还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
关于工程合同范文集锦篇5工程合同篇1编号资格预审邀请书敬启者
1、我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审,为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请
2、业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于本合同项下的合格支付
3、工程概况(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)
4、资格预审合格的申请投标者才可参加投标投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料,以便通过资格预审
5、有意向的合格申请人可从(地址)获取进一步信息和资格预审文件,时间为月日至月曰从上午至下午(北京时间),节假日除外联系人______________________地址
5.1甲方因下列原因影响工期,损失由甲方承担,工期相应顺延A、不能按期供水供电;B、不能保证每天10小时以上工作时间(含加班);C、不能按期提供自购材料、设备;D、不能按期支付工程款;E、因甲方原因至使工程量变更、设计变更及造成材料、人工的浪费;F、逾期验收;
5.2乙方因下列原因导致甲方损失的,由乙方承担赔偿责任:A.不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;B.对竣工验收后保修期12个月内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方免费返修;C.由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应给予修复或赔偿;D.由于乙方违反物业管理规定所造成罚款或赔偿费用,由乙方负责赔偿E.乙方如没有征得甲方同意而未按图纸或预算表项目要求施工,甲方有权责令整改和扣除相应的费用第六条附则
6.1本合同一式二份,双方各执一份
6.2装饰工程报价单、施工图经双方协商,达成一致的其他具体问题协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力
6.3本合同经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自动终止如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可依法向合同履行地的人民法院提起诉讼甲方(委托方)甲方代表办公地点电话传真附件乙方(承建单位)乙方代表办公地点电话传真工程合同篇4委任人施工人本装饰工程经双方充分沟通友好协商的情况下签订本合同书,共同遵守如下内容
一、工程名称
二、工程地点
三、工程项目内容
四、工程期限本工程自年月日至年月日完工
五、工程造价为人民币(大写)0
六、付款方式
1、首期60%
2、中期37%
3、尾期3%
4、工程结束后,在甲方工程验收合格三个工作日内甲方应付乙方工程造价余额(共计元)
七、材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个良好的.保管场所施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理到小区指定位置
八、工程施工
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有变动需和甲方共同协商决定否则所造成的损失由乙方负责
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料样品明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部分
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责
九、工程质量:
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责
4、装饰工程质量保修年
十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期
十一、违约责任任何一方违反本合同的条款,所造成的损失,均由违反方负责赔偿给守约方
十二、施工配合施工过程所有当地行政部门的协调工作由甲方协调解决
十三、备注本合同有不详之处,甲、乙双方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行(本合同及预算不包含税金)
十四、其他约定
十五、本合同报价表一式份,甲、乙方双方各执份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力甲方(签字)乙方(签字)代表人代表人日期日期工程合同篇5发包方(以下称甲方)法定代表人身份证号码承包方(以下称乙方)法定代表人身份证号码依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、承包范围
4、工程规模及结构特征
5、工程立项批准文号
二、工程施工期限合同约定总工期共天;开工日期年月日;竣工日期年月日
三、工程总价款及结算的方式
1、币种;合同总价(大写)元;(小写)¥元
2、本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写)任何政策性因素和市o场因素均不调整包干价
3、本合同签订后—日内,甲方支付—元工程款
4、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付—元工程款
5、余款—元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付
四、建筑材料、设备的供应和采购
1、工程材料、设备由乙方采购
2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担
五、工程质量标准认定以及验收
1、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准
2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收
六、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担
七、质量保修质量保修期从工程实际竣工验收之日算起分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期工程竣工后,经双方协商确定验收时间,组织竣工验收验收合格后,由乙方负责养一年内的维修、保养,费用由承包人负责一年后无明显质量问题,验收合格后,办理结清尾款手续结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款
八、违约责任
1、根据本合同的规定,一方的行为被视为违约的,违约方应支付对方违约金为总造价的—%,若存在数次违约行为,违约金分别计算累计相加,但总额不得超过承包价款的—%o
2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担
九、争议解决
1、双方在履行承包合同产生纠纷时,首先应协商解决
2、双方协商解决不成时,依据公司工程项目责任承包管理办法,进行调解
十、签订地点本合同在签订
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自在生效
十三、合同份数本合同一式一份,均具有同等法律效力,发包人执一份,承包人执一份发包人(公章)法定代表人或其委托代理人(签字)组织机构代码地址邮政编码电话传真电子信箱开户银行账号承包人(公章)法定代表人或其委托代理人(签字)组织机构代码地址邮政编码电话传真电子信箱开户银行账号:邮政编码____________________电话________________________传真________________________
6、每套资格预审文件售价人民币元售后不退
7、资格预审申请书应在年月日时前(北京时间)送达业主,地址同上
8、资审合格的投标者名单将在年月日前送给所有参加资格预审的申请人谨致商祺!(业主名称)年月日工程合同篇2发包人(以下简称甲方)勘察人(以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协商配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守1工程概况
1.1工程名称会议餐饮楼地勘工程
1.2工程建设地点宁乡县灰汤镇电力疗养院内
1.3工程规模、特征详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书
1.4工程勘察任务与技术要求满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-20—
(09)中相关条款
1.5预计勘察工作量在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个,视其场地复杂情况,增加勘察孔数量2发包人应及时向勘察人提供下列资料,并对其准确性、可靠性负责
2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图
2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料
2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
2.4发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用3勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费4开工及提交资料的时间
4.1本工程的勘察工作定于20_年4月2日开工,20—年4月12日分期提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的‘原因,未按期开工或提交成果资料时,按双方协商的规定办理
4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延
4.3本工程勘察费按勘察包干价为¥16800元(大写壹万陆仟捌佰元整),合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费勘察人须提供正式法票5发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.
1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等),并承担其费用
5.
1.3勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费由于发包人的原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人需支付停、窝工费
5.
1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等
5.2勘察人责任
5.
2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担其认可的全部费用勘察过程中,根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续6违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千份之一7其它约定事项本合同未尽事宜,在双方协商的附件中补充完善,附件与本合同具有等同的法律效力8本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁本合同一式伍份,发包方执叁份,勘察方执贰份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月——日年—月—日工程合同篇3甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方装饰工程(以下简称工程)委托乙方承担施工的有关事宜,双方达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点,见附件《房屋租赁合同》
1.3工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式
(1)乙方包工、包料施工(详见工程报价单项目备注);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见工程报价单项目备注);
(3)乙方包工,甲方包料(详见工程报价单项目备注);
1.4工程总造价人民币(大写)万元整工程施工内容及施工费用以本工程报价单为准工程完工后若需开具正规税务发票,税费按实际发生的工程总金额6%计算,加入原工程总造价
1.5工程期限双方商定本工程期限共天,开工日期年月日,竣工日期年月日乙方须按时按质完成施工项目任务,因特殊不可抗力因素而延误工期,双方另行商议协调处理第二条甲方义务
2.1开工前天,为乙方施工创造条件包括搬清室内杂物,以不影响施工为原则若甲方对不易搬动的物品、陈设进行必要的保护措施,因而造成的损失由甲方承担
2.2提供施工期间乙方所需的现场临时办公场所;
2.3提供施工期间的水源、电源;
2.4负责协调施工队与邻里之间的关系;
2.5负责办理施工所涉及申请、审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批所需的一切费用
2.6施工期间甲方仍需部分使用该场地的,须负责做好施工现场的保卫及消防等工作
2.7参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收登记手续和其他变更项目事宜
2.8按时、按质、按量提供施工所需用的自购材料第三条乙方义务
3.1指派公司员工为乙方驻工地监理,负责合同履行
3.2按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.3施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;施工过程中因乙方责任发生的安全事故责任(包括但不限于人生、财产损失)由乙方承担,与甲方无关
3.4严格按照图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录
3.5严格执行有关施工现场管理规定,按甲方小区物业管理处要求进行施工,不得影响邻居及污染小区居住环境
3.6保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场第四条工程款支付方式
4.1本合同签订生效后,甲方向乙方支付工程款元整
4.2泥、木工进场甲方支付乙方元整;工程进行至木工工程基本完成时,油漆工进场时,甲方再支付乙方工程款元整;工程竣工验收柒日前甲方再支付乙方工程款元整
4.3工程竣工验收后,乙方向甲方送交工程结算资料(含工程报价结算表),甲方收到结算资料在_7一天内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字
4.4工程质保金双方约定为总工程款的3%,即元整,工程质量保证期满后七日内甲方一次性支付乙方第五条关于双方责任的约定。