还剩54页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程合同范文汇总十篇工程合同篇1室外装饰装修工程施工合同建设单位(以下简称甲方)承包单位(以下简称乙方)本合同经甲乙双方友好协商签订为规范双方权利义务,加强双方的协作、保证工程顺利施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的有关规定,结合本工程具体情况,订立本合同
一、工程名称
二、工程地点
三、工程内容
1、室外真石漆装饰,底漆、面漆两层外墙墙面单价60元/m2,花瓶柱单价120元/%大线条单价50元/m,小线条单价30元/m,窗套单价30元/m
2、本工程所有工程量竣工后均按实结算
四、承包方式
1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包准
2、工程结算原则⑴、工程竣工结算依据经审核批准后的竣工图纸、设计变更、现场类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量可按工程结算原则据实结算
2、计价依据以下条款或固定单价包干
①市政道路及雨污水工程依据版《》
②人工费调整按号文件执行,按元/工日计取
③本合同材料价格调整,按《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》年第季度执行
3、合同费率标准市政道路及雨污水工程
①安全文明施工增加费
②专项费用
③税金
④利润按%计取⑷、以下费率不予计取
①远途施工增加费
②材料二次搬运费
③缩短工期增加费
④安全文明费中的考评费和奖励费
⑤社保费
⑥定额测定费
3、工程结算及审查⑴、工程施工完成并验收合格后30日内,乙方将工程结算资料、工程结算书报送甲方审计部审查甲方在收到完整的结算资料后30日内审查完成,交集团终审,终审完成并并提出审核意见,乙方在收到审核意见后7日内提出反馈意见乙方延期报审结算的,甲方审核时间顺延,其相应的工程款同时顺延支付⑵、工程结算经双方确认同意后40个工作日内,甲方支付至工程结算造价(双方确认后的工程造价)的97%,预留3%余款作为保修金待合同保修期届满且无质量缺陷和履行保修责任后按合同规定无息返还给乙方⑶、乙方报审的工程结算经甲方审核同意(双方确认无误)后的工程造价偏差%以上者,甲方则按核减造价的%收取审核费用甲方的审核费用直接在乙方的工程结算造价中扣除
四、工程款支付方式
1、本工程进度款按以下工程形象支付⑴、工程施工完成、竣工验收交付使用,支付至合同预估总价的85%,工程结算经甲方集团成本管理中心审核双方同意后支付至结算总造价的97%⑵、工程保修金为工程结算总造价的3%
2、乙方完成合同规定的各项形象进度后,乙方向甲方申报工程进度款工程进度经监理工程师及甲方审查同意后45日内按核实的工程进度支付工程进度款
3、乙方工程款应优先发放农民工工资,同时应向甲方及监理方提供各期有效的农民工工资支付凭证(工资表复印件),若发生拖欠农民工工资事件,乙方则应承担本合同规定的违约责任
4、工程进度款与质量挂钩,乙方在按合同规定申报支付进度款时,应同时报送经甲方现场代表和监理工程师签发的《工程质量评价意见书》,甲方现场代表和监理工程师行使工程质量一票否决,甲方根据《工程质量评价意见书》最终评价意见付款,最终评价意见不合格甲方不予支付工程款
五、合同工期
1、合同总工期日历天;
2、本工程开工日期以甲方书面开工通知书为准,竣工以验收通过为标志,并以此为工期截止时间(日历天从开工之日算起)在施工现场具备施工条件的情况下乙方应具备足够的劳力和材料、设备等满足甲方阶段工期的要求
3、如遇下列情况,经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限:
1、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上的⑵、因遇人力不可抗拒的自然灾害如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震而影响工程进度的
3、由于甲方原因造成乙方无法正常施工,工期顺延以上引起的工作顺延,乙方在后续工期安排中,应采取积极措施追赶工期,必须保证施工质量,不影响验收交付使用时间
六、工程质量标准及工程管理
1、工程质量标准合格按规定做好材料的试验及工程的检测验收工作
2、本合同签订以后,乙方自然纳入甲方集团公司质量管理体系中来,必须服从质量监控中心的检查监督、管理按照集团公司《质量监控管理手册》的规定、制度、措施、标准执行以确保集团公司质量管理的总方针总目标实现
3、工程质量验收标准按国家规定的市政施工工程及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行
4、未经甲方和设计单位同意乙方不得擅自使用替换性材料设备,不得降低施工工艺、工序要求标准
5、材料质量⑴、本工程材料采购使用必须符合设计要求和国家质量标准“三证”俱全乙方严禁使用不符合设计要求和国家质量标准的材料
(2)、工程材料应符合国家规定和河南省质量监督检查部门对建筑材料及产品的具体要求,国家规定必须进行检验检测的材料乙方应严格执行材料进场后,按规定进行抽检的材料应按规定进行抽检,检验合格经监理工程师及甲方认可后方可使用
(3)、工程质量必须符合设计图纸、相应设计文件及国家相应规范的要求,严格按照设计图纸及规定工艺施工
6、本工程不允许转包或者违法分包乙方如劳务分包,必须将劳务作业分包给由法定劳务资质的单位,劳务合同或劳动力招聘应当向甲方以及监理工程师备案任何劳务分包单位无权单独与甲方办理结算,乙方应当对其招聘人员和劳务分包单位实施有效管理,不得以集体或个人非正常的方式(渠道)或威胁给甲方造成某种伤害
7、乙方在任何时候都应当采取措施保证施工现场和临建生活设施区域安全,以防止其员工与其他单位或成员之间发生违法、违纪或暴力等妨碍治安或者犯罪的行为,并对该种行为承担人身及财产损失责任
8、乙方承诺单独承担因违反当地政府的相关规定而引起的各种行政处罚,并负责协调好相关部门的关系,安全生产、文明施工、确保工程按期验收
9、服从甲方工程部的现场协调和安全文明管理
七、工程变更与现场签证
1、甲方交付的设计施工图纸、说明和有关技术资料、图纸会审纪要、书面通知,均为施工的有效依据,乙方均不得擅自修改乙方不得擅自联系设计单位进行设计变更
2、涉及设计图纸“错、漏、碰、缺”的工程设计变更通知由设计单位发出修改通知,由甲方盖章后作为设计变更依据
3、涉及到甲方提出的工程设计变更,由甲方书面通知乙方先行按通知要求进行变更施工,随后甲方应及时与设计单位联系补充“设计变更通知”由甲方盖章确认后的工程变更通知视同作为设计变更依据
4、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经甲方书面同意后方可实施未经甲方书面同意,乙方任何工程变更视为无效变更经甲方批准后的合理化变更的计价原则按合同规定的计价原则执行,不按市场行规价进行结算
5、在工程施工中发生下列各项事实之一时,乙方必须立即以书面形式通知甲方要求确认,确认的事实甲方在两个工作日内提出解决方案
1、设计图纸和说明文件与现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符⑵、设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符
3、设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等
6、现场经济签证
1、现场经济签证范围经甲方批准的施工合同外增加的项目、设计变更无法体现在竣工图上的项目、设计图纸滞后造成工程返工的项目、竣工图无法体现的隐蔽工程项目
2、现场经济签证的要求和时限乙方应在经济签证发生前贰天将要发生签证,内容报告甲方现场代表和监理工程师,经济签证必须由甲乙双方的现场代表和监理工程师同时在现场当场签证经济签证仅限于签证内容和工程数量含计算式并附图给予图示尺寸说明⑶、不符合本条款规定的现场经济签证均属无效签证,甲方不予计价
4、经济签证的计价原则符合合同规定计价原则的经济签证严格按合同规定计价原则执行,合同规定计价原则以外的经济签证,按双方商定的市场包干价执行
八、材料供应和样品的确认本工程材料原则上由乙方采购(除合同规定的甲供材料外)乙方采购的材料必须在采购前7日预报甲方同意,可以提供样品的材料乙方应提供样品经甲方确认后双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准无法提供样品的材料乙方应提供书面技术资料予甲方备案以供现场验收核查乙方在规定的时间内未预报甲方同意或未提供材料样品和书面技术资料的,乙方不得擅自采购甲方若发现乙方违反本条款擅自采购材料的,甲方责令其材料立即退场,并重新进行材料报验,乙方同时承担延误工期的违约责任
九、工程资料与移交工程资料
1、乙方承包范围内的各项施工资料须按国家规定,必须随施工进度同步报送给甲方及监理方
2、工程竣工验收合格后7天内,必须报送符合质检和备案要求及标准的.全套齐全竣工资料,竣工资料向甲方移交,接受监理方、甲方的审查,不齐全资料应在3日内补齐,否则承担相关责任
3、工程竣工交付使用后10日内,必须报送全部竣工结算资料及变更、签证资料、工程结算资料必须装订成册,按编号顺序报送每延期一天扣款1000元,延期超过10天乙方仍未报送完毕的,乙方同意以甲方及集团成本管理中心核定的工程结算造价为准工程移交
1、工程竣工日期以验收通过为标志,并以此为工期截止时间
2、竣工资料要求竣工验收合格后10日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式肆份
十、双方权利和义务甲方权利和义务
1、甲方应按合同规定按时向乙方提供施工场地
2、负责工程款的按期支付
3、如乙方不能满足合同要求,甲方有权对所有工程进行分包,费用从合同款中扣除
4、及时提供至工地内的水源和电源接口,确保工程按期顺利开工,其用水用电费用由乙方自理乙方权利和义务
1、乙方在施工中必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准
2、乙方在甲方指定的临时设施场地内搭建临时设施,保证施工现场的整洁,负责自身施工产生的垃圾(含生活垃圾)清运工作并承担相应费用,还应做好安全防护工作
3、在工程竣工验收前,乙方负责产品的成品保管,如因保管不当或者施工不善造成的部件丢失、损坏、磨损,均由乙方在不影响工期的情况下,无偿更换
4、本工程不得擅自分包、转包;如需要分包的分项工程,必须征得甲方同意,按有关分包程序执行
5、本工程应配备足够的工程管理人员包括技术人员、质检人员,现场的项目经理、技术负责人以及其它工程管理人员必须经甲方审定、满足工程管理要求,否则甲方有权通知乙方给予更换或增加,并且要求项目经理、技术负责人必须常驻现场若管理人员不到位每人每次扣款500元
6、乙方委派作为项目经理、为技术负责人,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全问题
7、服从甲方代表及监理工程师的监督,按时参加现场例会
8、在进度、质量、内业资料、现场安全、文明施工等方面服从甲方工程部管理
十一、违约责任甲方违约责任甲方未按合同规定支付工程价款,乙方工期顺延甲方承担工期延误责任如果甲方未按期拨付工程进度款超过30日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延当超过30日后甲方按超过30天
2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响,为包干单价,不做调整
五、付款条件及方式本工程完工之日一次性付清工程款
六、计算和结算方式
1、本工程竣工结算方式以实际为准,按实结算计算方法为结算价二合同单价—实际工程量
七、甲方职责
1、负责协调提供施工用水、用电等,水电费由甲方承担
2、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的一切问题,由甲方承担
3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责
八、乙方责任本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的.一切故障均由乙方负责保修
九、违约责任因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失
十、其它后本批次进度款的万分之一的违约赔偿给乙方乙方违约责任
1、乙方不得将工程分包、转包给其他施工单位施工乙方违反合同规定擅自将工程转包、分包,经甲方查核属实不予支付乙方合同价款,并有权解除合同
2、乙方未按合同规定工期和阶段工期要求完成施工任务和提交竣工验收,乙方每延误壹天工期按伍仟元违约赔偿金支付给甲方延期超过天,甲方有权不予支付合同价款和办理合同结算,乙方应向甲方支付合同暂定总造价30%的违约金,并承担因此而引起的延期所造成的一切经济责任,同时甲方有权解除合同,另行寻找新的施工单位
3、乙方承担材料的质量保证,乙方擅自更换材料的,乙方擅自更换材料工程造价的两倍的违约赔偿金支付给甲方
4、乙方违反有关的文明施工和安全施工规定,造成人员伤亡事故,乙方应主动向政府主管部门报告并承担所有一切经济责任和法律责任
5、经验收如有不合格工程,乙方应无条件返工、整改;采取相应的补救、修复措施,直至验收合格,由此追加的费用和延误的工期均有乙方负责
6、施工期间乙方未经甲方同意停工,每日赔偿甲方壹万元损失,停工超过10日,甲方有权解除合同,甲方已支付的工程款应双倍返还,并按合同总造价的10%作为违约金赔偿给甲方
7、合同履行中,对乙方扣款的事项,应由甲方及监理双方共同签字的扣款通知书为准
十二、工程保修
1、本工程质量保修期为通过验收并移交甲方起壹年
2、质量保修期责任乙方在质量保修期内若存在工程材料质量和施工质量问题,乙方必须履行保修义务,乙方应在接到甲方修理通知后24小时内派人到达现场维修乙方拒不履行合同义务的,甲方及建设方可以委托第三人维修;由此产生的费用由甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方重新交付(维修费用以甲方与第三方签订的维修协议为准),甲方有权向乙方追偿
十三、通知与送达任何一方就本合同发给另一方的任何通知须以书面形式进行该通知如以专人传送,受送达人签收即构成送达;如以传真形式送达,则以传真发出之日视为送达;如以邮寄形式送达,以邮件对方签收或拒签视为送达若因地址、名称有误或有变更而未书面通知另一方的,自邮件注明不能送达原因的日期,视为送达除非另行书面通知,双方对通讯送达地址确认如下甲方乙方地址地址收件人收件人电话、传真电话、传真
十四、其它
1、施工中水电取费方法由主体施工单位无偿提供用水、用电接口,并按郑州市自来水公司、市电业局规定的价格收取费用
2、乙方郑重承诺严格履行本合同条款规定的各项权利与义务
3、本合同所规定的时间天数均为日历天数
4、本合同经双方签字盖章之日起生效至合同各项内容执行完毕后终止合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力
5、本合同如发生争议可由双方协商解决,若协商不成则由工程所在地所属法院予以裁决
6、本合同一式肆份,双方各执贰份,每份均有同等的法律效力
7、合同附件与本合同具有同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日工程合同篇5甲方乙方为保证—高速公路立交改造工程的工程质量,投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于年—月—日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对高速公路立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的‘工程质量,为工程施工的科学决策提供依据
1、工作内容检测内容及频率以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求
2、检测依据
(1)施工图设计文件;
(2)《公路工程质量检验评定标准》;
(3)《公路工程施工监理规范》;
(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程
3、甲方职责
(1)按合同规定支付试验检测费用
(2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责
(3)提供现场试验条件,如协助维护现场秩序、配合检测工作等以上费用由甲方承担
4、乙方职责
(1)严格按照有关技术规范进行试验
(2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期年月一日至年月_____Bo
(3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份
(4)自行负责试验检测人员及设备安全
(5)检测报告应客观反映施工水平
(6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责以上费用由乙方承担
5、试验检测费用
(1)检测费用由甲方支付
(2)检测费用包干价—万元(大写―万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用
(3)支付方式此费用分三次进行支付第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方万元(大写万元整);第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方一万元大写―万元整;第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方一万元大写一万元整
6、违约责任1违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任2违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任
7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁
8、其他1未尽事宜,双方协商解决2本合同一式份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效;报告交付验收,结清试验检测费用后,本合同自行终止失效甲方年月B乙方年月一日工程合同篇6
一、建设工程施工合同风险防范与控制任何一个企业从设立、存续、发展一直到解散,风险无处不在风险中的法律风险也是如此伴随着企业存续的每个阶段然而,我们在向企业提供诉讼、仲裁法律服务时,深深地感受到绝大多数企业很少在防范法律风险上下功夫,通常将律师、法律顾问当成消防员(代理打官司),要求他们完成“灭火”工作;而对于企业设立、合同签订、变更、履行以及解除、投融资、购并、员工聘用、解聘以及商业秘密保护等重要经营环节,不能主动邀请律师提前介入,结果出现这里刚“灭完火”,那边又“着了火”如此一来,企业把精力不是放在经营和健康发展上,而是放在疲于应对各类诉讼、仲裁案件上建筑施工企业的法律风险主要来源于项目经理部,项目经理部是施工企业最基本的生产经营单位;项目经理部的法律风险常常体现在建设工程施工合同,材料、设备采购合同的签订、履行以及劳动用工、劳务分包等各个方面而贯穿在项目经理部承包经营活动始终的建筑工程承发包双方的权利义务关系,则主要是通过建设工程施工合同来确定的由于建筑市场实行的是先定价后成交的期货交易,其远期交割的特性决定了建筑行业的高风险性因此,尽可能有效地防范和控制建设工程施工合同的法律风险是每个施工企业应该十分重视的问题本部分包括三个问题:
(一)建设工程施工合同风险的主要表现形式
(二)建设工程合同风险的分析和对策
(三)建设工程施工合同风险防范的措施
(一)建设工程施工合同风险的主要表现形式建设工程施工合同风险的客观存在是由合同特殊性、合同履行的不稳定性、长期性、多样性、复杂性以及建筑工程的特点而决定的常见的建设工程合同风险分为三类发包人(业主)资信的风险,外界环境的风险,工程本身涉及工程技术、工程承包价在履行中是赢利还是亏损、索赔和保险等方面的风险
1.发包人(业主)的资信风险主要是指发包人能否按照合同约定履行自己的义务,包括发包人项目手续的合法性、业主能否按照合同约定支付工程进度款、工程结算款,发包人是否是项目的真正业主以及发包人既往履约情况等等
2.外界环境的风险实际是建设工程合同的客观风险,包括天灾人祸以及市场波动、国家政策和法律的变化等如钢材、商品混凝土、沥青等主要材料的市场价格变动;政府、国家政策和法律发生变化等影响项目顺利实施这些风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定,其风险责任是合同双方无法回避的,例如FIDIC条款规定工程变更在15%的合同金额的,承包商得不到补偿索赔事件发生后的28天内,承包商须提出索赔意向通知等,因此,这类风险可归类为工程变更风险、市场价格风险、时效风险等最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对承包人行使工程款优先权设置了一定限制的条件
(1)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人;
(2)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失;
(3)建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算
3.工程技术、经济索赔等方面的风险主要源于建设工程施工合同履行中有关工程本身而产生的‘风险,如工程技术变更引发的工程量的变化,业主违约导致的经济索赔等上述风险,业主常常会利用其有利的竞争地位和起草合同的便利条件,在合同中把相当一部分风险转嫁给承包人主要表现有合同存在单方面的约束性,不平衡的责权利条款,合同内缺少和有不完善的转移风险的担保、索赔、保险等条款,缺少因第三方造成工期延误或经济损失的赔偿条款,缺少对发包人驻工地代表或监理工程师工作效率低或发出错误指令的制约条款等
(二)建设工程合同风险的分析和对策从建设施工合同形成、履行过程来分,建设工程合同风险分为三个方面
(1)参与投标取得合同资格;
(2)通过合同谈判进行正式签约;
(3)合同履行中的风险作为承包人,要充分利用有利于自己的因素,请教法律专业人士,力求使双方责权利关系平衡,没有苛刻的单方面约束性条件
1.参与投标取得合同阶段施工企业在投标前要深入了解发包人(业主)的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件了解的主要内容应包括有关设计的施工图,是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续,应拆迁是否已到位,“三通一平”工作是否已到位等从侧面调查了解业主资信情况,特别是该工程的资金到位率,如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款在投标过程中,对招标人的招标文件进行深入研究和全面分析,正确理解招标文件,具体地逐条地确定合同责任,吃透业主意图和要求,全面分析投标人须知,详细勘察施工现场实地,仔细研究审查图纸,认真复核工程量,分析合同条款,并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略,以减少合同签订后的风险有时业主会在未发中标通知书之前,提供条件苛刻的非示范
1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约
2.本合同未尽事宜,双方协商议定
3.本合同自双方签字盖章之日起生效
4.本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份
十一、合同有效期限本合同自双方法人签字之日起生效,有效期至结算付清所有工程价款甲方乙方20_年月日工程合同篇2甲方乙方签订地点依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
一、工程合同价(含税)O
二、工程开竣工日期依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开工日期如下20—年月日开工,20—年月日竣工文本合同草案,要求施工企业无条件全部接受,其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款由于此时施工企业所处的境地十分被动,因此要尽可能地了解各方面的可靠信息,坚持原则,运用政策法规尽可能修改完善,规避风险
2.合同谈判及签约阶段在取得建设工程合同资格后,施工企业应把主要精力转入到合同谈判签约阶段,其主要工作是对合同文本进行审查,结合工程实际情况进行合同风险分析,并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同施工合同谈判前,承包人应明确专门的合同管理机构如经营处,负责施工合同的审阅,根据发包人提出的要求,逐条进行研究,实施监督、管理、控制在合同实质性谈判阶段,谈判策略和技巧是极为重要的,应选择有合同谈判能力和有经验的人为主进行合同谈判通过合同谈判,使合同能体现双方的责权利关系平衡,尽量避免业主单方面苛刻的约束条件,并相应提出对业主的约束条件虽然合同法赋予合同双方平等的法律地位和权力,但在实际的经济活动中,绝对的平等是不存在的权利还要靠自己去争取,如有可能,应争取合同文本的拟稿权对业主提出的合同文本,应对每个条款都作具体的商讨,切不可把自己放在被动的地位在这个阶段可以要求具有建筑专业知识的律师参与,共同把好签约关
3.合同履行中的风险防范合同签订只是双方合作的开始,合同中约定的双方权利义务以及签约目的的实现,最终要通过合同履行来完成而合同履行是一个比较漫长的过程,在合同履行过程中,常常会出现合同部分条款的变更、合同解除甚至终止等情况作为施工企业,如果说在合同签订时是被动的,那么在合同签订后、进场施工将变成主动作为业主、发包人总是希望承包人能尽快按质按量完成项目施工因此,这时的施工企业要充分利用自己的优势,对合同履行中涉及权利义务变化的证据要积极搜集,整理和完善索赔、签证资料的工作,力求使自己权利最大化这也是建设行业的低中标、工程合同篇7出租方(以下简称甲方)身份证号码承租方(以下简称乙方)身份证号码根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定,按照平等、互利互惠的原则,为明确出租方与承租方的权利与义务,双方经友好协商,现就车的租赁事宜达成一致意见,双方同意按下列条款签订本协议承租方因工作需要租用出租方汽车一辆作为运输工具、材料及人员等在公平、公正,互惠、互利的基础上,经双方协商,形成以下合同,供双方共同遵守
一、承租方所租用出租方汽车的基本情况号牌号码车辆类型所有人所有人地址额定载客/货车辆保险情况车辆年审情况
二、租赁价格及结算方式承租方租赁出租方汽车的价格为元/月,结算方式为租赁合同终止时结算全部费用,出租方中途可以向承租方预借部分款项
三、租赁期限租车日期自年月日起至承租方单方停租止,承租方需提前通知出租方办理停租手续,协议即终止
四、承租方职责
1、因承租方租用所产生租用车辆的路、桥通行费、停车费、车辆的燃油费均由承租方承担;
2、按规定支付出租方租车费;
3、承租方租赁期间调度出租方日常驾驶工作,保证行车安全,并支持出租方做好乘车人员的上、下车纪律管理
4、除以上
1、
2、条款所列的费用外,其它一切与租用车辆所发生的费用均与承租方无关
五、出租方职责
1、出租方保证车辆按时年审,性能能够满足承租方工作需要,安全性、可靠性高;
2、出租方必须购买车辆保险及交强险、第三者责任险必须达到20万以上且在有效期以内;
3、出租方按时缴纳各项规费,保证承租方能正常用车;
4、出租方必须自己驾驶或者聘请专职驾驶员驾驶,如出租方允许(出租方不予制止视为允许)承租方人员驾驶,所产生的一切交通事故及后果均由出租方负责,承租方不承担任何责任;
5、出租方车辆必须随时听从承租方的调派,随叫随到,并不得擅自动用车辆;
6、出租方按车辆保养规定、按时保养车辆,一切费用由出租方负责;
7、出租方车辆发生故障时,出租方必须立即修理,承租方每月给出租方1—2天修车保养时间,如超过时间,出租方必须提供其它同等条件的车辆供承租方使用,否则承租方将扣除相应的租金;
8、出租方若因汽车年检、交通违章、交通事故及其他个人事务等,造成误工时,承租方应扣除相应的租金
9、出租方不得中途提出抬高租赁价格、罢工及开情绪车等现象,一旦出现承租方有权立即终止协议并拒绝支付租金,且出租方需赔偿因上述原因对承租方造成的一切损失
六、如出租方未及时购买相关规费或年审,则可视为本合同自行解除,一切后果由出租方承担
七、本协议一式二份,双方各执壹份,双方共同签字生效,具有同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日工程合同篇
81.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于()oA.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理
2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为()之日A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有
3.下列关于留置担保的说法中,正确的是()A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提
4.投标保证的有效期限从()之日起计算A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出
5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为()0A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人
6.下列关于合同公证的说法中,正确的是()□A.合同公证只能确认合同的真实性
8.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同,法律效力高于经过签证的合同
7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中故意拖延时间在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,根据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中,正确的是()oA.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担违约责任
8.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任,以乙施工企业有损失为前提
8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知道具体的确认权限,某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程,该50万元工程款的确认应该由()oA.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任D.施工企业决定责任承担人
9.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是()oA.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失
10.某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议该型号钢材的价格订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元该型号钢材的结算价格应为每吨()元A.4300B.4250C.4200D.4150答案ACBDA BDCDA工程合同篇9发包人(甲方)身份证号住所电话委托代理人电话承包人(乙方)注册地址营业执照号法定代表人电话委托代理人电话本工程设计负责人电话现场施工负责人电话依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定,结合广州市住宅室内装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程以下简称工程的有关事宜达成如下协议第一条工程概况
1.1建筑装饰项目地址区路号房住房结构房型房厅厨卫阳台,套内建筑面积平方米户外面积平方米
1.2甲方为以上装饰装修住宅的所有权人或代管该住宅装饰装修被委托人
1.13工程内容详见住宅室内装饰装修工程报价单
1.4工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式1乙方包工、包料;2乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;3乙方包工、甲方包料;4乙方以每平方元单价包干方式
1.5工程开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天节假日及物业管理部门不允许施工日应顺延
1.6合同价款工程造价为人民币大写元增、减项目经甲、乙双方签字同意后,按实际工程量结算第二条工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监
三、需要明示的法律、行政法规、工程建设内容和质量要求
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》,建筑工程质量管理条例,建筑工程安全生产条例,公路工程强制性标准条文,建筑工程质量保修办法,陕西省建筑市场管理条例,建筑工程工程量清单计划规范
2、按本工程设计图纸和预算要求施工,工程完成交工后,甲方不做任何修缮和建设就能投入使用
四、甲方的权利和义务
(一)甲方必须在签订合同后及时为乙方提供工程设计或工程要求说明
(二)工程竣工后,由甲方组织相关科室人员依据国家有关施工规范、验收规范和质量标准及时进行验收,验收合格后,接收该建设工程
(三)因乙方原因,致使建设工程质量不符合规定的,甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿维修和返工
五、乙方的权利和义务
(一)乙方承包的建设工程,应当自行组织完成,不得倒手转包
(二)乙方应当全面负责施工现场安全管理,采取安全防范措施,做好各种安全、环保、消防预防应急预案、森林防火和森林理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责、权限等以书面形式通知乙方,甲方承担相关费用第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供1甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲、乙双方各一份;2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲、乙双方各一份,设计费为人民币大写元,由甲方支付此费用不在工程价款内第四条甲方义务
4.1开工前3天,为乙方入场施工提供条件,包括搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏,责任由甲方承担
4.2负责向物业管理部门或有关部门申报登记办理施工手续及施工人员出入证手续,并支付有关费用;如在整个施工过程中,由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿,赔偿款项在工程款中扣减
4.3将物业管理部门关于居室装饰装修的有关规定书面告知乙方
4.4甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管,工程交付时退回甲方
4.55提供施工期间的水源、电源等施工必备条件
4.6负责协调因施工而发生的邻里之间的纠纷
4.7不得要求乙方拆动室内承重结构如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管线等,负责到有关部门办理相应的审批手续
4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等工作
4.9参与工程质量和施工进度的监督,负责对乙方采购的材料进场验收和工程竣工验收
4.10按约定依时支付工程款和结算工程款第五条乙方义务
4.11方应具备工商行政管理部门核发的营业执照和建设行政部门核发的资质证书
4.12方指派为本工程项目经理,全权负责合同履行做好各项质量检查及施工记录,在施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程
4.13格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境
5.4保护好已有保护措施的家具和陈设
5.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场
5.7因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用
5.8未经甲方同意和所在的建设行政部门批准备案,不得随意改变房屋结构和使用性质,因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任
5.9不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线第六条开工前的准备开工前双方共同检查居屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等线路是否畅通;墙体、窗台有无渗水漏水;室内物品是否完好要做好相关的现场记录,双方签字认可后,甲乙双方各持一份第七条工程变更工程项目如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减的原因,工程部位、时间和材料等因变更所造成的停工、工期延误、和无法再利用而造成的材料损耗等损失由甲方补偿,乙方两天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单第八条装饰装修材料的提供
8.1甲方负责提供的装饰材料、设备,应是符合设计要求的合格产品工程合同篇10以下简称甲方;,以下简称乙方经双方协商,由甲方委托乙方承担《建设项目申请报告》的编制工作,特订立本合同第一条甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料,并对资料的准确性负责第二条乙方应在20__年8月25日以前,向甲方提交《建设项目申请报告》文本伍份甲方如在合同期间对本项目提出重大变更,或者原始资料、数据有重大变动,有可能导致可研报告修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同增加任务或变更合同不得另行增加相关费用第三条费用支付条款本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整
80000.00o费用支付方式双方签订合同时,甲方支付乙方项目编制费万元整余款在提交《建设项目申请报告》评审合格后付清第四条违约罚金
1.乙方不按合同规定的日期提交报告时,每拖期一天,扣除其所应得报酬的5,作为违约罚金
2.因甲方提供资料不详实,造成的项目报告重大修改,或返工重作,应另行适当增加乙方工本费用,其数额由双方商定
3.甲方超过合同规定日期付款时,应偿付给乙方逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定报酬的5计算第五条合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,做出修改或补充合同修改或补充合同与本合同具有同等效力本合同自签订之日起生效,自乙方交付可研报告文本后,本合同效力终止第六条本合同正本一式两份,双方各执一份甲方(盖章签字)年月日乙方(盖章签字)年月日保护工作,遵守操作规程,不得违章指挥,违章作业如在施工中发生任何事故,其责任和损失全部由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用
(三)接受甲方检查和监督
(四)做好施工原始记录,按甲方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给甲方两套
(六)、结算方式以实际验收、审计结算工程量按施工图和现场签证计算,结算按定额计价方式执行,不计取各项规费最终结算价以甲方或甲方上级单位审计部门的审定价为准,定额文件、取费标准和审计期限均按甲方内部规定执行
七、付款方式待工程竣工验收合格,决算审计后,按厂有关财务制度付款,发包人付至审定价的85%;留审定价的15%作为质量保修金,质量保修金自工程竣工之日起满一年后无质量问题返还,保修金不计利息乙方应当提供甲方财务部门要求的正规发票,否则甲方有权拒付工程款
八、违约责任
1.甲乙双方应严格遵守合同规定的条款,任何一方违约将按照有关法律、法规追究违约责任
2.本工程以甲方验收通过为竣工,乙方交工迟延的,每迟延一日向甲方支付合同总价款千分之一的违约金,迟延超过九十日甲方有权解除合同
3、有下列情况之一,经甲方书面签证确认后,工期可以顺延:
(1)因甲方原因影响开工;
(2)工程量有较大的增加;
(3)不可抗力;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失
九、其他本合同一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份,经双方签字盖章后生效
十、争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的可提交当地人民法院诉讼解决H-
一、附加条款
(一)乙方应严格按照厂油田基础建设质量标准和工程规划图要求进行施工因乙方造成的所有事件和损失全部由乙方承担解决,甲方概不负责
(二)采购全部材料设备必须经甲方认质认价,验收合格后方可使用
(三)质保期内工程出现问题,乙方在接到维修通知后3日内派人维修,否则甲方可委托其它单位维修,因乙方原因造成维修费用,甲方在质保金扣除,不足部分乙方支付,质保期满后工程无任何质量问题,甲方返还乙方预留质保金以下无正文甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字):年月日年月—日工程合同篇3甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,双方就清包事项达成一致,订立本合同
一、工程概括
1、工程地点
2、工程名称
3、工程总建筑面积
4、年至—,(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费,每个工人100元天)
二、承包方式包清工(保质量、保进度、保文明施工)
三、承包范围
1、本工程安装水、电、暖、消防1强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试2弱电、布管、二次配管、不包含穿线、安装及调试3给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试4排水、预留、楼内主管及支管安装不含楼外雨水管道5暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试6消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试不含消防电穿线及调试以上工程按设计图纸的规范要求施工,如有变更,所需费用甲乙双方另议
四、付款方式
1、前期以生活费的方式付款,在没有停工的前提下,由甲方每月付给乙方贰万元生活费主体完工后支付总工程款的30%
2、进入安装阶段按每月75%结算
3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%,留3%作为质保金,—月后一次付清甲方将山东成武工程楼以9清包给乙方
五、工程机械所有工具由乙方负担,并保证良好的使用性,工具消耗品由甲方负担除胶带、锯条、C胶水
六、文明施工、安全生产乙方遵循甲方要求施工,要做到不违章作业,不野蛮施工,如因违反制度作业施工,所造成的罚款由乙方自行承担本合同一式两份,甲乙双方各执—份,签字后生效甲方乙方身份证号身份证号工程合同篇4发包方(甲方)承包方(乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家有关法律、法规规定甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商特签订本合同,以资信守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、承包范围及承包方式施工范围内市政道路及雨污水管道污水井、雨水井、快车道基层面层、路边侧石和人行道基层铺设及施工范围内的挖填土方、垃圾外运等施工图范围内施工内容,道路施工长度详见施工图纸所示不含施工;不含费用工程承包方式包工、包料、包机械设备、包工具、包质量、包安全、包文明施工、包验收等一切工作
三、合同预算造价与结算原则
1、合同预估总价约为人民币万元,最终造价以工程结算为。