还剩38页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程工程承包合同范本(15篇)工程承包合同书范文1发包方(甲方)__________________________________地址邮码电话法定代表人职务承包方(乙方)__________________________________地址由卜码电话法定代表人职务依照《中华人民共和国民法典》和市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行第一条工程项目
一、工程名称__________________
二、工程地点__________________
三、工程编号__________________
四、工程范围和内容全部工程建筑面积平方米(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限任和权益,高效、精致、及时地完成工程施工任务,特制定本合同,望双方认真履行
一、单位工程概况
1、工程地点
2、承包范围和内容
3、承包方式
4、质量要求
5、安全要求现场施工人员必须购买意外伤害保险,统一着工作服、配戴安全帽、高空作业人员系好安全带,确保安全文明施工,树立良好的晨晖形象
6、开竣工日期
二、合同价款及支付
1、合同总价款(大写)元附计算清单
2、价款支付钢架开始安装至完成期间拨付20%,屋面板、墙面板安装完成拨付5%,剩余工程款待建设单位验收合格后扣除5%质保金,发放工人工资后结清质保金待工程竣工验收质保期满后支付(以竣工验收单签证日期为准)
三、甲方责任
1、提供给乙方壹套工程施工图,对工程进度、工程质量进行监督、检查,查出问题以书面通知限期整改,整改不及时、不彻底的,有权停工及处罚
2、工程进度缓慢,质量安全管理混乱,甲方有权更换施工队,乙方承担所有损失
3、按工程进度要求及乙方与生产部制定的构件、板材进场计划及时供应材料,并负责到工地现场的运输费用
4、对工程质量、安全进行现场技术交底,监督管理项目部的施工活动
四、乙方责任
1、服从甲方的管理,严格遵守甲方的规章制度,接受甲方的监督及处罚
2、乙方应确保工程施工人员的安全合同、安全保险齐全有效,在现场施工时配戴安全帽安全带等防护用品
3、在工程施工前乙方认真熟悉图纸,提出图纸存在的问题,并向工程部提供施工组织设计,包括人员、设备、进度计划、材料供应计划等,以便于甲方协调材料供应及监督管理如不提供,将拒绝拨付承包费项目经理必须按照安装进度如实记录施工日志,工程竣工后与工程施工图一并交回工程部,否则处以经济处罚500元
4、乙方应按照合同承诺的工期按时完工,每拖延一天,按甲方与建设单位签订的违约额承担延期罚款
5、工程完工时应提前通知工程部,积极主动进行交工验收,协助工程部做好工程竣工结算,配合回收工程款
6、按时参加工程部会议,有义务向公司提出生产技术和施工中出现的问题,以促进产品生产质量的提高
7、乙方应严格按照图纸及国家相关标准规范施工如在施工中发生质量事故,除无偿予以整改外,再处以损失额的30%罚款
8、乙方应自觉加强职工的安全教育,班前会应对施工人员进行安全操作、质量标准交底特殊作业人员必须持证上岗,现场安全设施齐全有效,电器、机械设备使用严格按规程操作出现人身伤害事故,3000无以内由施工承包人负担,3000元以上的部分由施工承包人负担费用的70%
9、材料使用应节约,节余的材料应及时回库,如有浪费、丢失,照价赔偿
10、负担工程施工吊装费和现场水平运输费用,并承担工程施工中的招待费用
11、维护公司信誉,负责协调土建及建设单位的关系,以满足工程施工进度的需要
五、承包费浮动方案该工程无质量、安全问题,按期竣工交付使用,得到建设单位、监理单位好评的,安装人工费上浮5%-10%存在质量问题造成损失额在元以上的下浮5%,出现安全事故造成损失额3000元以上的下浮5%,工期延误造成建设单位处罚的下浮5%
六、工程未竣工结算的,承包费不予进入个人帐户本合同一式两份,双方各执一份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月―日年—月—0工程承包合同书范文3甲方乙方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同
一、工程名称
二、工程地点
三、工程承包范围按基础施工图及首层施工图土建部分承
四、工程承包内容乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算
五、工程承包形式包人工、材料、机械设备
六、工程工期合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,(拆除原有建筑物的工期不计在内)
七、工程造价
八、工程付款方式
1.合同签订后,甲方支付乙方备料款元整,(
230000.00元)
2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款元整,(
230000.00元)O
3.全部完工后,甲方支付乙方工程款元整,(noooo.oo元),余下的元作为工程保质金,无质量问题,满年后10天内付清
九、甲乙双方责任
1.甲方责任
①按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期
②甲方做好进场施工前的三通工作
③方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责@甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料
⑤甲方负责水电接点到现场30米内(电用量30千瓦以上)
2.乙方责任
⑥严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容
⑦负责购买工人劳动保险
⑧不能无故拖延工期
十、竣工验收本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过
十一、本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月―日年一月―日返工程工程承包合同范本篇11甲方(发包方)洛阳公司乙方(承包方)赵身份证号因甲方生产经营需要,经甲乙双方共同协商,由乙方承包甲方产品和原料(以下简称货物)的出入库装卸工作为明确甲乙双方的权利和义务,确保承包工作顺利完成,经甲乙双方共同协商,特制定以下货物出入库装卸工作的承包协议,供双方共同遵守第一条此承包协议工作的地点在甲方公司的厂区内部第二条承包费用及抵押金
2.1根据甲方实际情况,乙方按时完成甲方所安排的所有装卸任务
2.2因受甲方当前产量、订单等因素的影响,产量尚不稳定,双方商定装车暂按矿泉水6元(按每吨74件计)、易拉罐饮料
6.2元(按每吨220件计)、易拉罐饮料—元(按每吨件计)执行,若甲方产量增加、稳定以后,装车价格另行协商调整,义务卸车,不予计量、计价甲方按月支付乙方月劳务费,结算方式为每月底结算上月劳务费
2.3乙方留一个月的劳务费在甲方处作为抵押金,当双方解除合同且无纠纷的情况下,于解除合同次月底甲方应无条件返还乙方所有抵押金第三条甲方的权利和义务
1.11甲方有权根据生产及发货的实际情况安排乙方进行装卸货物工作
1.22甲方有权根据生产、物流、天气等情况随时调整装卸货物的顺序及时间
1.33甲方根据乙方装卸车的实际情况,有义务提供叉车、托盘等辅助机械或工具
1.4在承包期间,甲方可为乙方不定期提供工装及简单劳动保护用品
1.5在乙方按甲方要求完成装卸任务后,甲方有义务按月支付乙方相应的劳务费用
1.6甲方有义务为乙方装卸人员提供工作餐,标准参照甲方公司内部标准
1.7甲方配合乙方完成工作的叉车司机、仓库保管员等人员工资由甲方承担第四条乙方的权利和义务
4.1乙方有权自行组织装卸人员,但每班次不得少于四人
4.2乙方装卸人员有义务接受甲方的装卸货物安排,并按甲方要求完成
4.33乙方有义务在装卸过程中核对货物的型号、数量等情况,如有与货单不符,要及时通知仓储人员
4.4乙方装卸人员有责任维护好自身的人身安全及采取必要的安全防范措施如果乙方认为甲方的工作安排会危及人身或财产安全,乙方有权拒绝
4.5乙方须统一为装卸人员办理人身意外伤害保险,如出现安全事故全部由乙方承担责任以及费用
4.6乙方装卸人员在装车的过程中不得损坏货物,如有损坏必须依照货物的价格按价赔偿,赔偿款从乙方当月劳务费中扣除
4.7乙方装卸人员不得以非安全理由无故停工、罢工,否则甲方有权根据实际损失情况向乙方要求相应赔偿,并在当月劳务费发放中体现如当月劳务费不足以赔偿甲方损失,甲方有权向乙方追偿
4.8乙方在工作中要注意维护甲方的公司形象,不得在工作中以延迟装货、消极怠工等手段向物流等第三方索要财物,否则甲方有权对乙方违规装卸人员进行处罚
4.9乙方装卸人员需遵守甲方的安全制度,不得在厂区范围内吸烟及使用明火,否则每人次罚款100元
4.10乙方有义务对甲方仓库内防火、防盗等各项工作进行协助,并按规定执行甲方制定的各项规章制度第五条合同的变更、解除或终止
5.1双方可在协商一致的情况下,对本协议进行修改及变更,形式可为合同附页或重新制定
5.2任意一方提出解除本协议需提前一日以书面形式通知对方第六条争议解决因履行本协议发生争议的,由双方平等协商解决;协商不成的,甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼解决第七条本协议自双方签字和盖章之日起生效,有效期为________年第八条本协议一式二份,双方各执一份,并具有同等法律效力甲方(发包方):洛阳公司乙方(承包方)代表人—年—月—日日月月、开竣工日期依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下全部工程自年月日开工,至年一月一日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者第三条物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供应
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应工程工程承包合同范本篇12建设方(甲方)承包方(乙方)甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议
一、工程名称
二、承包范围
三、质量按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成
四、工期天
五、工程造价及付款方式
1、工程造价元/吨,共计吨,共计元
2、付款方式完工后一次性付清
六、甲乙双方责任及义务
1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失
2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场
3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担
4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担
5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款
七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决
八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月—日年—月—日工程工程承包合同范本篇13发包方(以下称甲方)____________________________承包方(以下称乙方)____________________________根据《》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同第一条工程项目
一、工程名称__________________________________________
二、工程地点__________________________________________
三、承包方式__________________________________________第二条工程期限合同工期总日历天数天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组元/组(一组24块电池板)o
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价安装组数进行费用结算
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=5OOOO元标准进行结算
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼第八条附则本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字甲方(签章)乙方(签章)年月日年月日工程工程承包合同范本篇14发包方(甲方)法定代表人身份证号码承包方(乙方)法定代表人身份证号码根据《》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就项目型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行
一、工程概况
1、工程名称项目型建设工程
2、工程地点________________________________
二、工程范围及内容
1、工程量平方米;
2、承包形式?施工总承包
三、工期
1、开工日期以监理工程师签发的开工令为准,及年—月—日
2、竣工日期年—月―日
3、合同总工期为工作日期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延
四、质量标准采用下列
1、工程质量达到市优奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为_________________________________________________________________________________________________________________________________________________0
五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议
2、按实际发生的工程量结算并按下列约定执行
(1)工程预算价(工程结束后按实结算)工程单价?(含外运等其他一切费用)2按实际发生的工程量,结合省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认3所有工程量必须在每月—日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意4若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可5变更工程量在总承包价一%以内,无需追加合同,超过%,须另订合同6取费标准及说明测量执行省市有关土石方验收标准7工程量核算确认方式说明?完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可8合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算
六、付款方式
1、本工程预算款为;扣回工程预付款的方式为O
2、工程款按方式支付,具体为
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的%;
(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿
七、材料、设备供应所有的材料、设备都由甲方供应,如乙方需要特别材料,可以把相关的材料、设备的型号、数量等交由甲方统一购置
八、质量及验收
1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制
2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作
3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在?小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算.
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序
5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序
6、甲方有权对全部工程的所有部位及任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验;乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便;甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的责任
7、乙方所承担的本合同工程项目完工后天内,乙方应按照监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式份,并配合甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算
8、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的—%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2%承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿
3、项目经理,联系方式,・现场代表(乙方),联系方式,・监理,联系方式现场代表(甲方),联系方式:
94、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定乙方自行解
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点
4.其他方式
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担第四条工程款结算
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工否则后果自负
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施H■■
一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知—日内进场维修,?—日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访
十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的%承担违约金,或每天按元向甲方支付违约金
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的%一-%承担违约金
十四、附则
1、本协议经双方签章后生效
2、本协议于年月一日在(地点)签署
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决
4、本协议一式份,双方各执份,具有同等法律效力甲方(签章)法定代表人授权代表(签字)年一月―日乙方(签章)法定代表人授权代表(签字)年一月―日工程工程承包合同范本篇15甲方乙方甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式—份,当事人各执一份本合同自—年—月—日(写明生效的时间或者条件)之日起生效本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议补充协议与本合同具有同等的效力甲方:乙方:日期:
一、全部工程造价的结算方式按下列第()项规定办理
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款
3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款
4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算
5.招标的工程,按中标的价款结算
二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迂等损失,应由责任方负担L施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工
2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工否则,任何一方不得强行施工
3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位
4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据第六条竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件
1.增减变更文件和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修年,采暖工程保修第一个采暖期内在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任第七条违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理
(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,
(2)直接向人民法院起诉第八条附则
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件
三、招标工程,按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同
四、双方商定的其他事项第九条合同附件、工程项目一览表
二、全部施工图纸(合同正本有此附件)
三、施工图预算(合同正本及—银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表
五、有关协议
六、有关补充合同第十条合同份数及有效期
一、本合同一式一份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份
二、本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月―H年—月―B工程承包合同书范文2甲方乙方甲方的工程,经招标或协商由承担施工,为明确双方的责。