还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
保证金承诺书15篇保证金承诺书1在(招标编号)招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门投标人名称(承包人)公章法定代表人或授权代表(签字)年月日保证金承诺书2马鞍山市公共资源交易中心我单位(单位名称)于年月日参加(工程名称)投标,为第中标候选人,现对该评标结果无异议,并保证不投诉,且继续履行第中标候选人的相关权利和义务,特申请该项目投标保证金万元整(小写万元)退还至我单位基本账户户名:________基本账户开户行帐号______________________单位名称(公章)年月日保证金承诺书3(招标人):第九条其他本合同一式贰份,具有相同法律效力甲方执壹份,乙方执壹份甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或授权代理人(签字)法定代表人或授权代理人(签字)保证金承诺书12致——-__为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺本企业如果中标承建―—-——项目—-—合同段工程,需要使用农民工时,将保证做到
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”
2、我公司分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农民工工资的,将由我公司先行垫付欠款本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定
4、本公司同意在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的.1%作为农民工工资保障金业主代表视我公司对农民工工资支付情况,据实结算返还剩余的保障金投标人(盖章)法定代表人或其授权代理人(签名)日期_年_月一日保证金承诺书13云南省昆明市旅游局根据《旅行社条例》规定,昆明市爱驴旅行社(经营许可号201205004242)需依法缴纳三十万元人民币(金额大写叁拾万元整)的旅行社质量保证金按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为9527),我行作出如下承诺,保证申请人支付
1、申请人因违反旅游合同约定,侵害旅游者合法权益,经旅游行政管理部门查证属实,须赔偿旅游者的损失
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损失
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决,申请人须偿旅游者的损失如果申请人届时没有支付上述费用或损失,我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内,在担保额度内履行担保义务本担保承诺书有效期自20_年10月01日起至20—年10月01日止担保银行(盖章)保证金承诺书14公司本保证金作为承包人就一工程施工项目所签定合同的履约保证金履约保证金额为合同价格的10%
1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除;
2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;
3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;
4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十30天内,其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人,不计利息;但如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止
5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金
6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金,将自愿放弃中标项目及投标保证金20_年—月—日保证金承诺书15北京市丰台区旅游局根据《旅行社条例》第十三条的规定,投资人承诺,在取得《旅行社业务经营许可证》之日起3个工作日内,向北京市旅游局指定的银行开设专门的.质量保证金账户,存入质量保证金三十万元,或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保并根据《旅行社条例实施细则》第十五条的规定,在存入质量保证金,或者提交依法取得的担保额度不低于相应质量保证金数额的银行担保后7个工作日内,向旅游行政管理部门提交存入质量保证金的证明文件,以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议申请人盖章国际旅行社有限公司20月6月(招标代理单位)根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》(招标项目编号号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的.投标人由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的的投标保证金人民币(大写)元(小写元)于开标后的第三天起予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺本承诺书声明我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费投标单位(盖章)法定代表人(签字或盖)年月曰保证金承诺书4—公司兹有身份证号郑重承诺如下:
一、于年月日从(需填汇款人户名开户行账号)打入贵公司(需填汇入行开户行比如建行)账户的资金(需填汇入的大写金额比如壹拾万元整),是用于(需填具体项目名称)工程项目的.投标
二、该资金属自愿打入贵公司的,如果有违法违纪行为或其他风险因素,致使公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险,由我单位(或个人)承担所有损失,不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金
三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目,所有损失与贵公司无关由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用承诺单位(人)年月日保证金承诺书5中国东方资产管理公司我本人自愿参与嵩明县圆山水泥厂债权的公开竞争性出售竞价会,特向贵公司作出如下承诺若我本人被宣布为中标人后,我本人未与贵公司签订相关资产转让合同或未支付拟收购债权的转让价款,则由贵公司全额没收本人已交纳的竞价保证金¥50,
000.00元(人民币伍万元整)对此,我本人无任何异议特此承诺!承诺人年月日保证金承诺书6清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局为维护建设市场秩序,构建行业自律环境,提高社会公德力和企业诚信度,在工程建设中,我们承诺
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动,保证
1、本工程建设资金到位率符合规定要求;
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;
3、按规定招标发包,不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;
4、按照《承包合同》约定,及时、足额支付工程预付款,进度款;
5、按照《建设工程价款决算办法》规定,按时完成工程结算审计(审核),并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款
二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务,保证:
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任,监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款,导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失,我单位承担全部责任;
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的,我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付
三、主动接受县清欠办、县建设局的‘全方位监督,若发生因我单位违反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的,我单位承担全部责任,并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资,并自愿接受县清欠办,县建设局的处罚承诺人单位(章)法定代表人(签字并盖章)办公电话/手机/信箱经办人姓名/职务办公电话/手机监督单位县清欠办(章)二0年月曰注本承诺书一式两份,建设(开发)单位和县清欠办各留存一份保证金承诺书7我方于报名时已了解计价格[20_]1980号文和发改办价格[20__]857号文规定的内容,经充分考虑自身实际后,我方自愿与工程的招标人及招标代理机构做如下约定如我方有幸中标,我方将按招标文件本须知第
4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费,并将招标代理费做为我方投标费用的组成内容,在编制投标报价时一并综合考虑投标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)一年—月—日保证金承诺书8福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号(20—)建审龙招字第005号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写
130000.00元)于开标后予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺本承诺书声明我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金否则,除应当缴纳投标保证金本金外,还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费投标单位(盖章)法定代表人(签字或盖章)20_年7月23日保证金承诺书9至舟山市招投标中心本单位(单位名称),现自愿放弃参加(项目名称)投标活动中,由本单位交纳的投标保证金所产生的同期银行存款利息特此承诺承诺单位(公章)保证金承诺书10本人,性别,年龄,曾于年月至年月在宾阳县镇担任(民办或代课)教师根据桂政办发
(20)16号文件精神,本人符合购买养老保险条件,但由于个人原因,本人自愿放弃参加养老保险,由此产生的一切后果,由本人自行承担本人现承诺
一、放弃参加养老保险而引起的一切法律责任由本人承担;
二、本人保证以后不以诉讼或其它非诉讼方式就参加养老保险问题政府和单位提出任何权利主张;
三、本人承诺以上内容是本人真实意愿,本人有能力承担相应法律后果保证金承诺书11甲方乙方本履约保证金合同由双方于年月日在市订立为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额大写人民币元¥作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金无息划回乙方账户第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。