还剩14页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
修建施工合同范本(5篇)修建施工合同范本(精选5篇)修建施工合同范本篇120—商品房修建施工甲方乙方__________________甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议
1、工程概况临建地点位于以南,以东,数量暂定为200间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据
2、双方责任甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装
3、房屋构造单间房屋尺寸一般为3米5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准地基上两层砖结构;木头门窗,门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木楝条,楝条上加苇箔,并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的.石棉瓦行补偿第十条:争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼第十一条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除第十二条:合同生效本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执份甲方(业主)(签章)住所地址邮政编码工作单位委托代理人电话乙方签章企业地址邮政编码法人代表委托代理人电话:___________签约地址:签约日期:修建施工合同范本篇420_修建港口工程施工工程名称甲方_______乙方_______一年—月—日
一、合同协议书甲方—为兴建—工程,接受了乙方—对本工程的投标,为明确双方的责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同
2.下列文件构成整个合同不可分割的‘整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准1双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;2合同协议书;⑶双方签署的合同谈判备忘录;4合同专用条款;5合同通用条款;6中标通知书、投标书和招标书;7与本合同有关的其他文件
3.本合同总价款为人民币—万元
4.本合同工程的施工期为一个月天,或自一年—月—日至一年—月—日
5.甲、乙方双方在此立约保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止
7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本—份,双方各执一份,当副本与正本不一致时,以正本为准甲方乙方法定代表人法定代表人或或其授权的代理人—其授权的代理人签字日期签字日期单位地址单位地址联系电话联系电话传真传真邮政编码邮政编码开户银行开户银行帐号帐号签约日期签约地点修建施工合同范本篇5甲方乙方甲方拟修建一条生产路,由乙方负责修建为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本合同
一、修路要求
1.工期要求从年月日开工,年—月日完工,工期为天
2.尺寸要求路面宽4米,厚度20公分,总长度2700米
3.质量要求石灰土基层应做到生石灰充分消解过筛,石灰与土的用量控制标准,路拌深度应达到表面平整密实、无坑洼
4.工程量以路中线实测实量延长米为准甲方责任
1.监督检查全过程、技术规格与质量
2.提供一个土场
3.对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段
三、乙方责任
1.负责备料,并组织施工设备
2.自己提供料场、自己负责接通电源、水源
3.路肩垫土舲实由乙方负责
4.负责操作规程,把握质量标准
5.负责安全施工(如有大小事故乙方自己负责)
6.接受甲方监督检查和处置决定
7.修路期间负责道路看护
四、付款方式工程总款项元,第一次付款方式在施工后天内,第二次付款在,第三次付款在道路建成并经甲方验收后天内给付以上协议双方共同协定,签字生效,一式两份,甲、乙双方各一份甲方(签章)乙方(签章)法定代表人(签字)授权委托人(签字)年月日
4、工期乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设
5、价格及结算方式乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清
6、违约责任乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份
8、本协议自双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决甲方___________乙方___________修建施工合同范本篇2甲方姓名身份证号码乙方姓名身份证号码甲方在建房屋一栋,由乙方承包施工为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本合同
一、用具设备
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建主要包括主体房屋三层、单独两间院内平房、院墙、大门楼
三、工程工期
1、甲方规定动工时间为年月日至年月日,乙方不得提前和推后
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方总施工费20%o
四、
五、承包价格付款方式每平方米人民币大写壹佰玖拾元整(
190.00元),建筑面积按竣工后实际测量为准第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方元;第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方元;工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方施工费中扣除房屋建成后一年内,若出现屋顶、墙体炸裂;墙体倾斜等质量问题的.,乙方必须进行免费维修,并且甲方不再付给乙方全部质量保证金
七、安全生产及其它安全施工,杜绝一切不安全事故如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行承包方式包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效甲方签字(章)乙方签字(章)修建施工合同范本篇3委托方(甲方)承接方(乙方)________________工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守第一条:工程概况
1.工程地址:_____________________
2.居室规格房型层(式)室厅厨卫,总计施工面积平方米
3.施工内容:详见本合同附件
(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图
4.委托方式:_________________
5.工程开工日期年月_______________H
6.工程竣工日期年月日工程总天数:天第二条工程价款工程价款(金额大写)元,详见本合同附件
(二)《家庭装潢工程材料预算表》
1、材料款元;
2、人工费元;
3、设计费元;
4、施工清运费元;
5、搬卸费元;
6、管理费元;
7、其他费用(注明内容)元第三条:质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可
2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同
4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责
5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接第四条:材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责
3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿第五条:付款方式合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算(注:施工工费包括人工费)甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工验收合格未结清工程价款时,不得交付使用
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人增减项目的价款,当场结清
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方
4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方第六条:工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的设作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变
3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任第七条:工程验收
1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收双方办理工程结算和移交手续
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任甲方自行搬进入住,视为验收合格
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用第八条:其他事项
1.甲方责任1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼
2.乙方责任1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,俣质保量地按期完成施工任务3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人万一发生,必需尽快负责修复或赔偿4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月第九条:违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进。