4()技术复杂或专业性强,能够满足条件的勘察设计单位少于家,不能形成有效竞争;()已建成项目需要536改、扩建或者技术改造,由其他单位进行设计影响项目功能配套性;()国家规定其他特殊情形
7、答案58D本题解析设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料(如,说明工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等),且无具体量化的工作量,灵活性较大,更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力,提供智力成果设计投标首先提出设计构思和初步方案,并论述该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报价而不像施工招标,是按规定的工程量清单填报报价后算出总价开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图,以及其他实质性内容,而不是由招标单位的主持人宣读投标书,也不按报价高低排定标价次序、答案59B本题解析版教材2020/2021P128-129本题考查的是进度管理合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由发包人承担、答案60D本题解析本题考查的是变更管理直接指示的变更属于必须实施的变更,不需征求承包人意见,监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作承包人的建议变更均应以书面形式提交监理人、答案61C本题解析承包人应提前天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录、暂21行操作和维修手册联动试车、投料试车在工程竣工试验的第二阶段进行、答案62A本题解析本题考查重点是〃交货检验〃题干中虽未明确交货数量允许的增减范围,但缺少的吨可以理解为是在合理
0.002的尾差和磅差内,不按多交或少交对待,双方互不退补因此,本题的正确答案为A、答案63D本题解析教材2021P110知识点索赔管理对于具有持续影响的索赔事件,承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数在索赔事件影响结束后的天内,承28包人向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料、答案64A本题解析版教材2020/2021P111本题考查的是索赔管理选项不具有强制约束力,承包人不同意的可按争议来处理BC,选项越权时需发包人批准,授权范围内时,也要通知发包人D,承包人不接受索赔处理结果的,按合同争议处理,而合同争议可以是走法院或仲裁的流程所以不具有强制约束力>答案65C本题解析本题考查的是建设工程设计合同履行管理除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成合同签订之日起天90内未能发出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同、答案66D本题解析应当重新招标的情形投标截止时间止,投标人少于个;经评标委员会评审后否决所有投标招标人应当在132分析招标失败的原因并采取相应措施后再行招标、答案67A本题解析知识点:接受投标书阶段的工作公开招标通常要通过资格预审筛选出有资格的投标人,既可以突出竞争并减少评标的工作量,又可以让能力较低的申请投标人不参与投标竞争以节省投标费用和做无效工作此时可用资格预审公告代替招标公告,不必发布两个公告教材、答案P41o68C本题解析本题考查的是中标人选定原则施工招标为投标报价最低者不是中标的唯一标准,有的要求必须进入范围,还要综合考虑其它因素、答案69C本题解析建设工程材料设备的采购类别繁多,包括建筑材料、工具、用具、机械设备、电气设备等建筑材料如建筑钢材、水泥、预拌混凝土、沥青、墙体材料、建筑门窗、建筑陶瓷、建筑石材、给排水、供气管材、用水器具、电线电缆及开关、苗木、路灯、交通设施等设备如电梯、配电设备、防水消防设备、锅炉暖通及空调设备、给排水设备、楼宇自动化设备等具有采购量大、规格型号多、涉及厂家范围广的特点材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产,也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套、答案70D本题解析合同分立的,除债权人和债务人另有约定外,由分立后的法人对原合同权利义务承担连带责任也就是说,如果合同对方当事人另有约定并同意,则乙丙两公司的约定有效,如合同对方当事人不同意,则只能由乙丙两公司承担连带责任、答案、、、、71A BC DE本题解析停止运动的指征
①不正常的心跳;
②运动中或运动后即刻出现胸部、上臂或咽喉部疼痛或沉重感觉;
③特别眩晕或轻度头痛,意识紊乱、出冷汗、晕厥;
④严重气短
⑤身体任何一部分突然疼痛或麻木;
⑥上腹部区疼痛或〃烧心〃、答案72A本题解析如监理人收到承包人共同检验的通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,则承包人可以单独进行检验,承包人单独进行的检验视为监理人在场情况下进行,监理人对承包人单独进行的检验结果应当确认监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验、答案73D本题解析合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸,是通过人的智力活动所创造出的精神成果,所以客体是智力成果、答案74C本题解析由于饼干的原料中经常含有奶,所以脂肪的检测推荐酸水解法,而不是常用的索氏提取法、答案75B本题解析监理人征得发包人同意后,应在开工日期天前向承包人发出开工通知
7、答案76A本题解析本题考查的是系列合同条件《施工合同通用条件》是系列合同中的核心文件AIA A201AIA
77、答案C本题解析非承包人原因造成的实际时间拖延,发包人必须既赔偿损失,又顺延工期、答案78A本题解析本题考查的是资格审查办法通过详细审查的申请人不少于个且没有超过规定数量的,均通过资格预审,不再进3行评分、答案79C本题解析制定运动处方()确定运动目标;()选择运动方式;()确定运动强度;()确定运动时间;⑸确定运1234动频率、答案80D本题解析安全运动条件包括()遵守自己的步调;()一开始不要做剧烈的运动;()超过负荷身体会崩溃;()1234炎热或酷寒气候要避免运动;()水分的补给要充足;()注意体重负荷;()营养与睡眠充足;()身体5678不适时要休息、答案81D本题解析承包人可以不接受B.仲裁机构应予以认可C.排除了法院的诉讼管辖D.、根据《施工合同标准文本》的规定,施工工期在个月以上的工程,由于市场价格浮动对合同价格的影响,1212此风险应由()o发包人承担A.承包人承担B.由发包人和承包人分担C.发包人和承包人均不承担D.、在工程项目招投标中,确定中标人的权利属于()13o招标人A.评标委员会B.招标代理机构C.招标监督机构D.、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是()14o适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目A.履约保证金采用银行保函的,应当提供无条件地、不可撤销担保B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同(示范文本)》C.双方可协商约定专用条款D.、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是()15亚硝酸盐A.黄曲霉毒素B.皂昔C.龙葵素D.、下列各项中,不属于设备采购合同采购的设备的是()16o发电机A.发动机B.塔式起重机C.钢D.、谷类中氨基酸的含量较低的是()17蛋氨酸A.色氨酸B.亮氨酸C.赖氨酸D.、债权人按照合同约定占有债务人的财产,债务人不按合同确定的期限履行债务时,债权人有权依法以该财产折18价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿,这属于()质押A.教材2021P62本题考查的是材料设备采购招标特点直接订购方式多适用于零星采购、应急采购,或只能从一家供应厂商获得,或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购、答案82B本题解析各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时,应以描述更为严格的内容为准、答案83C本题解析教材P34[考点]接受投标书阶段的工作招标文件的澄清,如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足天,须相应15延长投标截止日期、答案84D本题解析本题考查重点是工程施工招标程序《简明标准施工招标文件》共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章适用于依法必须进行招标的工程建设项目,工期不超过个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
12、答案85B本题解析重新投标后,投标人仍少于个或者所有投标被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门3批准后不再进行招标、答案86D本题解析当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间、答案87A本题解析债权人转让权利的,应当通知债务人经通知的,该转让对债务人不发生效力且转让权利的通知不得撤销,除经受让人同意债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意因此债权人转让权利时仅需通知债务人,不需要经债务人同意、答案88C本题解析依法必须招标的项目,经批准可以不进行招标的情形()涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫1资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,而不适宜招标;()采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;()23已建成项目需要改、扩建或者技术改造,由其他单位进行设计影响项目功能配套性;()主要工艺、技术采用不4可替代的专利、专有技术;()建筑艺术造型有特殊要求;()技术复杂或专业性强,能够满足条件的勘察设56计单位少于家,不能形成有效竞争
3、答案89D本题解析知识点:索赔管理如果索赔事件的影响持续存在,承包人应按合理时间间隔,定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求,在该项索赔事件的影响结束后天内,承包人向监理人递交最终索赔通知书,说明最终28要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料教材Pin、答案90D本题解析本题考查的是准资格预审文件的组成合格制详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方的内容参见教材P52o、答案91A本题解析教材P16本题考查定金定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%o、答案92D本题解析由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件最主要的是设计文件、答案93D本题解析版教材2020/2021P121-123本题考查的是合同文件选项价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷D,责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价、答案94A本题解析教材2021P110知识点不可抗力发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担、答案95C本题解析知识点:竣工验收管理一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用教材P
115、答案96D本题解析本题考查的是工程款支付管理签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额,即中标价、答案97A本题解析产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移如果材料在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间与所有权转移相对应,标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外、答案98C本题解析招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
30、答案99C本题解析招标文件属于要约邀请,投标书属于要约答案100D本题解析(-)施工现场范围和施工临时占地、发包人负责永久工程的征地,需在专用条款中明确工程用地的范围、移交时间,明确从外部接入现场的施工用1水、用电、用气等,以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时,发包人应负责完成的工作内容、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式,需要合同双方在专用条款中约定由发包人2或承包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用
(三)发包人提供的文件专用条款内应明确约定由发包人提供文件的范围和内容、数量和期限,可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件资料等
(四)发包人要求〃中出现错误或违法情况的责任承担、发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任,通用条款给出了两种供选择的条款1无条件承包人且核时无论是否发现发包人要求中存在错误,因该错误导致承包人增加补偿条款的费用和或工期延误,由发包人承担并向承包人支付合理利润承包人复核时发现发包人要求中存在错误,通知发包人后发包人复核时发坚持不做修改,因该错误导致承包人增加的珑用和或〉工期延误,由发包人承担复核时去承包人复核时未发现发包人要求中存在错误,因该错误导致承包发现错误人增加的费用和或工期延误,由承包人自行承担以下资料的错馈无论承包人复核时发现与否,导致承包人增加的有条件费用和或〉工期延误,均由发包人承担,并向承包人支付合理利补偿条款润1发包人要求中引用的原始数据和资料:例外情形2对工程或其任何部分的功能要求;3对工程的工艺安排或要求;4试验和检验标准;5除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料、发包人要求违反法律规定2承包人发现后应书面通知发包人,并要求其改正发包人收到通知后不予改正或不作答复,承包人有权拒绝履行合同义务,直至解除合同发包人应承担由此引起的承包人全部损失留置B.抵押C.保证D.、根据《标准施工合同》,承包人需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()19直接与保险人协商一致后,通知发包人A.直接与保险人协商一致后,通知监理人B.应事先征得发包人同意,并通知监理人C.应事先征得监理人同意,并通知发包人D.、关于定标的说法,正确的是()20确定中标人的权利归评标委员会A.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人B.招标人可以根据自己的意愿确定中标人C.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同D.、下列关于氨基酸评分的叙述,正确的是()21o适用于混合食物的蛋白质的评价A.明确哪种氨基酸是限制氨基酸B.适用于单一食物蛋白质的评价C.可以评价食物蛋白质的营养价值D.只能找出限制氨基酸,不能找出其他氨基酸的不足E.、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是()22普通家庭一般不容易做到A.能量不足B.易发生慢性病C.易发生营养缺乏病D.、实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由()以书面形式通知承包人23总监理工程师A.监理人B.发包人C.总监理工程师代表D.、依据《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金24FIDIC0在颁发接收证书时全部返还A.在颁发履约证书时全部返还B.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半C.不再返还、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()D.25建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位A.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格,任何其他组织和个人均不能成为承包人B.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照C.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书D.、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验,卖方在设备26已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是()同意卖方启运,改为设备安装前检验A.停止启运,按合同约定进行交货前检验B.停止启运,卖方自行检验后再包装启运C.同意启运,视为卖方违约并扣合同价的违约金D.
1.5%、工程建设涉及的合同中,采用定金担保的合同是()27o勘察合同A.仓储合同B.施工合同C.监理合同D.、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时,勘察人的下列做法正确的是()28直接按照最新规定完成勘察工作A.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作B.向发包人提出遵守新规定的建议C.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作D.、(年真题)在借款合同中,货币表现为合同法律关系的()292015o主体A.客体B.权利C.义务D.、标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款中,发生下列情况时,只能获得费用补偿的是()30不可抗力不能按期竣工A.异常恶劣的气候条件B.不可抗力停工期间的照管和后续清理C.提供图纸延误D.、关于担保概念的表述中,不正确的是()31o担保通常由当事人双方订立担保合同A.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力B.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则C.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度D.、下列施工合同文件中,解释顺序优先的是()32中标通知书A.投标书B.施工合同专用条款C.规范D.、根据《标准设计施工总承包合同》,合同进度计划是指()33承包人编制的合同项目的进度计划A.监理人编制的合同项目的进度计划B.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划C.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划D.、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()34oA.2%B.5%C.10%D.20%、(年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术的说法,正确的是()352020o承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中A.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿B.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担C.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担D.、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中,属于〃行为〃的是()36因国际禁运解除进口设备运输合同A.因战争导致在建工程合同工期延长B.因建设意图改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围C.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同D.、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是()37应遵守国家法律规定,以及相关规范和标准,并应符合发包人要求A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定,应当按照现行规范规定执行B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C.法律规定.规范和标准发生重大变化时,应按照最新规定完成勘察工作D.、某基础工程施工过程中,承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验经与监38理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求下列关于处理此事件的说法中,正确的是()给承包人顺延工期并追加合同价款A.给承包人顺延工期,但不追加合同价款B.给承包人追加合同价款,但不顺延工期C.工期延误和费用损失均由承包人承担D.、施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则下列计算变更39合同价款的方法正确的是()按照报价单内类似工作的单价计算变更价款A.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价B.根据成本加利润的原则商定或确定单价C.参照设计单位提出的单价商定或确定单价D.、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,工程竣工试验分三个阶段,其中第二阶段进40行的是()性能测试A.联动试车B.单车实验C.系统联调D.、根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()41o承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人A.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体B.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任C.分包人的资格能力应由发包人审核D.、某建设项目进行设计招标,设计估算费用为万元,投标人须知前附表规定的投标保证金金额为万元,4260016某投标人只提交投标保证金万元,该投标人的投标保证金数额应当为()万元14A.16B.14C.12D.
10、招标程序中资格预审与资格后审的区别,主要体现在审查投标人资格的()43o目的A.时间B.内容C.方法D.、合同的()尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分,但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化,44以保证合同的权利和义务界定清晰专用条款和普通条款A.专用条款和基本条款B.通用条款和基本条款C.通用条款和专用条款、根据九部委设备采购合同的规定,由于买方原因在最后一批合同设备交货后()内未能D.45开始考核,则买卖双方应在上述期限届满后()内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函日,日A.73日,日B.283个月,日C.37个月,日D.
67、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类下列在施工合同履行过程中发生的事实,46属于行为的是()地震灾害导致施工暂停A.恶劣气候影响施工安全B.社会动乱影响施工进度C.图纸设计错误导致的工程返工D.、关于建设工程材料采购评标的说法,不正确的是()47o材料采购的评标通常可选择综合评估法或最低评标价法A,分项报价中存在缺漏项,则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中B.提前交货应考虑降低评标价C.提出增加预付款比例的,应按招标文件规定在评标价中加上提前付款的利息D.、《标准施工合同》中的〃合同工期〃是指()48o承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限A.合同协议书中写明的施工总日历天数B.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限C.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之D.和、下列文件不属于发包人应向勘察人提供的文件资料是()49o本工程的批复文件复印件A.工程设计和施工需求B.工程勘察任务委托书C.建筑总平面布置图D.、工程招标代理的被代理人是发包人,招标代理机构从事的代理行为,其法律责任由()承担50分包人A.承包人B.监理人C.发包人D.
二、多选题、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是51()o联动试车A.保证工程满足合同要求的试验B.功能性试验C.产能及环保指标测试D.、(年真题)美国建筑师学会()合同文本中,关于风险型管理承包合同()的说法,正确的是()522019AIA CMo承包商不与分包商订立分包合同A.不允许承包商将全部施工任务进行分包B.采用成本加酬金的计价方式C.采用单价合同的计价方式D.、银皮书规定,承包商应在开工日期后()天内向业主提交一份进度计划53A.7B.14C.28D.
42、工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当()54与承包单位承担连带赔偿责任A.与承包单位承担按份赔偿责任B.承包单位独自承担赔偿责任C..监理单位独自承担赔偿责任D、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的(),具有相应的资格证书、试验人员和试验条件,否则应当委55托第三方试验室进行室内试验计量认证A.CMA计量认证B.MAC计量认证C.ACM计量认证D.CAM、美国建筑师学会()合同文本中,关于风险型管理承包合同()计价方式的说法正确的是()56AIA CM采用成本加酬金的计价方式A.成本部分由承包商承担B.一经设定,在实施过程中不得调整C.GMP工程实际总费用超过的部分由业主承担D.GMP、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》,按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的57项目,经项目审批、核准部门审批、核准,可以不进行勘察设计招标的是()技术复杂或专业性强,能够满足条件的勘察设计单位少于家的A.5为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的B.主要工艺复杂的C.。