水利工程设计合同

水利工程设计合同最新版水利工程设计合同最新版「篇一」发包人___________________设计人___________________XX建筑标准设计研究院［20xx］年【】月【】日，甲乙双方就【项目】签订7《建设工程设计合同（以下简称“原项目设计合同”），现因【】原因，【项目】发包方及付款主体拟变更为【新发包人全称】，三方已同意【新发包人全称】与重新就【项目】签署设计合同，甲乙双方一致同意终止原项目设计合同，具体约定如下

一、本协议签订后，乙方将与【新发包人全称】就项目设计签订新的设计合同

二、乙方与阿克苏塔里木房地产开发有限责任公司就【项目】签署新的设计合同生效之日起，甲乙双方之间签署的原项目设计合同即终止履行甲方、乙方均不再享有或承担原合同项下的任何权利、义务任何一方亦无须就合同终止承担违约或赔偿责任

三、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效正本一式四份，双方各执两份签订时间___________________甲方___________________法定代表人或授权代表（盖章）

2、结算方式转账或现金账户名称账号_________开户银行第五条质量保证及安全责任

1、乙方保证所用物料清单应符合报价单上的项目规定，所供物料应是合格产品

2、乙方保证本项目在活动期间的现场维护，使之保持在完整和良好运行状态

3、乙方若不能按时、按质量完成工程或由质量引发安全问题，乙方应承担由此产生的经济和法律责任

4、若因乙方不遵守场馆施工要求而造成的安全意外，乙方负全部责任第六条意外风险因人力不可抗拒因素，致使本合同不能执行时，乙方应在事发后一周内向甲方写出书面报告和说明情况，经其确认，甲方拥有本合同是否继续执行的决定权第七条其他

1、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份，甲乙双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决

3、若甲方现场临时增加项目所产生的费用另行计算甲方（盖章）乙方（盖章）签约代表人（签字）签约代表人（签字）单位地址单位地址年月日年月日水利工程设计合同最新版「篇四」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议

一、工程概况

1.工程地点

2.工程施工内容（见附表工程预算表）

3.工程承包方式，双方商定采取乙方包工、包预算表施工项目中全部材料的承包方式

4.工程期限为一天，开工日期—年—月—日，竣工日期—年—月—So

二、合同价款本合同工程造价为（人民币）元金额大写为以上款项不含代购及不确定项目，代购及不确定项目最终结算以规定标准为依据,以实际发生量结算以上金额均为税前报价（详见附表工程预算表）

三、施工图纸施工图纸由甲方设计施工图纸及效果图

四、甲方工作

1.开工前二天，为乙方入场施工创造条件，包括搬清室内陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

2.提供并保证施工期间的用水、用电；

3.负责协调施工项目与城管、消防及项目所在地物业之间的关系并办好相应的手续；

4.如需拆改原建筑的结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

5.施工期间甲方仍需部分使用该区域的，负责做好现场的保卫及消防等工作

6.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、工程阶段验收、工程竣工验收

五、乙方工作

1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

2.严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

3.保证施工现场的整洁，工程验收前负责清扫施工现场；

4.严格保证施工质量，所用材料保质保量

六、工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期

七、材料供应按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收八工期延误

1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；1工程量变化或设计变更；2不可抗拒力；3甲方同意工期顺延的其它情况

2.因甲方未按合同的约定完成应负责的工作而影响工期的，工期顺延

3.甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延

4.因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担

九、质量标准双方约定本工程施工质量按《装饰工程质量规范》QBP6016—97标准执行由甲方提供的材料、设备质量不合格而造成的工程质量问题，乙方不负任何责任

十、工程验收和保修

1.双方约定在施工过程中对工程所用材料进场进行验，并在单项工程完工进行单项验收

2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内提供书面工程验收单出具工程验收单后，三日内结清工程尾款在工程款结清后，办理移交手续见附表工程结算单；

3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年如甲方未按规定结清尾款，则视为自动放弃保修

十一、工程款支付方式

1.双方约定合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款第一次开工前三日30%；第二次工程过半40%；第三次双方验收合格余款

2.工程过半是指框架工程完成，除定制项目外均以完成

十二、违约责任

1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

3.因一方原因，造成合同无法继续发生履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

4.甲方未能按期支付第二

（三）次工程款的，每延误一天应向对方支付违约金为元，甲方延误5天以上，乙方有权撤离工地，由此造成工程延期，由甲方负责

5.由于乙方原因，致使工程延误，每延误一天向对方支付工程总额的千分之一作为违约金

十三、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第1种方式解决；

1.向保定市工商局合同仲裁委员会申请仲裁；

2.向保定市人民法院起诉

十四、注意事项施工期间，甲方将场地钥匙交给乙方施工队负责人负责保管

十五、附则

1.本合同经甲、乙双方签字后生效

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份

3.合同履行完后自动终止

4.工程变更所立协议与本合同同样有效

5.本工程所发生款项以附表《工程预算表》为准，最终结算以实际所发生工程量结算备注________甲方乙方水利工程设计合同最新版「篇五」建设单位承建单位为了保质保量完成xx村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地址

3、承包范围

4、承包方式:

5、承包工期工程自年月年月日完工;

6、工程总造价元

二、施工要求

三、付款方式日开始至

四、甲方责任工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督

五、乙方责任

1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责

2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责

3、负责保修一年

4、承担施工期间的水、电等一切费用

六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）甲方负责人（签字）乙方（盖章）乙方负责人（签字）年月曰水利工程设计合同最新版「篇六」甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作及时提供竣工资料

2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理

三、工程款项及费用的结算:

1、工程款结算按〈浙江省建设安装定额20xx版、预算管理制度及规定》执行

2、工程预算款总计102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

3、本工程款分2次结清，其中

（1）、合同签订3天内应付工程款的70%（计70000元）

（2）、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清

4、工程款的结算以审计决算为依据

四、施工及竣工验收

1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件

2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延

3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况

4、乙方在施工期间应注意安全，做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负

5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收合同未尽事宜，双方协商解决合同双方代表签字盖章后生效乙方中国建筑标准设计研究院法定代表人或授权代表（盖章）水利工程设计合同最新版「篇二」项目名称_________________________________项目地点_________________________________委托方（甲方）____________________________________________承接方（乙方）____________________________________________甲方委托乙方承担项目编制及评审，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守合同期限年—月—日起至一年—月—日止第一条本合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》

2、国家及地方有关管理法规和规章

3、规划工程有关文件第二条设计依据

1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份甲方（盖章）乙方（盖章）代表代表开户行帐号签订日期年月日水利工程设计合同最新版「篇七」甲方乙方

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容

四、承包形式与结算方法

1、承包形式采用包工、包料、包质量、包安全的四包形式

2、结算方法:甲方按实做的展开面积给乙方确定工程量，甲方按每平方元的固定价格计算工程款不再增加任何费用，本工程结算甲方不向乙方要发票

五、选用材料选用BAC湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材，3111nl厚（必须要检验报告和合格证）

六、工程质量要求

1、按设计要求和国家有关规范标准执行

2、严格按“贴必定”BAC防水卷材应用技术规程施工并按相关的质量检验标准进行验收

七、付款方式合同签定后，甲方一次性支付全部维修工程款款到乙方指定帐户后开始施工

八、乙方责任

1、按甲方要求和有关规定进行施工，确保优良工程质

2、接受甲方对工程质量、施工质量、进度的检查和监督

3、工程验收时，乙方必须协助甲方进行防水工程验收

4、自负管理不善造成的安全事故，应由乙方负责

5、全权负责施工中出现的质量问题，应由乙方负责

九、质量担保:维修施工完后试水，如果出现质量问题乙方应向甲方退款50%保质期五年，在保质期内如果出现质量问题，乙方必须在十二小时之内赶到甲方场地进行维修

十、其他本合同未尽事宜，经双方协商共同解决提供防水施工项目所需的一切资料

十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份经双方签字，盖章生效，如有违约则依法追究违约责任验收合格后，本合同自动终止甲方乙方负责人负责人电话电话年月曰水利工程设计合同最新版「篇八」甲方乙方甲、乙双方在良好合作的基础上，本着平等互利、荣辱与共的原则，甲方决定委托乙方为甲方进行s建设设计工作，同时甲、乙双方组成作业小组，为了便于沟通、高效、高质量地完成该计划，特订立如下协议，双方遵照执行

一、甲方权益与责任:

1、甲方提供与S相关的企业视觉、行为、理念资料以及与企业环境设计相关地楼体结构图、平面图等相关资料，并阐述该企业项目的市场定位、商品构成和运营策略；

2、甲方有权对乙方的工作进行监督，但原则上不随意干涉乙方的工作，同时应将甲方的有关规定及要求向乙方明示；

3、甲方需组成专门的工作小组并指派专人负责该项目的实施，与乙方一起共同完成；

4、甲方需按合同规定内容按时付款

二、乙方权益与责任

1、乙方成立专门为甲方服务的项目小组，可根据实际情况派出外驻人员，甲方协助提供必要的工作、住宿、交通、生活条件；

2、乙方应进行前期市场调查、项目实地考察；

3、乙方根据甲方要求严格执行合同条款，保质高效地完成合同约定的任务；

4、乙方在本项目协议签定之日起一年之内为甲方提供不限次数的咨询服务；

5、除了设计导入以外，乙方应尽可能的调动一切资源为甲方的发展战略服务

三、项目具体内容（-）乙方向甲方提供如下设计工作内容

1、撰写企划书、观念教育课程、成立推广委员会、计划命名、设计三期、设置意见箱，并协助甲方制定出xx集团三十年的发展战略规划;

2、定性定量调查、内部调查（员工—份）、客户调查、企业外部调查、研讨营活动；

3、形象策略建议书、征选企业标语活动；

4、备注第

（一）项包含企划、教育训练、讲义、研习、刊物编辑、调查设计、执行、数据处理、撰写报告、策略建议书及文案撰写等规划工作，不包含印刷、活动食宿、制作、执行等工作

（二）乙方向甲方提供如下设计工作内容

1、设计目录见附表

（一）；

2、乙方向甲方提交5套电子文本；

3、手册数码稿三套册（含文件夹），如需另行批量印制、成本费用由甲方另行支付；

5、手册文件夹设计尺寸—X—X—,手册内页设计尺寸—X—0

（三）乙方向甲方提供如下（设计工作内容

1、企业形象专题片（一分钟），设计的多媒体发布光盘；

2、企业形象海报、报纸、杂志广告、员工手册、新闻发布会的设计；

3、提供手册彩印本—册，企业宣传片母盘1张；

4、策划导入实施计划、企业公关策略，对企业歌、吉祥物进行民主征选并负责最终的创作定稿;

5、备注

（三）项目包含创意、企划、设计、文案撰写不包含场地、执行、印刷、发布

四、合同金额人民币—元¥（人民币）

五、付款方式协议签订时甲方向乙方支付一万元，设计手册定稿时付一万元，合同约定项目全部结束并验收合格时付清余款20万元乙方负责分次提供正规的设计发票

六、相关事宜

1、如因甲方原因影响合同无法正常实施或终止，甲方已支付的款项乙方不予退还

2、企业手册的定稿，是本项目结束的重要标志本合同是整体合作协议，甲方不得因为放弃某项工作而调整合同额

3、如因乙方原因影响合同无法正常实施或终止，乙方应退还甲方已支付的款项

4、因不可抗因素致本合同无法正常实施，双方均不承担责任

5、因工作需要乙方在甲方所在地的住宿、工作餐费由甲方承担

6、乙方负责该标志的注册事宜，费用由甲方承担

7、乙方负责在自本合同签订之日起一年内对该系统进行修改调整和补充设计工作

8、手册、员工手册、企业宣传片印制数量、标准、价格待设计方案定稿后另行商议

七、其他约定

1、本合同正本及附件一式四份，双方各执两份，签字盖章生效，具有同等法律效力

2、本协议未尽事宜，双方共同协商

3、本合同的执行过程中若遇到不可调和的纠纷，双方均有权向双方任一方所属人民法院提起诉讼甲方乙方签署日期水利工程设计合同最新版「篇九」甲方（发包人）乙方（设计人）现因甲方委托乙方进行消防设计，为明确双方责任，签订本协议

一、工程概况

1、工程地点______________________________________

2、工程名称

3、消防设计范围消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计消防设计范围不包括________________________________________________（未明确列举在消防设计范围内的，视为不在本次合同范围之内）

4、工程期限年—月—日前完成

5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份--ro

一、费用

1、本次设计服务费为¥元（元整）人民币

2、支付进度安排第一次付费20%,该款项作为定金，于本合同签订后三个工作日内支付；第二次付费30%,于本合同签订后十个工作日内支付；第三次付费50%,于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付

三、其它权利义务

1、本合同签订后三个工作日内，甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料因甲方未提交资料导致工程延后的，乙方不承担责任

2、在审批过程中，因审批原因引起的正常合理的修改内容，乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用相关修改内容乙方应在15个工作日内完成修改设计工作在提交〜施工图的同时结清全部设计费，不留尾款图纸有修改不再计费（不包括装修及现场改动，消防图纸修改或追加晒图，只收取打图、晒图费）

四、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付

0.1%的违约金逾期超过15天的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成工作对应的费用

2、乙方逾期完工的，每逾期一天应向甲方支付5%的违约金甲方有权从应付款项中扣除违约金逾期超过10天的，甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用

五、其它

1、本合同如有争议，协商不成时，双方同意在—工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决—

2、本协议一式两份，具有同等法律效力

3、本合同自双方签署后生效甲方（盖章）乙方（盖章）年月日年月日水利工程设计合同最新版「篇十」委托方（以下简称甲方）受托方（以下简称乙方）委托合同中要明确约定委托事务，应对期限进行明确约定委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的，若委托合同是有偿的，因受托人给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失但是，因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的，该损失由委托人自行承担；若委托合同是无偿的，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

一、委托事项甲方委托乙方为其公司进行O

二、委托设计费用设计费用总共为人民币一元，（大写一元整）

三、付款方式

1、甲方需在合同签订时付设计费人民币一元，（大写—元整）

2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币—元，（大写—元整）

四、乙方设计作品的时间、交付方式

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定

2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品

五、知识产权约定

1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利

2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》

3、《襄城县总体规划》

4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求

5、国家及地方有关管理法规和规章

6、规划工程有关文件

7、甲方提交的基础资料第三条、规划内容、规划评审

1、规划内容根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则，主要完成襄城县城市排水（污水）专项规划

2、规划评审规划评审由乙方负责，评审费用由乙方承担第四条规划设计要求

1、乙方要充分听取有关部门意见，认真了解现状情况；对城区城市排水（污水）现状调查达到国家市政基础设施调查深度，提供调查资料，分析存在问题并进行评价；

2、根据《襄城县城市总体规划》，对上述专项规划设施进行界定与分类；

3、规划近、远期各项有关指标，提出规划发展与建设指标，并分析达到国内同等城市的领先水平；

4、根据城市发展方向，确定城区城市热排水（污水）系统建设及改造规划;

2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权风险提示合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受委托人在权利范围内完全履行义务，顺利完成委托事项，如果在合同履行期间内发生争议，双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失，便于争议的解决

六、双方的权利义务甲方权利

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权甲方义务

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方乙方权利

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品乙方义务

1、乙方需按照甲方的‘要求进行作品设计

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品风险提示:委托人须按委托合同的约定预付费用，如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用，委托人应当偿还该费用及其利息如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的违约责任受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务，应根据具体的情形做出判断

七、违约责任

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方

八、争议的解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成双方均可依法向—人民法院起诉

九、合同生效本合同一式一份，甲乙双方各持对方签字合同—份，具有同等法律效力甲方乙方签署日期水利工程设计合同最新版「篇十一」施工单位（以下称甲方）承包人（以下称乙方）经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同

一、工程名称临淮岗乡中心学校教学楼屋面防水工程

二、工程内容采用SBS IV型防水卷材进行楼房屋面防水;工期从年—月日至年—月―Ho

三、承包方式乙方包工、包料、包质量总包方式

四、工程造价SBS IV型防水每平米30元X320平米=9600元含液化气、工资结算时按表面实际面积结算

五、质量标准乙方应确保甲方办公楼防水工程达到优良标准，严格参照防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，保质保量

六、安全佩戴安全防护用具，严格执行国家有关安全的法律法规

七、双方责任

1、甲方责任1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准及技术交底提交给乙方施工2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方及时整改

2、乙方责任:1听候甲方通知，即时将防水材料进场，经甲方现场负责人检验合格后使用2配合工程的整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延3应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚4应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到防水工程规范标准，并对工程保修五年

八、付款方式工程竣工验收合格三个月后一次结清

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决甲方盖章乙方签章日期日期:

5、提出城市排水（污水）规划及管理存在问题及解决的对策，规划城市排水（污水）管理新模式及发展方向和先进经验

6、在编制过程中，应与相关单位进行积极协调沟通，沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间第六条乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点

1、成果要求

1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等（用A4纸打印）和A3规格彩色缩印图，各15份，并装订成册

1、2彩挂图各1套；

1、3用于展示的规划图纸展版各1套（含有关文字说明和图片）；

1、4热力、燃气，供水、排水、照明、住房现状资料汇编；

1、5上述成果的电子版文件2套（文字为doc格式，图纸为dwg和jpg格式各一份），成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定

2、成果交付时间及地点评审后的设计成果乙方应在年月日前在河南省襄城县交予乙方第七条合同价款、收费标准及支付方式

1、本合同规划、评审的总价款为人民币（大写）元（小写元）

2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目，由双方协商确定

3、规划设计费（含评审费用）按规划进度分期支付规划设计方案评审前甲方支付规划设计费总额的50%,计（大写）元（小写元）；提交最终成果并经有关部门批准后，甲方再支付50%,计（大写）元（小写元）O

4、双方委托银行代付代收有关费用第八条履约保证金

1、合同签订时，乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，金额为（大写）元（小写元）

2、乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿第九条双方责任1甲方责任

1.1甲方委托规划设计任务时，必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分，按本合同第五条规定的内容，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性及时限负责甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内，乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延；规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交规划设计成果时间L2甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方规划设计需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费

1.3合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始规划设计工作时，甲方无权要求返还定金，甲方未付定金的，乙方有权要求甲方支付定金；乙方已开始规划设计的，甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费，不足一半时，按一半支付

1.4甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费，每逾期支付一天，应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金；逾期超过三十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的规划设计费

1.5甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时，甲方应支付赶工费，具体金额由双方另议

1.6甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料，并支付所需费用，具体金额由双方商定

1.7规划设计成果的设计版权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上情况，乙方有权索赔

1.8甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便

1.9补充协议中甲方应负的其他责任2乙方责任

2.1乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果

2.2乙方对其提交的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充

2.3合同生效后，乙方要求终止合同的，应双倍赔返定金；未收定金的，不予赔偿

2.4因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的，每延误一天，乙方减收该项目设计费的千分之二，赔偿最高限为全部规划设计费

2.5乙方按甲方要求交付规划设计成果后，参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充

2.6需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任第十一条仲裁本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉第十二条合同生效及其他

1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决

3、本合同双方签字盖章即生效，一式一份，委托方—份，设计方份

4、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止

5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力

6、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力委托方（甲方）名称承接方（乙方）名称（盖章）（盖章）水利工程设计合同最新版「篇三」甲方_________乙方_________根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同第一条工程项目

1、工程名称

2、工程地点

3、工程造价¥元整第二条双方承担的义务和责任

1、甲方负责协助提供本次工程所需原始文字、标志、口号、图片等材料，并做好有关配合工作

2、乙方负责协调会场的有关事宜，负责协调提供会场的施工场地等事项

3、乙方负责本次活动的设计、施工和协调，设计方案经甲方同意后，乙方严格按照方案进行施工乙方应及时向甲方报告工程进度情况，乙方负责向甲方提供整个工程预算，经甲方同意后执行，乙方有责任按甲方的要求对现场布置进行适当调整第三条施工期限双方商定，布展项目总工期为10天，自年月日开工至年月日前竣工，年月日至年月日为展览期，年月日撤展第四条活动项目价款的.支付及结算

1、本合同签订之日起3日内，甲方向乙方支付工程总造价的50%作为乙方前期材料采购款即人民币¥拾万伍仟叁佰柒拾柒元整）；工程交工后5日内，甲方向乙方一次性支付剩余的款项，即人民币¥元整（大写肆拾万伍仟叁佰柒拾陆元整）。