还剩46页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
委托加工承揽合同(12篇)委托加工承揽合同(精选12篇)委托加工承揽合同篇1订立合同双方承揽人_________________________________定作人_________________________________定作人委托承揽人加工,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守第一条加工成品编号__________________________名称__________________________规格__________________________单位__________________________数量:___________________________备注__________________________第二条加工成品质量要求编号名称规格
2、交货地点定作方工厂内
八、包装要求
1、成品按照包装费用由承揽方承担
九、运输办法及费用负担运输由承揽方负责,费用承揽方承担
十、费用结算结算时间
十一、承揽方的违约责任
1、未按合同规定的质量交付定作物,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿
2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失
3、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用
4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方支付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的%偿付违约金
5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的%的违约金,并赔偿给定作方造成的损失
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失
7、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任
十二、不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任
十三、其它约定
1、加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成向定作方所在地向人民法院起诉
2、本合同自签订之日起生效,如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力
3、本合同一式份甲方乙方日期委托加工承揽合同篇3地址电话传真容器类委托加工承揽合同NO委托方公司签订地点受托方签订时间标的、数量、价款
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量—数/每排数量—数)
5.(交)提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站(港)和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效(传真或扫描件有效)委托方公司受托方法人代表法人代表委托代表委托代表传真电话开户银行帐号委托加工承揽合同篇4定作单位某某项目经理部(以下简称甲方)承揽单位某某钢结构制造有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》、《》、《加工承揽合同条例》等有关规定,甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工,结合具体情况,双方本着公平合理的原则,经充分协商一致,签订本合同,以资共同遵照履行第一条加工构件品名与价款
一、加工品名某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件
二、承揽方式本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式
三、加工单价每吨壹仟元整人民币(¥
1000.00元人民币)
四、本加工构件综合单价一次包定,不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响;已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用,加工制作范围内将不再发生的其它费用支出
六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费,乙方开具发票第二条加工成品期限与交付
一、加工期限暂定为三十日历天按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件具体交付日期甲方提前五天通知乙方
二、交付状态按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付,并配合防腐涂装
三、交付地点运输至甲方指定场地,甲方负责卸车第三条加工材料供应与采购
一、甲方负责供应的材料本加工构件的所有工程钢材由甲方供应,并负责送货到乙方指定地点,乙方负责卸货乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后,作为供料依据(板材材损2%、型材材损3%)乙方按图纸要求负责组织排版套材下料,排版图必须经过甲方确认后方可下料切割,超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管费
二、乙方负责供应的材料本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购;采用甲控乙供形式;所有材料必须符合施工图设计要求
三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件,没有合格证书,且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等,甲方有权制止使用,由此而造成的损失由乙方负责
四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验,其检验费用由乙方承担,如属不合格产品,其不合格产品由乙方在48小时内清理出场
五、材料代用,经甲方批准后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用第四条加工成品质量与验收
一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定,由乙方确保本加工构件质量
二、质量等级一次验收合格
三、保修期限保修壹年
四、技术资料由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料,交付完毕后收回,乙方不得留存技术资料的复制品技术资料必须按甲方贯标程序记录整理,格式采用甲方提供的表格格式委托加工承揽合同篇5地址电话传真容器类委托加工承揽合同NO委托方—公司签订地点受托方签订时间标的、数量、价款
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量一层数/每排数量—排数)
5.(交)提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站(港)和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称保密资料)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效(传真或扫描件有效)委托方—公司受托方:法人代表法人代表委托代表委托代表传真电话开户银行帐号地址传真电话开户银行帐号地址看过委托加工承揽合同的人还看了
1.加工承揽合同纠纷起诉状范文
2.外协加工合同
3.工程安装承揽合同
4.辅助材料是按购销合同还是按加工承揽合同计征印花税
5.广告承揽合同范本
6.机械加工合同范本
7.生产加工委托书范本
8.最通用的定作加工合同范本
9.装饰装修工程承揽合同范本
10.税务师考试《涉税服务实务》冲刺试题及答案委托加工承揽合同篇6地址单位数量备注第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量第四条技术资料、图纸提供办法第五条价款或酬金第六条验收标准和方法第七条交货的时间和地点电话传真委托方_______________公司签订地点受托方签订时间标的、数量、价款
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量—数/每排数量数)
5.(交)提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站(港)和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效(传真或扫描件有效)委托方_____________公司受托方法人代表法人代表委托代表委托代表传真电话开户银行帐号地址传真电话开户银行帐号地址委托加工承揽合同篇7地址电话传真容器类委托加工承揽合同NO委托方公司签订地点:受托方签订时间标的、数量、价款
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量—数/每排数量—数)
5.(交)提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站(港)和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效(传真或扫描件有效)委托方公司受托方法人代表法人代表委托代表委托代表传真电话开户银行帐号地址传真电话开户银行帐号地址委托加工承揽合同篇8委托方公司签订地点受托方签订时间标的、数量、价款
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单,特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量
5.提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效委托方公司受托方法人代表法人代表委托代表委托代表传真电话开户银行帐号地址传真电话开户银行帐号地址委托加工承揽合同篇9服装委托加工承揽合同订立合同双方承揽方____________________定作方____________________定作方委托承揽方加工,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守第一条加工成品品名规格单位数量备注第二条加工成品质量要求加工定作物品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据)第三条原材料的提供办法及规格,数量,质量
1.用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货
2.用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额定作方应按合同规定的时间,数量,质量,规格提供原材料承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件
3.原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行)第四条技术资料,图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品
3.定作方应当按规定日期提供技术资料,图纸等)第五条价款或酬金价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定)第六条验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明)第七条交(提)货的时间和地点
1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行
2.交(提)定作物日期的计算承揽方自备运输工具送交定作物的,以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物的通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算)第八条包装要求及费用负担第九条运输办法及费用负担第十条结算方式及期限第十一条其他如
1.根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金定金数额由双方协商确定定作方不履行合同的,无权请求返还定金承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金
2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还等等)第八条包装要求及费用负担第九条运输办法及费用负担第十条结算方式及期限第十一条其他第十二条承揽人的违约责任、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作人同第十二条承揽方的违约责任:
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽方赔偿
三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失
四、逾期交付定作物,应当向定作方偿付违约金元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的30%幅度)或酬金总额的%(20%—60%幅度)违约金
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管,保养费
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换,补齐的,由承揽方对工作质量,数量承担责任
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失
二、中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的%(20%——60%的幅度)违约金
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款
七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉本合同自一九一年一月一日起生效,合同履行完毕即失效本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式份,交(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份定作方(盖章)代表人(盖章)地址电话___________________________________开户银行_______________________________帐号_________________________________承揽方(盖章)代表人(盖章)地址___________________________电话___________________________开户银行_______________________帐号___________________________委托加工承揽合同篇10甲方:(委托方)乙方:(承揽方)经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守
一、产品名称及加工数量名称不锈钢水泥焊接轨道板数量附加工图纸36份,按图纸数量要求加工以上产品由甲方委托乙方才承揽加工
二、相关事宜
1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题乙方加工过程的切削余料由甲方回收产品出厂的运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜)
3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担
4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正
三、时间要求自甲方提供原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决
四、加工费用该项目合同总体加工费用万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更
五、付款方式乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金
六、其他事宜本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份甲方:盖章:签约人职务电话号码:乙方:盖章:签约人职务电话号码:时间____________委托加工承揽合同篇n委托方公司受托方_____________签订时间_____________签订地点_____________标的、数量、价款___________________________
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量—数/每排数量—数)
5.(交)提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站(港)和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效(传真或扫描件有效)委托方公司受托方法人代表法人代表委托代表委托代表传真传真电话电话开户银行开户银行帐号帐号地址地址委托加工承揽合同篇12委托方公司签订地点受托方签订时间标的、数量、价款
1.验收标准按双方确定的样品验收受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准
2.质量要求应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)
3.结算方式委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款
4.包装标准货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量—数/每排数量—数)
5.(交)提货方式及地点委托方厂房内
6.运输方式及到站(港)和费用承担受托方承担
7.交货地点、日期及方式合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负者修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作人仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作人不再需要的,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失
三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽人赔偿损失
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作人偿付违约金元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作人偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的1%偿付违约金未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收
五、不能交付定作物或不能完成工作时,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的%(10%—30%的幅度)用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼
10.本合同根据《》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效(传真或扫描件有效)委托方公司受托方法人代表法人代表委托代表委托代表传真电话开户银行帐号地址传真电话开户银行帐号地址或酬金总额的%(20%—60%的幅度)违约金
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作人代保管时,应当偿付定作人实际支付的保管、保养费
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作人因此造成的损失
九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人对工作质量、数量承担责任
十、擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失如定作人要求重作或重新修理,应当按定作人要求办理,并承担逾期交付的责任第十三条定作人的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽犬因此造成的损失
二、中途废止合同,属承揽人提供原材料的,偿付承揽人的未履行部分价款总值%(10%-30%的幅度)的违约金;不属承揽人提供材料的,偿付承揽人以未履行部分酬金总额%(20%一60%的幅度)的违约金
三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽人有权解除合同,定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失;承揽人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作人应当偿付承揽人停工待料的损失
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费定作人超过领取期限六个月不领取定作物时,承揽人有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬和保管、保养费后,退还给定作人;变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时,定作人还应补偿不足部分,如定作物不能变卖,应当赔偿承揽人的损失
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的1%偿付违约金
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款
七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失时,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任,在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的,定作人应当承担责任,并赔偿承揽人由此造成的损失第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、,也可以直接向人民法院起诉本合同自年月一日起生效,合同履行完毕即失效本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力本合同正本一式二份,定作人和承揽人各执一份;合同副本一式份,交(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份定作人(盖章)________________代表人(盖章)________________地址____________________________电话____________________________开户银行________________________账号____________________________承揽人(盖章)________________代表人(盖章)________________地址____________________________电话____________________________开户银行________________________账号____________________________年月B委托加工承揽合同篇2定作方合同编号承揽方签订日期定作方委托承揽方加工,经双方充分协商,达成以下合同条款
一、加工成品
二、加工成品质量要求
三、原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.定作方提供原材料的,承揽方对定作方提供的原材料在下料之前必须进行检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐,下料后再提出原料质量问题的,造成定作方损失的,承揽方应予赔偿承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件原材料的消耗每吨(件)成品不得超过
2、承揽方提供原材料的,应保证提供的原材料符合定作方的要求,且满足承揽的需要
四、技术资料、图纸提供办法
1.承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应及时回复,提出修改意见
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品
五、价款或酬金价款或酬金按照如下约定计算
六、验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准
2、验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,在质保期内发生问题由承揽方负责修复或退换
七、交货的时间和地点
1、交货时间。