还剩40页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程合同锦集篇7工程合同篇1(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务
1.项目名称
2.服务类别第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义第三条下列文件均为本合同的组成部分
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金第六条本合同的建设工程造价咨询业务自年作
(六)合理使用甲方提供的水、电等条件和设施,不得浪费
(七)工程竣工但未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
(八)若因乙方在施工中违反国家法律、法规或物业管理等有关规定而受到罚款和引起的赔偿责任,均由乙方承担
(九)施工工人及管理人员应持有相关资格证或上岗证,甲方有权查验
(十)负责施工人员的管理及施工安全
六、工程变更
(一)工程项目及做法的变动,必须经双方协商一致,以甲方代表与乙方签订书面变更单为准(见附件五),确定增减项目及价差后再施工,同时调整相关工程费用及工期
(二)若甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方承担;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿
七、材料供应(-)按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表二)应为符合设计要求和合同约定的合格产品,并应按时供应到施工现场,双方共同验收并办理交接手续,由乙方负责保管由甲方供应的材料、设备发生了质量问题的损失,责任由甲方承担
(二)按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表三)应按时供应到施工现场,双方共同验收,由乙方负责保管如未经甲方验收或不符合附表三要求的,应禁止使用;若已使用,对工程造成的损失,责任由乙方承担
(三)甲、乙双方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定的室内装饰装修,非经甲方同意,乙方不得挪作它用或替换为价廉质劣的装饰材料、设备如乙方违反此约定,应按被挪用或替换材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方
(四)乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的,应按材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方
(五)甲方和乙方提供的材料和设备应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量》10项强制性国家标准,禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备如甲方供应的材料、设备不符合有关国家标准或规定的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方坚持使用的,由此造成的损失,由甲方承担
(六)若发生材料、设备质量争议,可委托有关法定机构鉴定,鉴定费用的垫付由双方协商解决,如不能协商一致,采取“谁提出谁垫付”的原则处理经鉴定,质量不符合合同约定标准的,鉴定费用由责任方承担;质量符合合同约定标准的,鉴定费用由质量问题提出方承担
八、工期
(一)因下列原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其它情况
(二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议
(三)因甲方未按合同完成其应负责的工作和未按期支付工程进度款而影响工期的,工期相应顺延
(四)因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延
九、质量标准
(一)本工程施工质量按下列第项标准执行;
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210—)
2、《重庆市住宅装饰装修工程验收规程》(dbj/t50-053-)
3、双方约定
(二)工程施工室内环境污染控制,按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-_)的标准执行
(三)施工过程中双方对施工质量、室内空气质量发生争议,可委托有关法定机构鉴定,鉴定费用的垫付由双方协商解决,如不能达成协议,采取“谁提出谁垫付”的原则处理经鉴定,质量不符合合同约定标准的,鉴定费用由责任方承担;质量符合合同约定标准的,鉴定费用由质量问题提出方承担
(四)木材、石材为天然物品,允许有自然色差与纹理,乙方有义务提醒甲方
十、工程验收、工程价款结算及保修
(一)乙方应提前二日通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,如果甲方在约定时间内不能参加验收,需及时通知乙方,另定验收日期,由此造成停工的,工期顺延若甲方既不及时通知乙方,也不按时参加验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应承担复验费用,若造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验、返工费用由乙方承担,工期不予顺延
(二)双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量进行验收,验收合格后填写工程验收单(见附表六)
1、
(三)工程按时竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知之日起三日内组织验收,验收合格后办理移交手续如果甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用若在工程竣工验收中,存在须由乙方整改返工的部分工程项目,乙方应在五日内完成(特殊项目可由双方在第十六条中另行商定),并及时通知甲方对其复验因乙方责任返工造成的工程延期交付视同工期延误
(四)工程竣工后,双方约定由对本工程进行室内空气质量检测,费用由方承担
(五)验收不合格,乙方负责在约定的期限内返工,甲方不得使用,否则由此造成的损失由甲方承担
(六)竣工验收在工程质量、室内空气质量以及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”(作为工程验收单的附件)后亦可先行入住
(七)工程竣工验收合格后,乙方应提交工程结算单(见附表七),并将施工部分的水电改造等涉及隐蔽工程的走向图等有关资料提交给甲方乙方负责提供材料的,还应向甲方提交所提供材料的说明书、保修单和环保说明书等资料;甲方在收齐资料之日起三日内对工程结算单进行审核,若到期未提出异议,视为同意
(八)验收合格后,双方办理移交手续,结清应付款项,填写工程保修单(见附件八)
(九)本工程自竣工验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下,保修期按下列第项执行
1、除有防水要求的厨房、卫生间和因装修施工引起的外墙面的防渗漏保修为五年外,其余项目的保修期为二年
2、(注第2项所约定的保修标准不得低于第1项所约定的保修标准)
(十)因甲方购买的材料未达到国家标准而导致的工程质量问题,乙方不负责保修H■、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格若乙方发现甲方提供的施工图或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,应及时向甲方指出,乙方有权并且应当拒绝施工,由此造成的停工等损失由甲方自行承担
(二)甲方未办理有关手续,不得擅自要求乙方变动建筑主体、承重结构或拆改燃气管道、设施,乙方有权并且应当拒绝施工,由此造成的停工等损失由甲方自行承担
(三)乙方擅自变动建筑主体、承重结构或拆改燃气管道、设施,由此造成的损失和责任,由乙方负责赔偿和承担
(四)乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》,注意施工安全
(五)由于乙方在施工过程中违反有关操作规程、消防条例等规定,导致发生安全或火灾事故,由此产生的一切责任和损失,由乙方承担和赔偿
十二、工程价款支付方式
(一)双方约定按下表中第种方式支付工程款支付次数支付时间
①②备注支付比率支付金额支付比率支付金额第一次合同签订40%%第二次吊顶工程,厨、卫墙砖工程,水管、线管布线完工40%%第三次木工和泥工基本完工、漆工进场15%%第四次竣工验收合格之日起30日内5%%或其它方式___________________________________
(二)甲方应按第十二条
(一)款的约定向乙方支付工程款,乙方应向甲方开具有效的收款凭据
(三)乙方施工质量不合格,甲方有权拒付工程款,直至乙方整改合格后为止
(四)工程款结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票
十三、违约责任
(一)本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同所约定的各项条款若任何一方需变更合同内容的,应双方协商一致后,签订补充协议合同签订后施工前,一方无法定事由要求终止合同的,应以书面形式提出,并按工程造价的%支付违约金,办理终止合同手续
(二)施工过程中任何一方无法定事由要求终止合同的,须向另一方以书面形式提出,经双方同意后办理清算手续,订立终止合同协议,并由责任方按工程造价的%赔偿,解除本合同
(三)因施工质量不合格,乙方不予整改、未在约定期限内整改,或经整改后仍不合格的,甲方可另请他人整改,与整改有关的一切费用由乙方承担
(四)任何一方因违反法律、法规等规定而受到罚款或给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿对方损失
(五)甲方责任
1、未按规定的时间和要求提供材料、场地、技术资料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窝工的,除工期顺延外,每停工或窝工一天,由甲方向乙方支付工程造价%的违约金
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项,每逾期一天,由甲方向乙方支付迟延部分工程款%的违约金
3、工程未经验收,甲方提前使用,由此造成无法验收和损失的,由甲方自行承担
(六)乙方责任
1、应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品,如有损坏,应照价赔偿
2、经专业部门检测,室内空气质量不达标且属于乙方责任的,乙方应进行综合治理因治理造成工程延期交付的视同工期延误若乙方不予治理或未在约定期限内治理,甲方有权另请他人治理,与治理有关的一切费用由乙方承担,若治理后仍不达标的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失若甲方对不达标也负有责任的,双方应根据责任大小合理分担有关费用和损失
3、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不得顺延
4、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天,由乙方向甲方支付工程造价%的违约金
十四、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人也可按下列第种方式解决
1、提交重庆仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉
十五、附则
1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效月日开始实施,至年月_________日终结第七条本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份委托人(盖章)咨询人(盖章)委托代理人(签字):委托代理人(签字):法定代表人(签字)法定代表人(签字)住所__________住所__________开户银行__________开户银行__________帐号__________帐号__________邮政编码__________邮政编码__________电话__________电话__________传真__________电子信箱__________传真__________年—月—电子信箱__________年—月—0工程合同篇2(以下简称委托人)与经过双方协商一致,签订本合同第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨
2、合同签订后工程不得转包,否则甲方有权拒付工程款
3、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份
4、合同附表为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力
十六、其它约定条款(共条)甲方代表(签字)乙方代表(签字)乙方(盖章)工程合同篇4—大学(甲方)立合同单位—建筑公司(乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议
一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座
二、全部建筑预算为人民币一万元甲方在本合同生效后的一个月内,付给乙方全部预算的_%,其余部分在验收后三个月内一次付清
三、建筑原料采购由乙方负责,甲方负责材料质量监督
四、从合同签订之日起乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用如到期未能完成施工任务,每月按建筑预算的_%实施赔偿
五、合同一式两份,双方各执一份作为检查督促的依据
六、合同自签订之日起生效—大学基建处(甲方)(盖章)—建筑公司(乙方)(盖章)一年一月一日工程合同篇5出租方_______________________________________地址由P码电话法定代表人职务承租方_______________________________________地址邮码电话法定代表人职务
一、出租方根据承租方需要,同意将一吨载重量—牌汽车一辆租给承租方使用
二、承租方租用的汽车只限于工地运载—、—、―、—.承租方有调度权,出租房有义务派出司机并负责行车安全、技术操作
三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如给车辆设备造成损坏,承租方应负责修复原状或赔偿,修复期照收租金因出租方所派司机驾驶不当造成损坏的由出租方自负;如果致使承租方不能按合同规定正常使用租赁车辆,承租方不需支付迟误期间的、租金,而且出租方每天还要偿付承租方—元的违约金
四、租用期定为,自—年—月一日起至年—月一日止承租方如果继续使用或停用应在5日前向出租方提出协商,否则按合同规定照收租费或按合同期限将车调回
五、租金每月为一元,从合同生效日起计,每月结算一次,不足一个月按一个月计算租金;承租方应在每个自然月号提前支付下个月租金
六、所用燃料由承租方负责
七、违约责任出租方不得擅自将车调回,否则将按租金的双倍赔偿承租方承租方必须按合同规定的时间和金额支付租金,每逾期一天,加罚一天的租金
八、其他未尽事项,由双方协商,另订附件
九、本合同一式份,双方各执正本一份出租方(签章)代表人_______________一年一月—日承租方(签章)代表人签约日期工程合同篇6本课程所使用的教材是菲迪克(FIDIC)文献译丛施工合同条件,主要学习工程合同的一般规定,雇主,工程师,承包商,指定的分包商,员工,生产设备、材料和工艺,开工、延误和暂停,竣工实验,雇主的接收,缺陷责任,测量和估价,变更和调整,合同价格和付款,由雇主终止,由承包商暂停和终止,风险与职责,保险,不可抗力,索赔、争端和仲裁共二十项关于工程合同的项目内容整本书向我们全方面详细的介绍了工程合同的所有通用条件,让我们大家了解到了什么叫做合同,并且如何制定一份用于由雇主设计的建筑和工程的工程合同“合同”是指合同协议书、中标函、投标函、本条件、规范要求、图纸、资料表以及合同协议书或中标函中列出的添加文件(如果有)合同是法律的依据无论是成本管理、进度管理、质量管理还是组关系,都离不开合同的条款约定在处理各个单位之间的利益关系时,合同是最有力的裁判者合同管理更是统揽全局的管理,是渗透于项目实施过程中方方面面的约定的规矩本书还介绍施工合同条件的适用条件
①各类大型或复杂的工程;
②主要工作为施工;
③业主负责大部分设计工作;@由工程师监理施工和签发支付证书;
⑤按工程量表中的单价来支付完成的工程量;
⑥风险分担均衡一般来说,合同产生于实施开始之前,达成合作意向之后现在通行的建筑行业的合同形成方式,也就是寻找可能的合作者,筛选、报价、询价、谈判、签订公开招标、邀请招标都是寻找可能合作者的行为,资格预审,筛选出能力满足要求的合作者,然后报价、比较、询价、谈判、签订合同这些就是最常见的合同签订模式当然也有直接委托的,这是业主的权力合同的内容是操作的依据具体就是条款多少钱,怎么付钱是最重要的条款因为工程量不能准确定,或者是现场经常会与图纸有所差异,结算价款经常与合同价款不同这个时候,总价合同、单价合同以及成本加酬金合同的规定就有着重要的作用总价包死把变更的风险从业主转移到了施工方,但同时业主也承担了总价下降的风险,虽然可能性很小,单价合同,把价格的风险转移,成本+酬金则风险均在业主这需要大家的协商承包范围是合同要明确的对于建设单位,他将面对不同阶段的合同如设计阶段签订设计合同,在此之前要签订勘查合同,在此之后要签订施工合同当然也有人要干很多活的,因为他能力强,所以,就有勘查设计施工总承包合同,设计施工采购总承包,还有那种连运行也承包的叫什么特许全协议即BOT合同当然除了最常见的施工承包,还有分包监理合同肯定也是要签订的,国家规定采购合同有时包括在施工合同内了,有时建设单位也想自己玩一下就自己和供应商签订工程保险必须要在合同中约定,到底谁来投保在水利项目中,一阵台风刮走几个亿的事情经常发生,还是保险的好担保合同有的时候会有,在一方对另一方有担心的时候工期、质量标准一般应该在合同中规定钱的问题,预付款以及进度款支付比例常成为谈判的焦点变更容易引起纠纷,合同中应该规定变更的处理方式违约责任,及违约处理办法,是出现纠纷,不能获得满意解决时的办法,一般可选择仲裁和诉讼随着建设市场风险加大、市场监管力度增强、建设市场管理体制的进一步完善,施工单位风险意识普遍加强,目前的建筑市场正在发生着本质的转变建设市场多年前僧多粥少的现象如过眼云烟,一去不返甚至出现了工程项目待嫁闺中找不到婆家的现象这一现象总体上来说是积极的,将促进建设市场的进一步规范,过去对施工单位来说如噩梦般的工程款难讨的局面也将被历史的洪流卷的无影无踪,对信誉度较差的建设单位来说其后果更象是一个噩梦的来临在这一新形势下,工程招投标、合同管理对承发包双方来说都在变的越来越重要,工程招投标不再只是一个纯粹的报价问题、合同管理也不再仅是一个签字那么简单简单的说已经变成了一个风险管理的问题至少在招投标过程中,不管是否有意识,对对方的信用程度、财备状况的考察已变成一个不可或缺的关键环节而合同模式的选择,对合同双方建立合作、信任的关系尤为重要这次的学习,让我们系统地学习了一遍工程合同,令我们深刻理解到合同管理在企业经营中所处的重要位置,做好工程项目与合同管理的重大作用,从而思考作为工程项目管理人员,要增强企业的合同风险防范意识,把将来可能发生的合同纠纷中的风险降低到最低以法律法规为准绳在面对招标工作新的形势下,要不断提高自己,不断的加强学习这次学习时间虽然很短,但是老师以其丰富的工作经验和教学水平列举了大量的典型案例,深入剖析招标投标与合同管理领域的问题工程合同篇7发包方公司(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合这一次工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守第一条工程概况
1.工程名称项目外环境景观及景观园林绿化工程;
2.工程地点;
3.工程承包范围和内容园林景观、景观工程、景观工程(含各出入口)绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责,如这一次工程的施工由乙方承包,则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用元予乙方
4.承包方式由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等第二条工程期限
1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为年月日
2.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限
(1)发包方在合同规定开工日期前天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者;
(2)明确由发包方负责供应的建筑材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的建筑材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;
(3)在施工中因停水、停电连续影响小时以上者;
(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者;
(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)发生重大设计变更第三条工程合同造价
1.这一次工程合同预算造价为人民币元,即人民币佰拾万仟佰拾元整(含税)
2.按照第八条标准按实际工程量进行结算第四条建筑材料、设备供应、检验
1.进口特殊建筑材料,由发包方组织供应到现场或指定地点如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;
2.成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货,供应和商品检验后交付承包方对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏;
3.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证
4.已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外
5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品,检验费用由承包方负担
6.没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等,承包方不得用于这一次工程
7.乙方已预定或已采购的建筑材料,若甲方发生变更,造成的损失由甲方承担第五条工程质量和检查验收
1.这一次工程质量要求为优良;
2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;询服务:
1.项目名称
2.服务类别第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义第三条下列文件均为本合同的组成部分
1.建设工程造价咨询合同标准条件;
2.建设工程造价咨询合同专用条件;
3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金第六条本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月_________日终结第七条本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份委托人(盖章)咨询人(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)
3.发包方聘用的现场监理工程师为;
4.承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用
5.隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工
6.工程竣工验收,应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据
7.工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理
8.已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管
9.工程交工验收后,园建工程保修期为1年,水电保修期为2年,保修期间由施工质量造成的损坏,其费用由乙方承担,绿化工程保养成活期6个月,保养水费由发包方承担由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理承包方应在七个工作日内修复第六条施工设计变更
1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,承包方不得擅自修改
2.施工图的重大修改变更,必须经发包方、设计单位同意,并于修改前天办理设计修改议定单设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施议定单和修改图纸作为合同的补充文件
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价
4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;
5.在工程施工中发生下列事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认;
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;3设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等4确认的事实必须在2天内解决,不能如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担第七条双方负责事项
1.发包方1办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迂移、房屋拆迁、障碍物的拆除包括架空及隐蔽的,并提供有关隐蔽、障碍物资料;2在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;3根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;4按规定提供施工场地;5合同签订后天内以收签最后一张图纸为准向承包方提供完整的施工技术资料套;6确定建筑物或构筑物道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;7组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在天内分送有关单位;
(8)审核承包方工程进度表,及时向承包方支付工程进度款;
(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证
(10)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作
2.承包方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
(2)编制施工组织设计(或施工方案)施工总进度计划、建筑材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;
(3)按双方商定的分工范围,做好建筑材料和设备的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
(5)在交工前应负责保管,并清理好场地;
(6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
(7)在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理第八条工程价款的支付与结算
1.签定合同后十个工作日内,支付工程合同总价的%;
2.乙方完成合同工程量的%时,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价%进度款;
3.工程竣工后,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价%进度款;
4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作工程结算后七天内付至结算总价的%工程款;留结算价的5%尾款,园建工程及绿化工程单项保修期满后天内分别一次支付给承包方
5.发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理
6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担
7.这一次工程造价结算方式按下列情况办理
7.1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;
7.2园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价;
7.3安装工程项目费计取套用20—年《广东省安装工程综合定额》按定额计价;
7.4园林建筑、绿化工程结算造价按建设工程造价管理站于20—年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按建设工程造价管理站于20_年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;
7.5园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20—年度7月份《—建筑工程、安装工程、园林绿化工程建筑材料、苗木价格表》,发包方可指定部分建筑材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;
7.6发包方指定的建筑材料或指定的价格,结算时列入独立费,价格不按本合同第八条
7.4款下浮第九条违约责任
1.承包方的责任1工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工2工程交付时间不符合规定,每逾期一天,乙方向甲方支付人民币元作为逾期违约金
2.发包方的责任1未能按照承包合同的规定履行自己的责任,竣工日期得以顺延2工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决协商不成时,任何方可直接向人民法院起诉第十一条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条附则其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行合同附件全部施工图纸上述附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力本合同经双方签字盖章后生效,全合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效本合同正本2份,其中发包方执1份,承包方执1份,副本2份,发包方执1份,承包方执1份发包方(盖章)承包方(盖章)法定代表人(签名)法定代表人(签名)委托代表人(签名)委托代表人(签名)签约日期年月一日签约日期年月日委托代理人(签字)委托代理人(签字):住所住所开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码电话电话传真传真电子信箱电子信箱年—月—日年—月—日工程合同篇3发包方(以下简称甲方)委托代理人(或甲方代表)身份证号码联系地址承包方(以下简称乙方)营业执照号建筑业企业资质证书号开户银行银行帐号:注册地址(或办公地址)法定代表人或负责人联系电话:委托代理人(或乙方代表)联系电话:工程设计人联系电话:施工负责人联系电话:依照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下协议
一、工程概况
(一)工程地点
(二)工程户型
(三)工程套内施工面积
(四)工程内容(见附表一和四)
(五)工程承包方式,采取下列第种方式
1、乙方包工、包全部材料(见附表三)
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(见附表二和三)
3、乙方包工、甲方提供全部材料(见附表二)
(六)工程期限日开工日期年月日;竣工日期年月日
(七)工程价款(见附表一)本合同工程造价为(人民币)元;金额大写O其中材料费元,人工费元,设计费元,垃圾清运费元,管理费元,其他费用元
(八)合同签订生效后,若要变更施工内容、材料或实际工程量增减,工程款按实结算
(九)乙方提出的工程报价,不得故意漏项、缺项在甲方未对施工项目进行变更的前提下,竣工结算价的增幅不超过第一条
(七)款所约定工程造价的5%,超出5%的部分,由乙方承担
二、工程设计
(一)本工程由设计,设计方应提供施工图纸或做法说明一式份
(二)设计施工图纸应符合国家有关设计规范要求,经双方签字认可,将会审意见记载于附表四内
(三)施工图纸所标示项目与工程报价表所列项目有差异或抵触时,以工程报价表为准
三、工程监理若本工程实行工程监理,由甲方与具备相应资质的监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责范围等书面通知乙方
四、甲方义务
(一)对所装饰装修的住房拥有合法的所有权,或已取得了合法所有权人的委托,有权对该房屋进行装饰装修
(二)委派为甲方代表,全权负责合同履行及与乙方接洽,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽若需更换甲方代表,甲方应提前三日以书面方式告知乙方
(三)施工前,向工程所在地物业管理单位申报登记
(四)开工日前天,若非乙方设计,甲方负责督促设计人向乙方提供符合国家有关设计规范要求的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底
(五)为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设,或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则
(六)负责提供水源、电源为乙方施工使用,并承担其费用
(七)负责协调装饰公司与邻里之间的关系,协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作
(八)如确需拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担有关费用
(九)施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防工作
(十)施工期内,将进户门钥匙交给乙方代表负责保管工程竣工验收合格移交时,甲方启用正式钥匙或提供新锁,当场由乙方安装后交付甲方
五、乙方义务
(一)应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》,并不得超越其资质证书许可的范围承揽工程
(二)委派为乙方代表,全权负责合同履行,按设计要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责处理的各项事宜,其签订的文件视为乙方对有关事宜的确认若需更换乙方代表,乙方应提前三日以书面方式告知甲方
(三)严格执行《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327—__),确保工程质量严格执行国家及地方有关防火、安全、环境保护的规定,做好施工现场管理,施工现场应配备干粉灭火器
(四)保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围住户(单位)的关系
(五)保证施工现场的清洁,做好施工现场保卫、垃圾处理工。