还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程工程合同模板3篇精选工程工程合同模板1甲方乙方甲方愿将—零星工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议
一、承包内容-、承包价格承包价格参考《现代城零星项目价目表》
二、结算方式乙方施工完毕验收合格7天后方可结算
四、付款方式所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款
五、质量要求必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准如因工艺问题造成的返工,一切工费由乙方负责
六、工期要求工程总工期为天,即施工时段为年月日至年月日,工期包括雨天在内,每延迟一天按贰佰元进行处罚
七、其他要求
1.施工期间,坚决杜绝一切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责
2.施工期间,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工
3.乙方若无故擅自停工,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责
5.工程竣工后由甲方验收质量检查,并签字付款
八、本合同一式二份,甲方乙方各执一份自签字之日起生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月—日精选工程工程合同模板2发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守第一条工程概况
1.工程名称别墅园林景观工程
2.工程地点润成科技院内
3.工作内容别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容第二条工期本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延
(一)如遇下列原因工期顺延
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素
(二)竣工验收
1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2.若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上第三条工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价520000元(预算详见“合同附件一“);
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3.结算工程量以现场实际收方量为准
4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;
5.工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第
2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减第五条保修期
1.保修期从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年
2.成活率植物管护移交时按行规达到95%的成活率第六条双方的责任
(一)甲方责任
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.若施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款
(二)乙方责任
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购
2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买第九条违约责任
(一)甲方违约责任
1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5%向乙方支付逾期违约金
(二)乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5%向甲方支付违约金第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉第十一条本合同经双方签字盖章后生效第十二条未尽事宜,双方协商解决第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力甲方(盖章)乙方(盖章)代表人代表人本合同签订日期年月日精选工程工程合同模板3甲方机械厂乙方_—省——县建筑公司根据《中华人民共和国合同法》,经双方协商同意,特签订如下合同条款,共同遵守
1.工程内容甲方原有厂房(均系平房)肆仟平方米(4000平方米),现扩建到捌仟肆佰平方米(8400平方米),其中拆除贰仟平方米(20_平方米)新厂房要求四层钢骨水泥结构(详另见图纸)
2.工程进度首期工程叁仟陆佰平方米(3600平方米)要求在年10月底完成其余贰仟捌佰平方米(2800平方米)在_______年8月前全部完成
3.建筑费用全部建筑工程费用壹佰肆拾万元(140万元)(详另见清单),所有建筑材料及费用均由乙方负责订立合同后甲方先付给乙方总工程费用中的捌拾万元(80万元),余款陆拾万元(60万元)在厂房建成验收后十天内全部付清
4.违约责任厂方如不能按期付款,每超过一天应按总工程费用(即140万元)的千分之壹作为赔偿金付给建筑公司;建筑公司如不能按期完成施工任务,每超过一天,厂方在总工程费用(140万元)中扣除千分之壹作为赔偿金
5.施工人员的人身安全由乙方负责
6.本合同一式三份,双方各执一份,公证机关一份甲方(章)乙方(章)单位地址单位住址法定代表人法定代表人委托代理人(签字)委托代理人(签字)电话开户银行账号;电话:_______年—月—日鉴(公)证机关意见(章)经办人(签名)_______年一月.日。