还剩16页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
实用的工程合同模板集合8篇工程合同篇1发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守第一条工程范围塑钢窗的.制作安装第二条承包方式包工包料第三条材料的质量标准按图纸施工,指定品牌为陕西欣塑建材,白色80推拉窗,玻璃5+6+5中空玻璃,推拉门为60推拉型材第四条结算依据窗尺寸以现场实际尺寸(经甲方确认)为准制作安装,按实际成型窗面积计算,每平方单价元第五条付款方式合同签订后付预付金10%,窗框安装完结后付45%,窗扇安装同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力甲方单位(盖章)乙方单位(盖章)—装饰工程公司代表人代表人日期日期工程合同篇6甲方乙方甲方将工程,发包给乙方施工为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容、涂料品牌、色号
1、工程内容
2、涂料品牌
3、使用颜色号第四条工程造价及结算方式
1、本工程平涂面积约为m2,单价为元/m2(此单价不含税金、配合费)
2、工程总造价约为,以现金结算,乙方包工包料,完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算
3、工程竣工验收合格后天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续第五条合同工期甲方发出进场通知后,天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为日历天在施工过程当中如遇以下任何一种情况,工期顺延
1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)
2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目第六条工程质量等级
1、甲方对工程质量的要求;,在保质期内不脱皮,基本不褪色
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求
3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁第七条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料,乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款,工程竣工验收合格,甲方支付乙方工程总造价的99%,预留1%保修金,保修期为壹年,保修期满十五天内甲方一次性付清乙方第八条竣工验收双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》jg73-91标准进行验收第九条甲方、乙方责任范围
一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用
2、按第七条款支付乙方进度款
3、负责提供与施工相关的资料
4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作
5、负责组织工程的竣工验收
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用
2、乙方委派为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务
3、负责提供外墙涂料验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的‘人身安全事故及其他事故,乙方应负责
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理
6、做好文明施工、工完场清工作第十条违约责任及争议解决办法
1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意,否则因为更改造成乙方定货损失的,则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失
2、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担
3、合同履行过程当中如果发生争议,双方应协商解决如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决第十一条其他事项
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力
2、本合同壹式叁份,甲方执壹份,乙方执贰份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效
3、合同签定地点甲方(公章)乙方(公章)法人委托代表法人委托代表电话电话地址地址年月曰年月日工程合同篇7发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)甲方因昆明市大板桥鑫源公司二期F1-1标1-3工区工程项目基础开挖而产生的建筑渣土需要运输,甲方将该项渣土运输承包给乙方为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款
一、工程地址昆明市大板桥鑫源公司二期F1-1标1-3工区
二、工程量的核定及单价合同由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量m3,运输完毕后按实际运输单据结算土方运输按车计算(每车每趟不少于m3),每车单价为元/车(大写)
三、工期乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输车辆,每日运输车辆不少于20辆,以保证甲方的施工进度
四、付款方式
1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,甲方每完成一次进度结算将支付乙方相应运输费用的60%,乙方向甲方提供相应运输费用的税务发票剩余运输费用在工程完工后办理结算
2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定办理结算,结算时乙方提供相应运输费用的税务发票
五、甲方工作范围及承担责任
1、及时向场内损坏的临时道路进行修复
2、现场配备专业管理人员指导乙方施工并协调工地工作
3、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方
4、负责解决本工区内的.有关事宜
六、乙方工作范围及承担的责任
1、乙方需向甲方提供运输车辆及人员的相关有效证件
2、车辆在运输过程中发生的安全生产事故,责任及费用由乙方承担
3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿
4、因车辆在运输过程中出现的超车、超速而影响现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用
5、乙方必须配合甲方现场施工人员的安排,
6、乙方所有的施工车辆及人员由乙方自行安排
七、其它约定
1、甲乙双方必须对当天的运输票据进行核对
2、当天运输票据必须在两天内进行核对
八、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决甲方(签章)乙方(签章)开户银行开户银行银行账号银行账号电话电话签约日期工程合同篇8发包人(甲方)汽车零部件有限公司承包人(乙方)建设工程有限公司鉴于甲方和乙方于年—月—日签署的编号为GF-20-0325的.《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整
2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准
3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效甲方汽车零部件乙方—公司有限公司法定代表人或其授权委托人法定代表人或其授权委托人签字签字年—月2—0年月2日好后付40%,验收合格后付5%第六条责任与权利甲、乙双方要尽职尽责,紧密配合确保工程顺利施工,制作按甲方认可样式为依据,认可后不可随意更改,以此产生的后果及费用由甲方负责乙方严格按照国家标准施工,保证质量,在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责第七条本合同一式二份,甲、乙双方各一份,此合同自签字之日起生效甲方乙方年月日工程合同篇2甲方:________________乙方:装饰公司甲方委托乙方套房装饰装修工程,经双方友好协商,现签订以下合同条款
一、工程项目及资料铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程,详细资料见乙方带给的,经甲方认可的施工说明及工程预算书
二、承包方式包工包料
三、工程造价(¥元)为人民币元
四、工程款项结算方法乙方进场5天内,甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元),工程完工验收后,一个月之内付清余款(即人民币元整)
五、乙方务必按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工,如属乙方因材料质量或不按图纸施工,而造成施工项目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决如在施工期间,甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目,更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担
六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的.,务必经甲方负责人或技术员签字认可
七、交付使用日期总施工期为天,即由年月日至年月日如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延
八、其它约定事项
九、本合同连同乙方带给给甲方认可的施工说明和工程预算书,具同等法律效力
十、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,各执为据
十一、本合同自双方签字后即发生法律效力甲方:乙方:装饰公司代表:代表:工程合同篇3甲方(卖方)住址身份证号联系电话乙方(买方)住址身份证号联系电话
一、挖掘机品牌,型号,机架号,发动机号
二、转让价格为人民币(大写)元
三、甲方出售该设备提供该机出厂合格证,购机发票,进口设备提供进口报关单等有效证件
四、甲方承诺对上述转让的设备享有合法的完全的所有权,乙方给予该承诺购买上述设备,如因第三人向乙方主张该设备的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿
五、甲方对出售的机械在年月日之前的任何经济纠纷负有全部责任,且责任与乙方无关;若因甲方尾款未付清造成GPS卫星定位系统锁机后所造成的任何损失等误工费均由甲方向乙方负责赔偿
六、该机若是甲方偷盗或来路不明的.,甲方将负全部法律责任
七、乙方本着互相信任的情况下预付定金人民币元,大写年月日将该设备提走,如在订金预付时间范围内甲方把该设备处理给他人或其他原因不卖给乙方,甲方将承担订金的3倍作为违约金,赔偿给乙方作为损失
八、甲方在自己的场地上负责将该机设备安全装上乙方的运输车上,保证乙方顺利离开,乙方将一次性付清余款,协议后该机产权属乙方所有
九、为了双方共同遵守,特订立此协议,甲方需提供身份证复印件附合同上
十、此协议一式两份,甲乙双方各执一份签字(或按手印)后立即生效甲方签名乙方签名年月日年月日工程合同篇4发包方(甲方)承包方(乙方)装饰工程施工责任合同书发包方(以下简称甲方)委托代理人(姓名)联系电话承包方(以下简称乙方)承包负责人(姓名)联系电话经考察,甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务,经双方共同协商,签订如下条例
一、工程地址商丘—
二、工程概况玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工费项目及价格材料及人工费单价为每个雨棚20元,具体数量以现场项目经理审核为准
四、材料雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃,管材为10215;10加厚镀锌管,连接为不锈钢驳接爪,收口为中性结构胶
五、承包方式包工包料,施工工具乙方自备,必须齐全有效
六、付款方式签订合同后支付订金20元竣工合格后支付全款
七、工程验收与保修双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
1、材料进场后的材料验收;
2、基层验收;
3、饰面验收;
4、细节验收及修补
八、本合同一式两份,自双方签订之日起生效,根据合同约定的施工期限,乙方承包的工程自验收合格之日起,视为甲乙双方解除承包关系,本合同自动失效甲方签字乙方签字代表责任人年月曰年月日工程合同篇5委任单位施工单位就装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下
一、工程名称
二、工程地点
三、工程项目内容
四、工程期限本工程自年月日至年月日完工
五、工程造价为人民币
六、付款方式
1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)
七、材料设备本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理
八、工程施工
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担
3、由于乙方原因造成的‘无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责
4、装饰工程质量保修一年
十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期H、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方
十二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合。