2023 年主观题民事综合十道题

年主观题民事综合十道题2023民事综合案例一满分56分，请同学们自我控时训练，在90分钟内完成作答美国甲公司是世界上著名的产品开发生产商，在年月，与中国经销商乙公司（上海AI202010市松江区）达成了人工智能保姆仪销售合同，将台保姆仪出卖给乙公司，总价万元乙公50001200司必须将货款一次性支付完毕甲公司、乙公司与中国建设银行达成三方协议建设银行为乙公司开具以甲公司为收款人的汇票，汇票金额万元但乙公司必须在建设银行开设账户，打入120050万元的承兑保证金并且乙公司每卖出一批货物，就将销售价款的打入该账户作为保证金该账20%户由乙公司与建设银行共同控制同时由甲公司为乙公司的承兑承担保证责任，约定如因为滞销而导致乙公司无法还清本息的，则甲公司在滞销货物市场价值范围内承担连带保证责任乙公司需在年月日一次性返还万元本金与利息2023111200另外，乙公司、建设银行与丙公司又签订三方协议，协议的内容为建设银行要求乙公司用该批货物设定质押担保，由乙公司将货物交付给丙仓储公司保管，乙公司每销售成功一批货物并按照要求打入保证金后，建设银行再通知丙公司出具仓单放货建设银行开具汇票后，乙公司将汇票交付给甲公司根据乙公司的指示，甲公司将货物一次性运输至丙公司丙仓储中心接受银行的委托来保管该批货物，并答应根据银行的指示开具仓单放货甲公司拿到汇票后即将汇票背书质押给信贷公司以获取更多研发资金，汇票上记载“禁止转M让”字样，但公司又将该汇票背书转让给公司公司将该汇票交付给公司作为质押担保，M NN P但并未背书乙公司的推销比较顺畅，先后签订三笔买卖合同，成功卖出台机器，并如约打入保证金2000年月乙公司将台机器以万元的市场价格出卖给己养老院（非营利机构），己养老202110500150院一次性付清价款对于该笔交易，乙公司并没有告知建设银行，也没有汇款丙公司在没有接到建设银行的指示就直接放货，己养老院取走该批设备后将其投入应用半年后银行进行工作核对才发现此事乙公司与超然公司（北京海淀区）磋商，欲将台设备出卖给超然公司，双方经过次磋商，502其他条款都已经谈妥，唯独对乙公司要求“买家日内一次性付款，付款后发货”的条7（）李某与罗某均需要承担补足责任，公司其他发起人承担连带责任（分）李某将股权22转让给罗某，不属于瑕疵股权转让，而属于债权债务概括转移，故补足出资的义务应当由股权受让人罗某承担（分）但股权转让人李某在明知公司存在运营困难情况下低价转让股权，属于明显的2恶意逃避义务，有违诚信原则，故基于实质正义依然需要承担补足责任（分）又根据《公司法解1释

（三）》第条的规定，也可以请求公司的发起人承担连带补充赔偿责任（分）131满分56分，请同学们自我控时训练，在90分钟内完成作答邓某与李某为夫妻，两人于年和平离婚，离婚协议中双方约定登记在邓某名下的房屋2009A归儿子小李所有，小李抚养权归李某由于当时小李只有周岁，房屋就没有直接过户给小李8年，邓某因投资失败而负债累累，债权人王某因此提起仲裁年，邓某将房屋过20142015A户至李某名下（因为小李未满周岁，考虑到过户手续繁杂，就将房屋过户至李某名下）182016年王某根据仲裁裁决申请执行房屋，李某提出执行异议，认为该房屋应该是小李的，不能被执行A王某则主张房屋没有完成过户，不属于小李，而且邓某在仲裁纠纷后转移房屋的做法属于恶意逃避债务，离婚协议相关内容应为无效，故应当执行执行法院作出中止执行的裁定，王某不服另外王某发现邓某曾在年与赵某的诉讼纠纷中达成一份调解书，邓某在该调解书中放弃对赵某的大2016量权利王某认为该行为损害到自身权利，遂向法院提出撤销该调解书债权人崔某对邓某享有120万元债权且享有对刘某提供的房屋抵押权，崔某欲主张对房屋的抵押权B B年，李某与村委会签订《废弃地承包合同书》，取得地块使用权其后李某又将该块土200A地转包给村民徐某徐某欲将该块土地出租给卢某用于生猪养殖，但是在签订合同后尚未登记时，徐某发现该地块已经被乙燃气有限责任公司未经徐某同意擅自铺设了燃气管道，不再具备生猪养殖条件无法交付土地的徐某遂提出请求，要求燃气公司移除管道，恢复原状乙燃气公司拒绝，于是徐某遂请人将乙燃气公司的管道移除，导致多地区住户无法使用燃气,给燃气公司造成了巨大的损失由于徐某无法交付土地，给卢某造成较大的损失，为了尽快解决纠纷，徐某答应一次性赔偿卢某万元违约金但事后徐某又后悔，不愿意履行卢某将徐某起诉至法院，徐某提出两项抗辩10第一，该合同并非由于自己的过错导致履行不能，自己也是受害者，故不应该承担责任；第二，违约金过分高于实际损失，徐某已经证明卢某的实际损失大概为万元6李某不喜欢做饭，常点外卖不过年搬入新家后，李某发现自己的外卖总是被偷走（超过2018次）愤怒之下李某点了份蛋挞，并要求店家在蛋挞内放变态辣后外卖果然被偷走，没几天李10某接到法院诉状，原来李某的外卖被邻居向某的儿子小向（周岁）偷吃，小向因变态辣住院，花费8医疗费元向某将李某诉至法院，要求李某赔偿相应损失诉讼中李某提出让小向赔偿所有外5000卖损失根据以上案情，回答下列问题如何评价离婚协议中“房屋归小李所有”的这个约定？小李能否获得房屋所有权？（

1.5分）.如果离婚后邓某反悔，能否主张重新分割房屋？能否行使任意撤销权撤销对小李的赠与？2A（分）

6.执行法院作出中止执行的裁定是否正确？（分）

35.对于调解书，王某是否具有诉讼主体资格？诉讼当事人如何列明？（分）

48.崔某对房屋的抵押权是否适用诉讼时效？（分）5B

4.徐某请求拆除管道的诉求能否得到法院支持？乙燃气公司能否要求徐某赔偿损失？（分）

67.关于徐某对卢某的两项抗辩理由是否成立？（分）

78.向某与李某的纠纷中，向某是否为适格原告？（分）

85.李某是否需要承担赔偿责任？（分）

95.对于李某的请求，法院应该如何处理？（分）103【参考答案】.答（）该约定属于离婚财产分割协议，是双方真实意思表示，实际上属于夫妻双方协商11一致的赠与合同，（分）受赠人小李虽为限制行为能力人，但限制行为能力人纯获利益的行为是1有效的（分）故该赠与合同最终有效1（）小李不能获得房屋所有权（分）根据物权法定原则，基于法律行为的不动产物权变21动应该完成过户登记，即房屋只有过户给小李后，小李才能获得房屋所有权，（分）无法通过约2定方式直接引起物权变动本案中尚未过户至小李名下，故小李不能获得房屋所有权（）不能（分）根据《婚姻家庭编解释

（一）》第条的规定，夫妻双方协议离婚后

2.1170就财产分割问题反悔，请求撤销财产分割协议的，人民法院应当受理人民法院审理后,未发现订立财产分割协议时存在欺诈、胁迫等情形的，应当依法驳回当事人的诉讼请求（分）本案中并不存2在欺诈、胁迫等情形，故该协议有效，邓某不能主张重新分割（）也不能（分）虽然邓某夫妻与小李形成了赠与合同关系，但该种赠与应认定为具有21道德义务的赠与，故根据《民法典》第条的规定，对于公益、公证和道德性质的赠与，658赠与人不得撤销赠与（分）根据《民法典》第条的规定，此时小李可以请求邓某履行赠与2660义务，协助过户.正确（分）根据《民诉解释》第条的规定，案外人对执行标的不享有足以排除强制31463执行的权益的，裁定驳回其异议；案外人对执行标的享有足以排除强制执行的权益的，裁定中止执行（分）本案中，虽然邓某转移房屋所有权的行为是发生在诉讼过程中，但离婚协议发生在先，故不2能认定为恶意转移财产小李虽未取得房屋所有权，但其基于有效的赠与合同享有过户请求权该权利具于债权人的金钱债权受到保护，故其可排除强制执行（分）法院中止执行的做法并无不妥2（）具有诉讼主体资格（分）根据《民事诉讼法》第条的规定，有权提起第三人撤

4.1159销之诉的当事人为原案的有独

三、无独三，债权人原则不能提起撤销之诉（分）但根据《九民纪1要》的规定，如果债权人满足债权人撤销权的条件，但由于生效文书导致无法行使债权人撤销权的，可以提起第三人撤销之诉（分）本案中，邓某在负担债务后在调解书中实施放弃权利的行为，损2害了债权人王某的债权，故王某满足债权人撤销权的条件，（分）故债权人对民事调解书具有提起1第三人撤销之诉的原告主体资格（）根据《民诉法解释》第条之规定，第三人撤销之诉中，第三人为原告，生效裁判、2296调解书的当事人为被告，没有承担责任的无独三为第三人（分）故本案中的诉讼当事人地位如下1王某为原告，被告为邓某与赵某如果该调解书中有不承担责任的第三人，则依然列为第三人撤销之诉的第三人.不适用（分）诉讼时效适用于请求权，抵押权属于物权，不适用诉讼时效虽然《民法52典》第条规定抵押权必须在主债权诉讼时效期间内行使，但根据《担保制度解释》第条规定41944可知，超过主债权诉讼时效期间的效果是抵押权消灭，（分）即该期间的本质属于除斥期间，而非2诉讼时效.拆除请求不能得到支持，乙公司可以要求徐某赔偿损失（分）根据《民法典》第条62132规定，民事主体不得滥用权利损害国家、集体、他人合法权益（分）本案中，虽然燃气公司未取2得施工许可即施工侵害了徐某的用益物权，但是徐某要求恢复原状的诉讼请求将导致大量用气人遭受损失，且该损失远超其可能获得的利益，因此不宜采取恢复原状的救济措施徐某可以采取损害赔偿等救济方式，徐某自行拆除的行为属于不合理行使权利，构成权利滥用（分）根据《总则编解释》1第条的规定，构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用3行为不发生相应的法律效力滥用民事权利造成损害的，应当承担损害赔偿责任（分）徐某擅自2拆除行为属于滥用权利，损害了燃气公司的财产权，构成侵权，应当承担赔偿责任.均不成立（分）根据《民法典》第条的规定，合同当事人因第三人的原因造成违约72593的，应当向对方承担违约责任，即合同责任具有相对性，合同责任也是无过错责任，不能以无过错为由主张免责故第一项抗辩理由不成立（分）2《民法典》第条的违约金调整规则适用的前提是当事人事先在合同中约定违约金的适用585（分）本案中的违约金条款是在实际违约后才达成的，属于双方当事人完全真实的意思，基于自愿2和诚信原则，不应支持调整违约金故第二项抗辩理由不成立（分）

2.向某不是适格原告，小向才是（分）根据《民事诉讼法》第条的规定，原告应与本82122案有直接利害关系，此即适格当事人（分）在侵权法律关系中，小向才是直接利害关系人，只是1由于小向不具有诉讼行为能力，故根据《民事诉讼法》第条规定，由监护人向某作为法定代理人60代为起诉，向某属于法定诉讼代理人，而非适格原告（分）

2.李某无须承担赔偿责任（分）根据《民法典》第条的规定，因正当防卫造成损失的，91181不承担责任防卫超过必要限度造成不必要的损失才应当承担赔偿责任（分）又根据《总则编解1释》第条规定，对于正当防卫是否超过必要的限度，人民法院应当综合不法侵害的性质、手段、30强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等因素判断（分）李某属于一种防卫行为，2放变态辣并不能认定为具有较大社会危害性的行为，手段并不过当，（分）因此应当认定为正当防1卫，而非防卫过当，故无须承担侵权责任.法院应该告知李某在法庭辩论终结之前提起反诉（分）李某是基于另一个侵权之债提101起的诉讼，属于独立的诉讼，且与本诉之间存在牵连关系，又不存在专属管辖，根据《民诉法解释》第条规定，被告可以提出反诉，可以合并审理的，人民法院应该合并审理（分）2332满分56分，请同学们自我控时训练，在90分钟内完成作答年月，厚大金属表面处理有限责任公司（以下简称厚大公司）向厚小铁塔有限责任公司20198（以下简称厚小公司）租赁厂房及生产线，租赁期限为十年，同时约定厚大公司经厚小公司同意可以对厂房、设备等进行扩建、改造，但其投资建设的一切固定设施、建筑物归谁所有并没有约定年月，厚大公司为了融资，将其承租的厂房下的建设用地使用权抵押登记给长江银行，20201但双方约定上面的建筑和附属物不在抵押范围内年月，厚大公司使用该厂房和生产线进行生产经营，并在经过厚小公司许可后投入大量20205资金对厂房、生产线进行改造年月，厚小公司进入破产清算程序，人民法院依法指定管理人接管厚小公司年2021720218月，管理人通知厚大公司解除前述租赁合同，厚大公司不同意解除合同后由于无法拆除一些固定建筑设施，双方对于如何处理这些附着物又发生争议最终厚大公司诉至法院，请求确认其购买设备及改造车间费用、遣散工人费用、部分停产停业损失等共计万元作为厚小公司的共益债务来120清偿崔某是厚大公司的原始股东之一，出资万元，公司章程规定出资期限为年月但502025110o后来由于厚大公司发展需要现金流，便于年月日召开股东会作出变更出资期限的决议（以202111下简称号决议），将出资期限提前至年月该决议经过了以上有表决权的股东同12023110o2/3意，其中崔某持反对意见故在年月日时，崔某拒绝缴付剩余万元出资，因此与公司20231130发生纠纷年月，王某（甲市县）准备翻建一下自家房屋于是与包工头李某（乙市县，李某20213A B无施工资质）签订了农村建房施工合同，约定李某为王某建设二层楼房一栋分四次支付款项，第一次完成开槽付款万元，第二次打垫层往上至圈梁付款万元，第三次圈梁以上至封顶付款万656元，第四次付清尾款双方还约定万元违约金，如果发生纠纷则由王某或者李某所在地法院管辖10合同签订后，李某开始施工，王某也按约定进度给款当李某干到打好垫层、尚未完成圈梁之时，突然发现工程预算少于实际工程款金额，故向王某提出提前预支下一阶段工程款被拒,李某遂停止施工，二人协商未果后，李某表示不再继续施工随后，王某找到其他包工队完成建房，支付给其他包工队万余元，最终算下来因此多支付了万余元105年月，因为就纠纷未达成一致处理方案，王某向县法院起诉李某，要求李某承担违约20221A责任，赔偿违约金李某抗辩称自己无施工资质，合同应无效县法院受理此案后,曾经询问李某A是否要主张违约金过高的调整年春节期间，周岁的小崔（崔某之子）与崔某发生冲突，因此离家出走小崔在甲器材202215销售店打临工陈某去甲店购买了一台摄像机，此交易由小崔完成崔某知道此事后对小崔的行为不予认可根据以上案情，回答下列问题.管理人能否单方解除合同？（分）

14.合同解除后无法拆除的固定设施如何处理？（分）

25.长江公司能否主张拍卖厚大所建部分附着物并主张对该部分优先受偿？（分）

36.厚大公司对厚小公司享有的万请求是否需要向管理人进行申报？（分）41206号决议效力如何？（分）

1.

17.王某与李某的建设施工合同效力如何评价？（分）65县法院是否有管辖权？（分）

7.A6万元是否应由李某承担？多付出的万元损失是否应当由李某承担？（分）

8.

1056.法院询问李某违约金调整的做法是否存在问题？（分）

94.小崔只有周岁是否影响摄像机买卖合同的效力？该买卖合同效力如何？（分）10157【参考答案】

1.可以（分）根据《破产法》第条的规定，对双方均未履行完毕的合同，破产管理人218一方可以自法院受理破产之日起个月内决定是否继续履行合同，即破产管理人一方享有任意解除2权（分）本案中，租赁合同属于双方均未履行完毕的合同，且破产管理人是在个月内通知，22故其有权解除合同

2.该设施的所有权归厚小公司，厚小公司需对厚大公司进行赔偿（分）根据《民法典》第2条的规定，因添附物的归属，在没有约定或者约定不明确以及法律没有明文规定的，按照充分发322挥物损害的，应当给予赔偿或者补偿（分）本案中，从充分发挥物的效用角度只能判给土地使用2权一方即厚小公司由于厚小公司破产而导致合同提前解除而发生添附，厚小公司存在过错，故应当赔偿厚大公司（分）

13.可以主张一并拍卖固定设施，但不能就设施拍卖部分的价值主张优先受偿（分）根据《担2保制度解释》第条规定可知，不动产抵押房地一体主义是法定的故长江公司不对地上建筑享有51抵押（分）又根据《担保制度解释》第条的规定，抵押权依法设立后，抵押财产被添附，抵241押人对添附物享有所有权，抵押权人主张抵押权的效力及于添附物的，人民法院应予支持,但是添附导致抵押财产价值增加的，抵押权的效力不及于增加的价值部分（分）故对于添附所得新物，长2江公司有权主张一并拍卖，但对添附增加的部分价值不可主张优先受偿

4.需要申报（分）根据《破产法》第条第项规定，只有继续履行双方均未履行完毕2421的合同产生的债务才属于共益债务，才可以随时清偿，无须申报（分）而本案中，万元债权2120是由于解债务，不能认定为共益债务，只能认定为普通债权（分）对于普通债权，债权人应当在债2权申报期内申报

5.决议不成立/无效（分）《公司法》第条第款规定修改公司章程需要经过以上24322/3表决权通过（分）但公司股东的出资加速到期不是“一般的修改公司章程事项”，不是公司经营1管理事项股东的出资期限利益系股东的根本性权利，股东出资的信赖利益不应被随意剥脱和限制，不能简单的6通过（分）以多数决方式通过修改出资期限决议，损害其他股东期限利益，（分）其他21股东请求确认该项决议不成立的，人民法院应予支持

7.属于承揽合同，合同有效（分）农村自建房一般不会对施工方有严格的施工资质要求，2一般认为不超过层的自建房不属于建设工程施工合同，不要求承包人具有相应资质，也不要求合3同必须满足相应的形式，故李某即便无施工资质也不影响合同效力（分）该合同满足《民法典》2第条规定的有效要件，（分）故而有效

14318.有管辖权（分）建设工程施工合同属于专属管辖，不能进行协议管辖但本案中王某与1李某之间的建房合同本质并非建设工程施工合同，而属于普通的承揽合同，故而可以进行协议管辖（分）协议管辖可以选择与合同有实际联系地的法院管辖（分）本案中该协议管辖并不违反级21别管辖与专属管辖的规定，意思表示真实，选择的法院虽然为两个，但均与案件有实际联系，故而并无不妥（分）因此该管辖协议有效，县法院有管辖权2A

9.均应当由李某承担（分）2（）根据《民法典》第条的规定，当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定，根1581据债务的性质不得强制履行的，对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用（分）本案中，2李某的义务为提供劳务，属于劳务之债，属于不适合强制履行的债务，故有权要求违约方李某负担替代履行的费用（）违约责任的损害赔偿范围为履行利益损失，替代履行而导致多支付的万元本质即为履25行利益损失，应当由违约方承担（分）李某的债务属于劳务之债，属于依法不能强制履行的债2务，王某请他人代为履行的做法并无不妥，由此造成的损失应当由李某承担10不存在问题（分）根据《买卖合同解释》第条的规定，买卖合同当事人一方以对方违221约为由主张支付违约金，对方以合同不成立、合同未生效、合同无效或者不构成违约等为由进行免责抗辩11进行释明（分）本案即属于此种情况，故而法院的做法并没有问题

212.不影响，买卖合同有效（分）虽然只有周岁，但小崔的行为构成职务代理行为，即215小崔只是甲商店的代理人，根据《民法典》第条的规定，代理行为的法律后果均由被代理人承162受，代理人本人对该行为无需承担任何法律后果（分）故而本质这个交易的双方当事人应为陈2某与和甲商13场交易中遭受损害（分）故而对于代理这种中性行为，代理人并不承受不利之后果，故2代理行为无须受代理人行为能力制度的限制因此即便代理人小崔只有周岁，也不影响该买卖合15同的效力，该合同满足《民法典》第条有效要件，（分）故而有效1431满分分，请同学们自我控时训练，在分钟内完成作答5690年月，杜某与梁某、华某三人共同发起设立黄河公司（上海松江区），专门从事某种材20183料生产与销售约定每人出资万元，在年年底前完成全部出资即可杜某任黄河公司法定502023代表人黄河公司经过考查将工厂建在了合肥市肥东县大户村，并从该村招聘余人，工资待遇优20厚年月，为了存放货物，黄河公司与华商公司签订年租赁合同，约定黄河公司租赁华2019110商公司的间仓库，每年支付万元租金1020杜某同时是宏运建筑有限公司的股东年月，宏运公司从中建八局处拿下大学教学楼20202A建设项目，双方签订《逸夫楼建设工程分包合同》合同中约定，宏运公司以中建八局公司项目队的名义执行具体的合同施工义务，中建八局作为施工管理者承担管理义务，宏运公司必须接受中建八局的技术指导、施工安排与监督等后建设过程中发现大楼开裂，经查为地质问题，工程因此停工由于中建八局与大学一直未谈妥赔偿事宜，工程停工长达年之久在此过程中，中建八局、A2宏运公司并未及时解散工程队、安置工人年月，中建八局将大学起诉至松江区法院，202210A要求大学支付欠付的工程款以及赔偿年期间工人遭受的损失而宏运公司也没有从中建八局拿A2到工程款，得知后也起诉大学索要工程款大学接到起诉状副本后即提出异议，认为松江区法A A院没有管辖权，因为《建设工程分包合同》中有仲裁协议法院查明，确实存在一个有效的仲裁协议年，大户村发现很多村民出现身体问题，村里的河流也变得浑浊，养鱼户的鱼几乎全部死2020亡，村民们一致认为是黄河公司排污所致，要求黄河公司停止生产，搬出村落，并赔偿村民损失黄河公司拿出政府文件，证明自己是得到审批的，并且排污也是符合国家标准的,故而拒绝任何赔偿村民将黄河公司诉至法院由于此案引发社会关注，黄河公司遭受很大的影响，不得不在政府的要求下进行企业转型，于是希望解除与华商公司的租赁合同，华商公司认为黄河公司的战略转型与自己无关，拒绝解除合同于是黄河公司不再支付租金，华商公司就扣着黄河公司的材料不放，双方拖了年也没谈妥黄河公司只好起诉至法院，要求解除租赁合同2由于环境污染事件等纠纷，黄河公司出现经营困难年月，债权人王某在执行中发现黄20231河公司现有资产不能清偿债务，于是申请追加黄河公司的股东作为被执行人追加的理由是黄河公司的股东们还有的出资没有履行到位执行法院裁定驳回王某的追加申请50%款双方均不退让，最后只好不欢而散乙公司去松江区法院起诉超然公司，认为其是故意为之，欲追究超然公司缔约损失责任超然公司则提出管辖权异议松江区法院没有管辖权，应由被告住所地北京市海淀区法院管辖法院查明，乙公司与超然公司的合同中有一条款“本合同产生的一切纠纷由松江区法院管辖”年月，蓝天器械公司欲拓宽销售业务，于是将之前从乙公司购买的台设备抵押给2021121500光大银行获得借款，并办理了抵押登记之后蓝天器械公司又将台设备出卖并交付给庚智能销500售公司但光大银行对此交易并不知情年春节期间，丙仓库由于工作人员梁某疏忽而发生火灾，乙公司的设备毁损台由于202120乙公司投保了火灾险，可获得保险公司万元的保险金保险公司理赔完毕后准备向丙公司代Q10Q位追偿而丙公司则认为自己与乙公司是同一家公司，属于被保险人的组成人员，不能追偿，引发诉讼纠纷据查，乙公司与丙公司都同属于厚小科技股份公司名下的子公司，控股股东均为厚小科技股份公司此时建设银行才知晓此事，对万元保险金主张优先受偿10年月，蓝天公司无法清偿光大银行借款，光大银行欲实现抵押权便申请执行台设2022121500备蓝天公司提出异议，认为其和光大银行之间有仲裁协议（确实有），法院没有管辖权对此，法院没有驳回申请，依然作出了准许拍卖的裁定庚公司的设备中尚未卖出的台因此被法院500300查封庚公司提出异议，认为法院无权查封自己购买的该批设备年月日，乙公司未能清偿建设银行价款，此时保证金账户有万元余额，丙仓库还202311100剩设备台设备，经过评估价值万元建设银行还有万元债权没有实现，建设银行遂要1180300550求甲公司承担保证责任双方在甲公司到底应该承担多少保证责任的问题上引发纠纷，于是建设银行将乙公司与甲公司诉至法院根据以上案情，回答下列问题.建设银行对保证金账户的余额是否有优先受偿权？（分）14公司能否取得汇票权利？公司是否取得汇票质权？（分）

2.N P

6.建设银行对丙公司管理的设备是否有优先受偿权？对乙公司擅自卖出的台设备能否主张3500优先受偿？对此建设银行有何救济方式？（分）

7.超然公司的管辖权异议是否成立？（分）45台设备毁损的风险由谁承担？谁可以要求丙公司赔偿损失？（分）

5.

208.建设银行对万元保险金是否有优先受偿权？（分）6103杜某与妻子崔某开设了辉煌文化有限责任公司（以下简称辉煌公司），公司登记机关登记的股东只有夫妻二人，后该公司欠供货商厚大公司价款万元无法清偿而被厚大公司申请执行，执行200中厚大公司发现该公司已经没有财产可供执行，于是要求杜某与崔某承担还款责任,被二人拒绝于是厚大公司将杜某与崔某作为共同被告诉至法院厚大公司主张杜某、崔某二人的财产与辉煌公司的财产混同，要求二人承担连带责任，而杜、崔二人反对，但也无法证明其财产和辉煌公司的财产不存在混同杜某素爱收集古玩，自诩是半个专家，经常去淘宝市场淘古玩年的某一日，杜某从古2022B玩小店发现一件疑似唐代瓷器的古玩，遂花千元买下店门口立有“买定离手，真假不论八个8B大字后来经过多方验证，发现是假货，于是杜某要求店家退货，被拒绝，双方引发纠纷A由于索赔失败，杜某心情非常差，骑电瓶车回家路上与岁的罗某发生碰撞，罗某倒地,杜某欲5离开，被一边的路人孙某看见，孙某阻拦杜某离开，要求其必须等到孩子父母来之后才能走杜某执意离开，双方发生一定程度的推操和争吵，但言辞并不激烈争吵中，杜某气愤难当，突然倒地，孙某将其立即送到医院后抢救无效死亡经查，杜某患有脑梗、高血压、心脏病、糖尿病、继发性癫痫等多种疾病，不可激动杜某的亲属将孙某诉至法院，要求孙某承担侵权责任接连的各种打击，让崔某感觉身体状态极差，于是到厚小药房购买香加皮（一种中草药）150克，并于当晚将克香加皮煎水服用，出现胸闷、恶心、呕吐等症状，被家人送往医院后，经抢150救无效死亡崔某的近亲属将厚小药房诉至法院，要求其承担侵权责任法院查明:崔某符合过量服用香加皮导致中毒，其为死亡的主要原因；其自身所患冠心病的潜在疾病对死亡起到了辅助促进作用，草药本身质量合格，药店未告知服用剂量根据以上案情，回答下列问题.如何评价《逸夫楼建设工程分包合同》？（分）

16.停工年的全部损失赔偿请求能否得到法院支持？（分）

225.对于中建八局的起诉，法院应该如何处理？如不存在仲裁协议，对于宏运公司的起诉,法院3应该如何处理？（分）

7.对村民的起诉，如何确定管辖法院？诉讼中举证责任如何分配？（分）

47.如果你是法官，是否会支持黄河公司的解除请求？（分）

55.执行法院裁定驳回追加的做法是否存在问题？王某不服应该如何救济？（分）

66.关于杜某与崔某是否有人格混同事实，法院应该如何认定？（分）

75.杜某与店家的买卖合同效力如何？（分）8B

5.对于杜某的死亡，孙某是否需要承担侵权责任？（分）

95.崔某死亡的侵权案件，是否属于医疗产品侵权，是否适用无过错责任？（分）105【参考答案】.该合同本质属于建设工程劳务分包合同，而非工程分包合同，（分）该合同应为有效合同11（分）对于合同性质的评价，不应拘泥于合同使用的名称，而应当根据合同约定的内容来评价1（分）本案中，宏运公司是以中建八局的名义进行施工，且接受统一管理，对外仍然由中建八局承1担责任，故而其并非属于主体工程的分包，而是属于劳务分包（分）法律只禁止承包人进行主体2工程的分包，但并不禁止劳务分包（分）该合同没有其他无效事由，满足《民法典》第条1143的有效要件，故应有效.不能（分）因为根据《民法典》第条规定，非违约方有防止损失扩大的义务没有22591采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿中建八局一方在预见到工程无法继续进行时就应该及时妥善安置工人，避免窝工但年之久都未曾采取措施，造成了不必要的损失，2故全赔的请求不能得到支持（分）2（）法院应该裁定不予受理（分）根据或裁或审原则，有效的仲裁协议是排斥诉讼管

3.11辖的，即便是专属管辖的案件，也能约定仲裁（分）根据《仲裁法》第条的规定，当事人达15成仲裁协议，一方去法院起诉，法院应当不予受理，除非仲裁协议是无效的（分）本案中，对方2已经在接到起诉状副本后提出了管辖权异议，法院也发现存在有效的仲裁协议,故应当裁定不予受理【考生用《民事诉讼法》第条进行说理，也可得分】122（）法院同样裁定不予受理（分）根据《建设工程施工合同解释

（一）》第条规定可2144知，实际施工人起诉发包人的依据为代位权诉讼（分）而提起代位权诉讼的前提是承包人怠于行1使权利，（分）而本案中，承包人已经起诉发包人索要工程款等，实际施工人并不满足提起代位权1诉讼的条件，故应当不予受理（）本案属于侵权纠纷，根据《民事诉讼法》第条的规定，因侵权行为提起的诉讼，由

4.129侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖（分），故而本案最终由侵权行为地肥东县法院以及被2告住所地松江区法院管辖（分）1（）本案属于环境污染侵权案件，根据《民法典》第条、第条的规定，采取无过212291230错归责原则，且因果关系倒置（分）故本案举证的分配最终如下原告村民一方举证证明黄河公2司有排系以及其他减免责事由但黄河公司是否存在过错不属于证明对象，也不是减免责事由（2分）.会支持（分）根据《九民纪要》的精神，在一些长期性合同的履行过程中，双方形成合52同僵局，符合下列条件，违约方起诉请求解除合同的，人民法院依法予以支持第

一、违约方不存在恶意违约的情形；第

二、违约方继续履行合同，对其显失公平；第

三、守约方拒绝解除合同，违反诚实信用原则判决解除合同后，违约方应当承担的违约责任不会因此减少本案中，黄河公司基于客观原因导致其继续履行合同对其明显不公平，已经满足了可以解除的情形，故判决解除合同会更有利于纠纷的解决（分）3（）不存在问题（分）根据《执行变更、追加当事人规定》第条规定，债权人可直

6.1117接在执行程序中变更、追加股东为被执行人的前提是股东“未缴纳或未足额缴纳出资”（分）对2于认缴出资期限未到期的股东并不适用本案中，黄河公司的股东出资期限未至,股东依然享有出资期限利益，（分）不应追加1（）根据《执行变更、追加当事人规定》第条的规定，王某可以自收到驳回裁定之日起232日内以被申请人为被告，向执行法院提出执行异议之诉（分）

152.应当认定存在人格混同，从而判决杜某与崔某对辉煌公司的债务承担连带责任（分）辉72煌公司登记的股东虽为两人，但两人为夫妻关系，且没有关于财产关系的约定，适用夫妻共同财产制，即公司的全部股权实质来源于同一财产，因此其本质应该为一人公司（分）根据《公司法》1第条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司63债务承担连带责任（分）本案中事实处于真伪不明，应当作出对承担证明责任一方当事人不利的2推定，即推定人格混同，两人应当对公司债务承担连带责任.有效（分）古玩“淘宝”交易行业惯例就是不对古玩真实性负责，即是否属于真品并不81在交易事项中杜某以为是真品而购买只是动机错误，不构成重大误解（分）店家门口的免责1B申明符合该行业交易习惯，并非不当免责事由（分）该合同双方自愿达成，不存在显失公平，2B店家也并无欺诈情形，故而该买卖合同合法有效（分）

1.不需要（分）本案属于一般侵权案件，根据《民法典》第条规定，行为人因过错921165侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任（分）孙某为防止杜某撞人后离开而采取一定1的阻拦措施，没有超过合理限度，不具有违法性孙某阻拦杜某离开，但孙某的阻拦行为本身不会造成杜某死亡的结果，杜某实际死亡原因为其自身健康原因，即孙某的阻拦行为与杜某死亡结果之间并不存在法律上的因果关系（分）孙某阻拦杜某的行为目的是为了保护儿童利益，1并不存在侵害杜某的故意或过失（分）故完全不满足侵权行为的构成要件,故无须承担侵权责任

1.不属于（分）医疗产品责任是指医疗机构因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者101输入不合格的血液造成患者损害时的责任（分）而本题中，药店并非医疗机构，并且此案已经查2明并非药品缺陷致害，故而并非属于医疗产品侵权，只是普通侵权，（分）故而归责原则应为过错1责任原则（分）1满分分，请同学们自我控时训练，在分钟内完成作答5690年月，高甲与刘某结婚，婚后不久，刘某怀孕因家庭生活压力较大，高甲遂决议自己20191创业年月，高甲与周某发起设立厚小继续教育培训有限公司（以下简称厚小公司），高甲20193担任法定代表人与此同时，厚小公司承租长江公司的三间商铺作为办公室；与金泰融资租赁公司（以下简称金泰公司）签订融资合同，金泰公司根据厚小公司的选择购买了中产机械公司的三套现代化教学设备（价值万元），并出租给厚小公司双方约定，租期年，厚小公司每年支付30315万元租金年期满后，厚小公司再一次性支付万元即可以买走这三套设备31年月，厚小公司与公司签订了房屋租赁合同，承租一栋房屋作为面授培训基地该房20193B屋过于老旧，存在严重的安全隐患，相关部门已经认定该房属于危房，责令公司予以拆除公司B B告知厚小公司房屋的实际情形，但厚小公司贪图租金便宜依然与其签订合同该合同中存在仲裁条款，约定发生争议由南京仲裁委仲裁厚小公司从纳尔达斯（造纸厂）购买斤白纸，由纳尔达斯送货上门，厚小公司收货后个10001月支付价款厚小公司的员工签收了运单并取走货物个月后厚小公司只支付了的价款，其主180%张当初纳尔达斯实际只发了斤货纳尔达斯将厚小公司起诉至法院，索要剩余部分货款，并主800张厚小公司承担相应的违约责任诉讼中谁也无法证明当初纳尔达斯是否存在“缺斤少两”行为，运单上记载为斤1000经过公司的同意，高甲与周某着手对该房屋进行装修，高甲为装修之事四处奔波某日，高B甲携怀孕的妻子刘某开车前往建材市场采购建材时，与逆向行驶的张某相撞，导致刘某遭受重创，腹中的胎儿亦多有损伤刘某遂以胎儿的名义向法院起诉张某要求其承担侵权责任，但是诉讼过程中，法官发现因胎儿尚未出生，无法查清具体的损害后果周某于年向甲银行借款万元，借期年，并用自己在厚小公司的股权做了质押担保2020503年月，该房屋上的砖块脱落砸伤学员李某，李某花费医疗费用约万元另外,李某因2020105为受伤休养无法学习，最终没有考上研究生，错失名校让李某精神极度痛苦于是李某要求厚小公司赔偿未考上的损失万元，并且要求赔偿精神损失万元厚小公司认为这属于公司房屋造成310B的，拒绝承担责任由于公司也不愿意承担责任，故厚小公司也不支付租金公司即根据租赁合B B同的约定提出仲裁，要求支付租金厚小公司的律师提出两个抗辩:（）该合同无效，仲裁协议也无效，仲裁委无权受理该案件；（）该案件属于不动产纠纷,属于12专属管辖案件，仲裁委无权管辖仲裁过程中，该房屋倒塌，将恰好还在加班的高甲压死刘某生下孩子后将该孩子委托给自己的父母照顾刘某常年在外打工，刘某的父母也年老,对孩子疏于管教年月，孩子外出玩耍时，将邻居崔某的汽车划花，并戳破车胎，使得崔某当日20233未能如约参加一次重要的会议而未被提升为主管崔某十分生气，觉得就是因为自己没有参加这次会议才错失升职机会于是崔某到处宣扬高甲当时被倒塌的房屋压死就是平生太缺德等侮辱性言辞刘某听闻后十分生气，遂决议就此向崔某提起诉讼由于高甲死亡等各种因素影响，厚小公司无法维持经营，于年月向法院申请破产得知20231厚小公司被受理破产申请后，甲银行前去申报债权长江公司还有万元租金未得到清偿，但其未50申报债权，而长江公司的债权人黄某欲申报债权管理人发现黄某的债权尚未到期，于是拒绝黄某的债权申报金泰公司向管理人主张取回三台教学设备，其主张设备已经租期届满，并且厚小公司也没有支付万元购买管理人发现厚小公司已经支付了全部的租金，于是拒绝金泰公司的请求1根据以上案情，回答下列问题关于厚小公司与纳尔达斯的诉讼，法院应该如何裁判？（分）

1.

5.厚小公司与公司的租赁合同效力如何？（分）2B

4.刘某是否有权以胎儿名义提起诉讼？为什么？（分）

35.法院认为无法查明胎儿的损害时，应如何处理？为什么？（分）

44.李某的损失应当由谁赔偿？赔偿范围应该是多少？（分）

510.厚小公司的代理律师提起的抗辩理由是否成立？（分）

68.就崔某汽车的损害，应由何人承担赔偿责任？为什么？（分）

75.刘某是否有权以高甲名义对崔某提起诉讼？为什么？（分）

84.甲银行能否申报债权？黄某能否申报债权？（分）

96.金泰公司能否主张取回设备，为什么？（分）105【参考答案】.应该支持纳尔达斯的诉讼请求（分）当事实处于真伪不明时，谁负有举证责任，谁承担11不利后果（分）买受人有及时检验通知的义务，根据《民法典》第条的规定，当事人对检1623验期限未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量等，推定买受人已经对其进行检验（分）本案中，买受人厚小公司没有在签单时提出异议，因此推定出卖人的交付2外观合格故厚小公司对履行瑕疵承担证明责任，由于其无法证明纳尔达斯事实上存在履行瑕疵，故法院做出对其不利的推定，即出卖人的履行合格（分）故厚小公司应当补交剩余货款，并且承1担迟延履行的违约责任.无效（分）根据《民法典》第条的规定，违反公序良俗的民事法律行为无效（211531分）厚小公司与公司的租赁合同违反了行政规章，以危房经营，危害公共安全（分）因此，B2该租赁合同的内容违反公序良俗，应当认定为无效.有权（分）《民法典》第条规定“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎3116儿视为具有民事权利能力但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在”（分）又2根据《总则编解释》第条规定，涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护，父母在胎儿娩出前作4为法定代理人主张相应权利的，人民法院依法予以支持（分）本案中，张某实施侵权行为造成胎2儿损害，此时涉及对胎儿利益的保护，胎儿具有民事权利能力，可以成为侵权损害赔偿请求权的主体刘某作为胎儿的母亲，系胎儿的法定代理人，有权代理胎儿提起诉讼.法院应当裁定中止诉讼（分）《民事诉讼法》第条规定了应当中止的情形，中止诉41153讼的原因消除后，恢复诉讼（分）本题中，由于胎儿没有出生导致不能查清损害，此时只是需要2暂时等待胎儿的出生，出生后即可以继续审理故法院应当裁定中止诉讼，等到胎儿出生后、可以查清损害时，再恢复对案件的审理（分）1（）厚小公司与公司承担连带责任（分）根据《民法典》第条的规定，物件致

5.1B21253人损害的，由物件的所有人、使用人承担过错推定侵权责任（分）又根据《民法典》第条，11168两人以上共同实施侵权行为的，应当承担连带责任（分）本案中，厚小公司作为使用人、公司2B作为房屋所有权人，在明知房屋存在危险的情形下依然进行使用，存在共同的过错，应当承担连带责任（）赔偿范围为万元（分）侵权损害的赔偿范围为直接损失与间接损失其中万元属2515于直接损失，应当赔偿；但是万元不属于间接损失，因为间接损失必须是将来确定会遭受的损失，3是否考上研究生具有不确定性，故而不应赔偿（分）万元的精神损失也不赔偿因为考不上210的痛苦并非基于直接侵权行为产生，与侵权行为之间不具有法律上的因果关系，故而不赔（分）2（）抗辩理由不成立（分）根据《民法典》第条规定，合同不生效、无效、被

6.111507撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力（分）本案中，尽管厚小公司与2公司之间的租赁合同无效，但是其中的仲裁条款属于争议解决条款，其不受租赁合同无效的影响B（分）因此，该仲裁条款有效，南京仲裁委享有管辖权1（）抗辩理由也不成立（分）尽管厚小公司与公司之间的纠纷属于租赁合同纠纷，221B其属于不动产纠纷，（分）但是不动产纠纷专属管辖仅针对法院的管辖而言，其并不限制仲裁，根1据或裁或审原则，（分）该抗辩理由不成立

2.由刘某与刘某的父母承担按份责任（分）根据《民法典》第条、条的规定，7211881189无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任（分）监护人1尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任（分）本案中，孩子作为无民事行为能力人致人损害的，2此时应当由其监护人刘某承担无过错的替代责任刘某的父母作为被委托监护的受托人，其疏于监管，存在过错，应当承担与其过错相应的按份责任.无权（分）《民法典》第条规定，死者的人格利益受到侵害的，其配偶、子女、父81994母有权为人承担民事责任（分）但死者并非民事主体，不享有民事权利能力，故也不享有诉讼主1体资格（分）本案中，刘某作为高甲的配偶，属于高甲的近亲属，有权以自己的名义对侵权行为2人崔某提起诉讼，主张损害赔偿，但不能以高甲的名义提起（）甲银行不能申报债权（分）根据《破产法》第条的规定，对债务人享有债权的

9.1144债权人可以申报债权（分）而本题中甲银行只是厚小公司股东的债权人，享有对于厚小公司部分1股权的担保权，但并非破产债务人厚小公司的债权人（分）1（）黄某可以代位申报债权（分）虽然黄某的债权未到期，但根据《民法典》第条的21536规定，债权人可以代位向破产管理人申报或者作出其他必要的行为（分）本案即属于次债务人破2产的情形，故在债务人长江公司不申报债权时，债权人黄某可以行使代位权从而代位申报债权.不能取回（分）根据《破产法》第条规定，人民法院受理债务人破产申请后，债务10138人占有的不属于债务人财产，该财产的权利人可以取回（分）根据《民法典》第条的规定，1759当事人约定租赁期限届满，承租人仅需向出租人支付象征性价款的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承租人（分）本案中即属于此种情况，且承租人已经2履行完毕了租赁合同，即便还没有实际支付价款，也不影响租赁物属于承租人所有，（分）因此1属于债务人的财产，故金泰公司不能主张取回满分56分，请同学们自我控时训练，在90分钟内完成作答厚大公司（住所地为上海市松江区）系具备资质的建设单位，因所承接的工程日益增加,厚大公司急需购入台铲车，于是于年月与厚小融资租赁公司（以下简称“厚小公司”）签订了2020185融资租赁合同，约定厚小公司自轩城公司处购买台铲车（合计价款为万元），出租给厚大202000公司，租期年，年租金万元10350年月，厚小公司、厚大公司与轩城公司（住所地为北京市海淀区）于北京市房山区签订20186《铲车买卖合同》，约定厚小公司自轩城公司处购买铲车台给厚大公司，厚小公司只负责支付202000万元的价款，于2018年7月31日前支付完毕为担保厚小公司依约支付价款，厚小公司的股东孙某（住所地为南京市江宁区）为此提供保证担保，未约定方式，但约定孙某承担保证责任直至主债务本息偿还为止铲车运到厚大公司后的第二天，由于突发泥石流，台铲车被毁损，厚大公司因此拒绝向厚小公3司支付该台铲车的租金，厚小公司因此起诉至法院3年月，厚小公司未依约向轩城公司支付价款，轩城公司遂将厚小公司与孙某作为共同被20188告诉至北京市海淀区海淀区法院认为自己没有管辖权，遂将案件移送给了北京市房山区法院在诉讼过程中，轩城公司只申请对孙某对财产进行保全年月，厚大公司发现台铲车质量有严重问题，无法使用，因此与厚小公司、轩城公2019105司发生纠纷，欲通过诉讼方式主张质量问题损失年月，厚大公司聘请梁某作为铲车的司机由于在工地长期无聊，梁某遂打算购买工地20215附近“乐乐渔具”的鱼竿一套由于梁某不会当地方言，其遂委托崔某帮其向“乐乐渔具”购买价值元的鱼竿一套，崔某购买时因疏忽记成了鱼竿一套梁某主张退货,被“乐乐渔具”拒1000A B绝，故拒付价款“乐乐渔具”的老板韩某遂以自己的名义将梁某诉至法院经查，“乐乐渔具”系个体工商户，其登记的业主为韩某，“乐乐渔具”为其登记的字号诉讼过程中，梁某提出“乐乐渔具”在交付鱼竿时少交付了一个配件对此，梁某提出当时签署的验收单中没有该配件，而验收单在“乐乐渔具”处留存，梁某请求法院责令“乐乐渔具”提供该验收单“乐乐渔具”则主张该验收单因意外而丢失经法院审理，判决梁某应支付价款梁某不服提起上诉，在二审过程中，梁某主张撤销该买卖合同年月，孙某看到新闻后勃然大怒，因为该新闻披露了李某利用病重的儿子通过各平台202110筹集余万元善款，但将该善款用于自身享乐，完全不顾孩子，并且李某经济能力很好，100保险公司对丙公司是否有代位追偿权？（分）

7.Q

5.光大银行对庚公司买走的设备是否享有抵押权？面对蓝天公司的异议，法院依然作出准许拍8卖的裁定是否存在问题？（分）

8.面对执行，庚公司的救济途径是什么？（分）

94.建设银行能否直接要求甲公司承担保证责任？甲公司应在多少范围承担保证责任？（分）106【参考答案】.对保证金享有优先受偿权（分）保证金账户属于金钱质押，根据《担保制度解释》第1170条第款的规定，债务人或者第三人为担保债务的履行，设立专门的保证金账户并由债权人实际控1制，或者将其资金存入债权人设立的保证金账户，债权人主张就账户内的款项优先受偿的，人民法院应予支持（分）本案中，建设银行已经控制该账户，（分）故已取得金钱质权21（）公司取得票据权利（分）根据《票据法》第条的规定，背书人在汇票上记载

2.1N134“不后手的被背书人不承担责任（分）本案属于背书人记载“不得转让”字样，不影响汇票背书2行为的效力（）公司没有取得汇票质权（分）根据《担保制度解释》第条规定，以汇票出质，2P158当事人以背书记载“质押”字样并在汇票上签章，汇票已经交付质权人的，质权自汇票交付质权人时设立（分）本案中，并没有背书“质押”字样，（分）不满足汇票质权设立的要求，故质权不11设立.有优先受偿权，（分）但对台设备不能主张优先受偿，（分）可以要求丙公司承担315001违约责任（分）《担保制度解释》第条规定，债权人、出质人与监管人订立三方协议，出质155人以货物为债务的履行提供担保，当事人有证据证明监管人系受债权人的委托监管并实际控制该货物的，质权于监管人实际控制货物之日起设立监管人违反约定向出质人或者其他人放货、因保管不善导致货物毁损灭失，债权人请求监管人承担违约责任的，人民法院依法予以支持（分）本案中丙2公司作为监管人，由债权人委托监管，且债权人实际控制货物，故质权设立后丙公司擅自放货行为违反合同义务，构成违约，应当承担违约责任根据《担保制度解释》第条的规定可知，己养老56院属于正常生产经营活动中的已经支付合理价款并却为筹款而隐瞒自身财产情况孙某恰好是捐款人之一，曾经通过某平台给李某捐赠万余元于2是孙某咨询律师该如何拿回善款年月，厚大公司因资不抵债，被其债权人申请宣告破产，法院于年月日裁定20223202247受理该破产申请于此同时，法院指定合川律师事务所为破产管理人，承办律师提出继续履行该融资租赁合同，厚小公司则要求提供担保，但该律师予以拒绝根据以上案情回答下列问题台铲车损失的风险由谁承担？（分）

135.轩城公司将厚小公司与孙某作为共同被告起诉的，法院应当如何处理？（分）25台铲车质量问题纠纷案件的诉讼当事人应该如何列明？（分）

3.

57.北京市房山区法院是否享有管辖权？该法院应如何处理？（分）

46.轩城公司申请对孙某的财产进行保全，法院应如何处理？（分）

54.对于韩某提起的诉讼，法院应当如何处理？（分）

65.就是否交付配件，法院应如何认定？为什么？（分）

75.对于梁某要求撤销该买卖合同的主张，法院应如何处理梁某的主张？为什么？（分）

85.假如你是被孙某咨询的律师，你会给出哪些拿回善款的方式？（分）97融资租赁合同是否被解除？厚小公司能否取回铲车？（分）

10.7【参考答案】.厚大公司承担（分）根据《民法典》第条规定，买卖合同中标的物毁损灭失的风险，12604交付之前由出卖人承担，交付后由买受人承担（分）本案中，由于台设备已经交付，故出卖13人轩城公司不承担风险又根据《民法典》第条规定，租赁物毁损灭失的，承租人依然需要支751付租金，即出租人不承担风险（分）故厚小公司也不承担风险，最终的风险应由承租人厚大公司2承担.可以受理，（分）但是在判决书主文中应明确先执行厚小公司的财产，而后方可执行孙某21的财产（分）根据《担保制度解释》第条第款规定，一般保证中，债权人一并起诉债务人1262和保证人强制执行后仍不能履行的部分承担保证责任（分）本案中，孙某未约定保证方式，属于2一般保证人（分）债权人轩城公司一并起诉债务人厚小公司与一般保证人的，人民法院可以受理1但是在判决书主文中应明确先执行厚小公司的财产，而后方可执行孙某的财产.原告为厚大公司，被告为轩城公司，厚小公司作为无独立请求权的第三人，法院应当追加3（分）根据《民法典》第条的规定，融资租赁合同的出租人原则没有标的物瑕疵担保责任，2747不对租赁物质量负责本案中，出租人没有不当行为，无须承担责任，故出租人厚小公司不作被告（分）根据《民法典》第条规定，在有约定的情况下，承租人可以享有买受人权利本案中，2741铲车买卖合同的权利已经根据约定由承租人享有，故原告应为承租人厚大公司（分）又根据《融1资租赁合同解释》第条第款规定，承租人行使买卖合同买受人权利时，法院应当追加出租人为133第三人故法院应当追加厚小公司作为无独立请求权的第三人（分）2（）不享有（分）根据《民事诉讼法》第条的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被

4.1124告住所地或者合同履行地人民法院管辖（分）本案中，轩城公司与厚小公司的纠纷属于买卖合同2纠纷，应由被告住所地或合同履行地法院管辖，北京市房山区法院属于合同签订地法院，其不享有管辖权（）其应当报请上级法院指定管辖，不得再移送（分）根据《民事诉讼法》第条的规2137定，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理受移送的人民法院认为不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送（分）故受移送的房山区法院认为自己没有管辖权的，应当报请上级法院指定管辖

2.法院不予准许（分）根据《担保制度解释》第条第款的规定，债权人未对债务人52263的财产民法院不予准许（分）本案中，由于未约定保证方式，孙某属于一般保证人此时，轩城2公司只申请保全孙某财产的，法院应当不予准许.裁定不予受理（分）根据《民诉解释》第条第款规定，在诉讼中，个体工商户以62591营业执营者的基本信息（分）本案中，尽管“乐乐渔具”系个体工商户，但是其存在登记的字号，2因此应当以登记的字号“乐乐渔具”作为原告，而不能以韩某作为原告故原告不适格，根据《民事诉讼法》第条第款规定，法院应当裁定不予受理（分）

12211.法院应认定未交付（分）根据《民诉解释》第条的规定，书证在对方当事人控制之72112下的，申请人所主张的书证内容为真实（分）本案中，梁某请求法院责令“乐乐渔具”交付书证2验收单，属于文书提出命令书证的持有者“乐乐渔具”无正当理由拒不提供书证，因此应当认定梁某主张的事实成立，（分）即“乐乐渔具”未交付该配件

1.根据《民诉解释》第条规定，在第二审程序中，被告提出反诉的，第二审人民法院可以8326进人民法院可以一并裁判（分）本案中，梁某在二审中主张撤销该买卖合同，其主张属于反诉2（分）此时，二审法院可以对该反诉进行调解，调解不成的，告知梁某另行起诉1经过梁某与“乐乐渔具”的同意，也可以一并判决（分）

2.可以有三种方式9第一，行使赠与人法定撤销权撤销合同因为网络募捐属于附义务的赠与，受赠人负有将善款用于特定用途的义务，而本案中受赠人没有履行该义务，根据《民法典》第条的规定，受赠人663不履行义务的，赠与人可以主张撤销赠与合同，从而取回善款第二，主张解除赠与合同网络募捐属于目的性赠与，即赠与的目的是用于救助他人，挪用善款会导致赠与人赠与合同目的落空，构成根本违约，故可根据《民法典》第条的规定，解除合563同从而拿回善款第三，主张受欺诈而撤销合同赠与人一般是基于对受赠人穷困等而作出赠与的意思表示受赠人基于诚信原则应当披露自身财产真实情况，其隐瞒的行为构成消极欺诈，根据《民法典》第148条的规定，该合同属于可撤销合同故孙某可以主张撤销赠与合同，取回善款【考生能够答出两个即可得满分，答出个只给分】13（）已被解除（分）根据《破产法》第条的规定，人民法院受理破产申请后,管理

10.1118人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行；但是，对方当事人有权要求管理人提供担保管理人不提供担保的，视为解除合同（分）2本案中，管理人拒不提供担保，则视为其解除该融资租赁合同（）可以取回（分）根据《民法典》第条的规定，合同解除后，尚未履行的，不再21566履行已经履行的部分，能够恢复原状的，可以主张恢复原状该租赁物属于出租人财产，既然合同已经解除，出租人即可以主张取回租赁物（分）根据《破产法》第条的规定，破产债务人138占有的不属于债务人的财产，其权利人可以主张取回（分）2民事综合案例八满分分，请同学们自我控时训练，在分钟内完成作答5690年月日，延海公司（住所地为北京）以建设用地使用权作抵押向甲银行借款万元，2018815000借期年，双方办理了抵押登记同时由天安公司为该笔借款提供了连带责任保证，海天公司以一2套价值万元的西湖海景别墅作为抵押担保年月日，延海公司向张某借款万100020181011000元，借期年，双方签订书面合同月日，张某将借款一次性支付到位1107延海公司计划在该土地上建设“楚天星座”小区（位于杭州市西湖区）延海公司通过招标将该工程发包给碧海蓝天建筑有限公司（登记地为上海市黄浦区，主要营业地在南京市建邺区），双方签订了建设工程施工合同，且约定如果因合同履行发生纠纷，应由北京市法院管辖该工程建A设过程中，工人王某在施工过程中将工具掉落砸死了路过的行人李某，由此引发纠纷年月，延海公司欠张某的该笔借款到期，但延海公司无法按期付息还款双方达成补201910充协议”张某购买延海公司别墅一套，价款为万元，张某所借之款项的本息之和视为已付B1200房款，剩余部分房款待房屋交付后再分期补齐，借款合同不再履行”根据该协议，延海公司与张某签订了《商品房预售合同》，但未办理备案登记，并且合同签订时延海公司尚未取得房屋的预售许可证明（房屋建成前一个月才取得）一个月后双方办理了预告登记年月日，因延海公司未按期支付工程款，碧海蓝天公司将其诉至北京市法院在审202061A理过程中，延海公司提出抗辩称自己未支付工程款是因为工程质量部分存在问题年月，“楚天星座”小区因变成了学区房而价格猛增张某起诉延海公司，请求延海公20213司履行房屋过户义务，但延海公司均予以拒绝延海公司认为自己与张某之间的买卖合同的本质是让与担保合同，因此主张继续履行借款合同，返还借款法院查明，年月房屋建成时房屋20201B已经出卖并过户给卢某年月日，延海公司到期无法偿还甲银行的借款，甲银行欲主张自己的担保权海天公202181司为防止自己的海景别墅被执行，替延海公司偿还了万元的债务5000年月日，碧海蓝天公司又起诉延海公司，要求其交付别墅诉讼中法院查明，延2021102D海公司由于尚欠万元工程款无法支付，于是承诺以别墅（当时价值万元）抵债，但由于400D600别墅涨价而欲反悔碧海蓝天公司最终胜诉（号生效判决）而此时康辉公司（延海公司的债权01人）得知此事，认为延海公司现在的清偿能力很弱，碧海蓝天公司与延海公司之间关于别墅的约定严重损害自身利益，号判决如执行将会损害自己的债权于是去法院起诉，D01请求撤销碧海蓝天公司与延海公司的抵债协议；后又起诉撤销号生效判决01年，碧海蓝天公司因负债而被债权人崔某起诉，崔某主张长城公司应该对债务清偿承担连2022带责任法院查明碧海蓝天公司与长城公司是母子公司关系，二者之间存在多次建材买卖交易长城公司提供了交易记录，证明存在真实的资金往来账目但崔某证明碧海蓝天公司与长城公司交易的价格过分高于市价，两个公司已经构成人格混同，应该承担连带责任根据以上案情，回答下列问题张某与延海公司之间的借贷合同关系何时生效？为什么？（分）

1.

3.对于张某与延海公司之间的纠纷，法院应当按照民间借贷法律关系审理还是房屋买卖合同关2系审理？为什么？（分）

5.张某能否请求延海公司将房屋过户给自己，为什么？（分）3B

4.李某的近亲属应向谁主张侵权赔偿责任？如何确定本案的管辖法院？（分）

48.北京市法院受理碧海蓝天公司诉讼的做法是否正确？法院应当如何处理？（分）5A A

5.如何评价海天公司清偿债务的行为？其能否取得对天安公司的保证权？（分）

610.法院对康辉公司关于撤销抵债协议的诉讼应如何处理？（分）

75.康辉公司是否有权撤销号生效判决？（分）

8016.长城公司与碧海蓝天公司之间的系列交易如何评价？（分）

95.法院是否会支持崔某的请求？（分）105【参考答案】年月日，而非年月日（分）《民间借贷规定》第条规定,除自

1.20181012018107110然人之间的借款合同外，当事人主张民间借贷合同自合同成立时生效的，人民法院应当予以支持（分）只有自然人之间的借款合同是实践合同，自提供借款时生效而其他的借贷合同都是诺成合2同，自合同成立时生效本案中，是自然人与企业之间的借款合同，因此属于诺成合同，自年2018月日合同成立之日起生效

101.应按照买卖合同关系审理（分）《民法典》第条规定，当事人协商一致，可以变更22543合同（分）让与担保是在借贷合同订立时所签订的，以房屋所有权为担保的合同（分）而本11案中的买卖合同是在借款合同履行期限届满后才签订的补充协议以及根据补充协议签订的商品房买卖合同等系在延海公司长期拖欠借款利息，已确定无能力偿还借款本金及利息的情况下，双方经协商同意，借款期限提前到期，并将借款本息转为购房款，将双方之间的借款合同关系转变为商品房买卖合同关系，对房屋交付、尾款支付、违约责任等权利义务内容亦作出了约定（分）所以本案的本质属于合同当事人协商一致的合同变更，即将借款合同变更为商品房买卖1合同，而并非属于让与担保，因此不是借贷法律关系.有权（分）《民法典》第条规定，预告登记后，未经预告登记权利人同意，处分该31221不动产的，不发生物权效力（分）《民法典》第条规定，当事人一方不履行非金钱债务或2580者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行（分）虽然延海公司已经将房屋出卖并过1B户给卢某，但因为该房屋上存在预告登记，因此卢某无法取得房屋的所有权,即所有权依旧属于延海公司，因此张某在法律上能够请求继续履行合同，将房屋予以过户（）应由碧海蓝天公司承担责任，（分）王某与延海公司不承担责任（分）王某是

4.111执行职务的行为，根据《民法典》第条规定，用人单位的工作人员执行职务期间造成损害的，1191由用人单位承担责任，故王某不承担责任（分）碧海蓝天公司与延海公司之间为建设工程施工合1同，对于施工期间造成的损害，并没有特别条款的规定，根据《民法典》第条规定，建设工程施808工合同没有特别规定，则适用承揽合同的有关规定（分）根据《民法典》第条的规定，承11193揽人在完成工作有过错的，应当承担相应的责任（分）本案中并没有交代延海公司有选任、指示1错误，故无需承担责任，应由承包人碧海蓝天公司承担责任（）本案属于侵权纠纷，根据《民事诉讼法》第条的规定，由侵权行为地与被告住所地法229院管辖（分）被告为碧海蓝天公司，根据《民诉解释》第条的规定，法人的住所地是指法人23或者其他组织的主要办事机构所在地，而非登记地，故应该上海市黄浦区法院管辖;（分）侵权行1为地杭州.不正确，应移送给西湖区法院（分）根据《民事诉讼法》第条的规定，协议管辖不得5235违反级别管辖与专属管辖（分）根据《民诉解释》第条第款的规定，建设工程施工合同纠1282纷属于专属管辖的范围，（分）因此不可以进行协议管辖故北京市法院没有管辖权，真正有2A管辖权的法院市西湖区法院也有管辖权（）海天公司在别墅价值（万元）的范围内清偿债务的行为本质属于承担担保责任，

6.11000（分）而超过别壁价值部分（万元）的清偿行为本质为第三人代为履行，可以因此取得债权14000人对债务人的权利（分）《担保制度解释》第条规定，同一债务有两个以上第三人提供担保，214担保人受让债权的，人民法院应当认定该行为系承担担保责任受让债权的担保人作为债权人请求其他担保人承担担保责任的，人民法院不予支持由此可知，在担保责任范围内受让债权或者代为清偿，本质属于承担担保责任（分）本案中，海天公司提供的是房屋抵押，2其担保责任的范围为万元因此在万元的范围内都属于承担担保责任万元的部分100010004000属于第三人代为履行（）在万元的范围内不能要求天安公司承担责任，在万元的范围内可以要求天安210004000公司承担保证责任（分）根据《担保制度解释》第条规定，担保人只有在约定共同承担担保213责任、约定互相追偿以及在同一合同上签字时才能互相追偿，否则只能向债务人追偿（分）本案1中，海天公司与天安公司之间没有上述可以互相追偿的情形，故在万元的担保责任内不能向天1000安公司追偿但万元属于第三人代为履行，根据《民法典》第条第款的规定，债权人接40005242受第三人履行后,其对债务人的债权转让给第三人因此海天公司将在万元的范围内取得天安4000公司的保证权（分）

2.裁定中止审理（分）根据《民事诉讼法》第条第项的规定，本案必须以另一案的721535审理结果为依据，而另一案尚未审结的，法院应当中止审理（分）本案中，抵债协议属于已经被2生效判为依据（分）故应当中止审理

1.有权（分）第三人撤销之诉中的第三人限于《民事诉讼法》第条规定的有独立请求权8259及无独立请求权的第三人，一般不包括债权人（分）但是，设立第三人撤销之诉的目的在于，救1济第三人享有的因不能归责于本人的事由未参加诉讼但因生效裁判文书内容错误受到损害的民事权益（分）故《九民纪要》规定了一些特殊债权人可以提起第三人撤销之诉其中一种债权人就是1不撤销生效判决就无法行使债权人撤销权的情形（分）本案中，该生效判决确认的法律关系为抵2债协议，债务人与他人所为的抵债协议价格过低，影响其他债权人利益，满足《民法典》第条539规定的债权人撤销权情形但由于已经有生效判决，导致债权人康辉公司无法行使债权人撤销权，故应允许其通过第三人撤销之诉的方式撤销生效判决.该系列交易属于关联交易，合同均为有效（分）《公司法》第条第款明确规定”92211公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益”（分）这一强制性规定，体现了法律对关联交易的基本态度，即公司法并不禁止关联交易，只是会1对不当关联交易造成公司损害的内部人员进行追责本案中，该关联交易真实,不是虚假意思表示，虽然价格不合理，但价格并不会导致合同无效，只是会损害碧海蓝天公司利益，但并不否认交易行为本身的效力（分）2不会（分）根据《九民纪要》第条的规定，控制股东或实际控制人控制多个子公司或

10.111者关联公司，滥用控制权使多个子公司或者关联公司财产边界不清、财务混同，利益相互输送，丧失人司或者关联公司法人人格，判令承担连带责任由此可知关联公司之间的人格否认需要谨慎适用（分）本案中，即便崔某证明了两个公司之间存在不当的关联交易，但由于账目均能查明，并没有2发生人格混同（分）因此不能主张否认人格从而要求两公司承担连带责任崔某的正确做法应该1是主张债权人撤销权撤销碧海蓝天公司从事的不当交易行为（分）1满分56分，请同学们自我控时训练，在90分钟内完成作答公司是一家涉及多项业务的集团公司，在北京、上海、广州、深圳等设有分支机构另还设HD有经营房地产开发业务的控股子公司、酒店服务的全资子公司某日公司为竞买一块建设用地A B A使用权欲向甲银行借贷万元，公司为了其能够成功获得贷款，遂向甲银行发出一份函件，函5000HD件内容为“请放心放贷给公司，公司愿意提供差额补足，提供的差额补足义务为无条件的、A HD不可撤销的连带义务当债务人未履行或未完全履行主合同项下的任何义务和责任时，贵方均有权直接要求我方立即承担差额补足义务”甲银行收到通知后，立即将贷款发放给公司，但并未回复A公司HD公司成功获得建设用地使用权后将其工程发包给建筑有限责任公司（以下简称公司）A C C C公司因此与厚小建材公司（以下简称厚小公司）签订《买卖合同》，合同中约定如下（）公司就1C公司工程建设所需要的建筑材料均由厚小公司提供，随时需要随时提供（）基于双方合作共赢、A2风险共担，乙方（厚小公司）认可，即使达到本合同支付条件，由于建设单位拖欠或延迟支付甲方（C公司）工程款或支付比例不足，甲方将按照建设单位实际支付工程款比例同比例支付乙方相应比例货款，乙方不得以任何理由要求甲方垫资支付货款或向甲方索取利息及相关费用（）甲方支付货款3时间为收到建设单位实际支付工程款的日内后来由于公司一直未支付价款，厚小公司就将其10C诉至法院厚小公司抗辩自己未支付价款是因为还没有收到公司的工程款法院查明公司确实未A A支付公司工程款，原因是认为公司所建建筑存在问题，而公司也一直未索要工程款C CC公司的另一个工程项目完工后无法支付承包人公司的工程款，而此时该工程因为公司欠付A HA乙银行的借款未清偿还被强制执行公司知情后立即向执行法院提出异议，申请参与分配H公司从家具制造公司（以下简称公司）购买一批高档床具（套）投入酒店经营为B EE1000了融资，公司两年前即将自己的生产设备、原材料等为乙银行设立了浮动抵押权，并办理了登记E现公司无法清偿债务，乙银行找到公司，认为其购买套属于典型的“数量超过一般买受人”，E B1000主张就该家具优先受偿公司见状，立即将该批家具转卖并交付给知情的酒店B F由于公司还有万元无法偿还，甲银行要求公司补足，但公司提出抗辩第一，A2000HD HD差额补足的函件是公司法定代表人擅自签订，并无公司决议（事实确实如此，是HD HD公司的法定代表人罗某伪造了股东会决议）；第二，甲银行并没有表示接受该函件于是甲银行直接将公司起诉至法院，法院要求其追加公司作为共同被告HD A上海分公司因为进购一批货物未付款与债权人产生纠纷，公司表示自己没有授权分公司从G HD事该合同行为，不予追认，由此引发纠纷，将上海分公司诉至法院并胜诉该判决生效后，公G HD司认为该判决有错，主张撤销判决与此同时，上海分公司与广州分公司由于市场争夺引发纠纷，上海分公司将广州分公司诉至法院公司经营管理不善，资金链断裂，被债权人主张破产而公司也因为疫情的巨大影响，无HD B法继续经营，自行申请破产公司的债权人也申请宣告公司破产，此时公司正在建设公司A A J A的一个小区，也因此停工法院发现公司经常调用各分支机构、子公司的财产，账务混同不清，HD一团乱麻债权人公司主张就公司的一套设备行使别除权，因为其享有抵押权管理人发现N HDN公司确实是有抵押权，但该抵押并没有办理登记手续根据以上案情，回答下列问题公司是否应当向厚小公司支付工程款？（分）

1.C

5.如何评价公司的“差额补足”的函件性质？属于债务加入还是担保？公司的两个抗2HD HD辩理由是否成立？（分）

8.法院要求甲银行追加公司作为共同被告的做法是否正确？（分）3A

5.对于公司的执行标的异议，执行法院是否应当中止执行？公司能否主张直接参与分配？4H H（分）7公司是否属于正常买受人？乙银行能否就公司所购套家具主张实现抵押权？（分）

5.B B10006公司对的抗辩是否成立？公司撤销判决的诉讼法院应当如何处理？（分）

6.HD GHD

6.对于上海分公司起诉广州分公司的诉讼，法院应当如何处理？（分）73公司与公司之间的纠纷要如何解决？（分）

8.A J

4.对公司和、公司的破产，法院能否实质合并审理？管辖法院应如何确定？能否适用9HD AB快速审理方式进行审理？（分）8公司对公司的设备是否享有破产别除权？（分）

10.N A4【参考答案】.应当支付（分）《买卖合同》中对于付款附加了条件，即以第三人履行为前提，此为“背11靠背”条款，该条款的本质属于附付款条件（分）根据《民法典》第条的规定，1159取得担保物的买受人，（分）故在先设立的担保权不能对抗正常买受人因此对该台设备无2500法主张优先受偿.不成立（分）根据《民法典》第条的规定，争议解决条款具有相对独立性，合同不42507生效、无效、被撤销等不影响纠纷解决条款的效力（分）本案中，协议管辖条款属于争议解决条2款，独立存在，当事人在订立合同时对管辖条款进行磋商并已经达成合意，（分）合同成立与否不1影响管辖条款的成立和效力本题中未交代管辖协议存在其他无效事由，故松江区法院作为当事人住所地法院有管辖权，超然公司的抗辩理由不成立.乙公司承担（分）建设银行与乙公司均可以要求丙公司赔偿损失（分）根据《民法512典》第条的规定，买卖合同中，标的物毁损灭失的风险自交付时转移，交付之前出卖人承担，604交付之后买受人承担（分）甲乙公司之间存在买卖合同，甲公司已经完成交付，风险转移至乙公1司而风险原承担风险（分）本案中，丙仓储中心受银行的委托监管质物，与银行之间存在仓储2合同关系，由于过错导致标的物毁损，应当对银行承担违约责任；（分）该批货物的所有权属于乙1公司，丙仓储中心过错损害乙公司的所有权，故应对乙公司承担侵权责任（分）

1.没有（分）金钱担保必须特定化，由于该万元已经支付给乙公司，基于金钱占有即所6110有的规则，该笔金钱已经丧失特定性，故无法主张优先受偿（分）2有代位权（分）根据《保险法》第条与第条的规定，财产保险中，保险人承担赔

7.16062偿责的除外（分）本题中，乙公司与丙公司之间属于关联公司，但关联公司不可以解释为“组成2人员”（分）被保险人与保险人、代位求偿权的相对人之间存在经济利益上的“同一性”，应当1是确定“被保险人的组成人员”具体范围的基本依据法人具有独立人格，关联公司之间原则上具有独立人格关联公司相互之间具有独立法律人格即具有独立财产和独立利益，（分）关联公司之1间对于不属其所有的财产不具有保险利益，不影响保险人的追偿权（）享有抵押权（分）根据《民法典》第条、第条规定可知，动产抵押权经

8.11403404过登记后可以对抗除正常买受人之外的其他买受人（分）本案中，庚公司不属于正常买受人，只2属于一般买受人由于光大银行的抵押权已经登记，故可以对抗买受人，即抵押权继续存续（）不存在问题（分）根据《担保制度解释》第条第款的规定，当事人依照民事诉22452讼法有关“实现担保物权案件”的规定，申请拍卖、变卖担保财产，被申请人以担保合同附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就;不正当地促成条件成就的，视为条件不成就（分）本案中，公司由于自身原因导致付款条件不成就，2C并且存在消极懈怠行为，应当认定为不正当阻止条件成就，（分）故视为条件已经成就，即应当支1付价款（）该函件应该视为提供保证的意思表示（分）根据《担保制度解释》第条第款

2.11363的规定，第三人向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺文件作为增信措施，第三人提供的承诺文件难以确定是保证还是债务加入的，人民法院应当将其认定为保证（分），本案中能够看2出公司有实质承担责任的意思，但无法确定是债务加入还是保证，故应认定为保证HD（）均不成立（分）《民法典》第条规定，第三人单方以书面形式向债权人作出保22685证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立（分）根据《公司法》第条的规定，法定116代表人没有独立提供担保的权限，必须提供股东会等相关决议，否则为越权担保,不得对抗善意相对人根据《担保制度解释》第条的规定可知，对于公司决议，债权人只需要进行形式审查即可以7主张为善意相对人，从而主张担保合同有效（分）本案中，即便决议是伪造的，但并没有交代债2权人为恶意，应推定为善意甲银行没有明确表示拒绝，故视为接受该担保不正确（分）根据《担保制度解释》第条第款的规定，不履行债务或者未偿还债

3.1252务时即承担保证责任、无条件承担保证责任等类似内容，不具有债务人应当先承担责任的意思表示的，人民法院应当将其认定为连带责任保证（分）函件内容可以明确看出公司在差额的范围2HD内没有承担责任先后顺序，其应该视为连带责任保证人（分）又根据《担保制度解释》第条127的规定可知，债权人起诉一般保证人，法院才能要求其追加对于连带责任保证人，法院应尊重债权人的处分权（分）故法院的做法不正确1（）法院不应中止执行程序（分）公司属于承包人，对其所建工程享有优先受偿权

4.11H虽然其权利具有优先性，但并不足以排除其他担保权人（分）因为根据《民诉解释》第条1364的规定，同一财产上有多个担保权的，登记在先的担保物权尚未实现的，不影响后顺位的担保物权人申请实现担保物权（分）由此可知，顺位在先的担保权并不能阻止顺位在后的权利的实现2（）可以申请参与分配（分）根据《民诉解释》第条第款的规定，对人民法院查215062封、扣押、冻结的财产有优先权、担保物权的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权本案中，公司即属于享有优先权的人，可以直接主张参与分配，且优先于执行申请人获得H清偿（分）2（）属于正常买受人（分）判断是否属于“数量明显超过一般买受人”不是只看数量

5.11本身，而是要看用途法律之所以特殊保护正常买受人，是因为其属于消费者故只要所购商品属于消费使用的，均应属于正常买受人（分）本案中，虽然公司购买的数量比较多，但其均是2B用于自身经营活动需要，用于消费使用，故而应认定为正常买受人（）不能（分）根据《民法典》第条以及《担保制度解释》第条的规定，动产抵2140456押权不得对抗正常生产经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人（分）本案中的2E公司出卖家具属于正常经营活动，公司购买用于自身消费使用，构成正常买受人因此即便乙银行B的抵押权已经登记，也不能对抗公司B（）不成立（分）分支机构属于非法人组织，（分）根据《民法典》第条的规

6.111102定，非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织（分）本案1中，上海分公司在经营范围内是具有签约能力的，其所签合同原则上有效，无须总公司授权（）裁定不予受理（分）根据《民事诉讼法》第条的规定，撤销生效判决的主体只能2159是第三人，（分）而分公司没有独立人格，其属于总公司的组成部分，即公司并非本案的第三1HD人，不具有第三人撤销之诉的主体资格故根据《民事诉讼法》第条第项的规定，法院应当1221裁定不予受理（分）1法院应当裁定不予受理（分）《民事诉讼法》第条第项规定，属于人民法院受理

7.11224民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖不满足起诉的条件，人民法院不予受理（分）本案中，分1支机构之间的纠纷本质属于公司内部纠纷，不属于法院受理范围，（分）故应当裁定不予受理已1经受理的，裁定驳回起诉由破产管理人决定是否解除合同（分）根据《破产法》第条的规定，对于破产申请

8.218受理前成立且双方均未履行完毕的合同，管理人有权决定解除或继续履行，并通知对方当事人管理人决定继续履行合同的，对方当事人应当履行；但是，对方当事人有权要求管理人提供担保管理人不提供担保的，视为解除合同管理人自破产申请受理之日起个月内未通知对方当事人，或2自收到对方当事人催告之日起日内未答复的，视为解除合同（分）故本案中对于公司与302AJ公司之间的纠纷，应当由破产管理人决定是否解除合同（）可以（分）因为公司与、公司属于关联公司，且公司作为控制公司，

9.11HD AB HD经常调用子公司财产、账务不清，存在法人人格实质否认情形，故根据《破产会议纪要》的规定，可以采取实质合并审理（分）2（）根据《破产纪要》的规定，采用实质合并方式审理关联企业破产案件的，应由关联企业2中的辖多个法院之间对管辖权发生争议的，应当报请共同的上级人民法院指定管辖（分）2（）不可以（分）对于债权债务关系明确、债务人财产状况清楚、案情简单的破产清算、31和解案件，人民法院可以适用快速审理方式破产案件具有下列情形之一的，不适用快速审理方式债务人存在未结诉讼、仲裁等情形，债权债务关系复杂的；债务人系上市公司、金融机构，或者存在关联企业合并破产等情形本案存在多个纠纷未终结，且存在关联企业合并破产情形，故不宜适用快速审理方式审理该案件（分）2不享有（分）根据《民法典》第条以及《担保制度解释》第条第项规定可知，

10.1403544动产抵押权未经登记，不得对抗破产债权人（分）既然不能对抗破产债权人，即说明其抵押权不2能对破产债权人产生不利影响，故其不能就该设备主张优先受偿，即不享有破产别除权（分）1民事综合案例十满分分，请同学们自我控时训练，在分钟内完成作答5690年月日，张某、李某和王某三人发起设立贸易公司，其中张某以万元现金出资，2016101A500李某以一栋房屋（房屋）作价万元出资，王某以一块建设用地使用权（地）作价万元M500N600出资，均已经完成出资义务为了更好发展，公司通过股东会过半数通过作出了年不分红决议，A3股东张某对此持反对意见，因此引发纠纷，诉至法院，法院查明公司章程并没有约定分红问题后A张某将公司的股权质押给崔某，担保对崔某的借款，办理了股权质押登记借款到期后，崔某一直A未主张债权，诉讼时效经过后，张某又以该股权出资，设立了公司P年月日，公司去中国移动办理了移动商业套餐业务，移动公司为此赠送给公司20171010A A10台微波炉后台微波炉爆炸，引发火灾，给公司造成了重大损失，由于投保火灾险，公司从乙1A A保险公司获得万元保险金乙保险公司因为追偿问题与移动公司发生纠纷50年月日，公司打算在地上建设厂房，于是将该工程交付给公司建设约定厂20171020A NC房建成验收合格后，工程款由公司分期支付，每年月底支付万元，共计支付年约定任何A11005一方违约导致该施工合同解除的，必须赔偿对方万元违约金200年月，王某欲将自己的股权转让给汤某，双方签订了《股权转让协议》、《股款分期付201711款协议》双方约定王某将自己持有的公司的股权转让给汤某，股权合计万元汤某分四期付A110清，双方约定此协议双方签字生效，永不后悔汤某按期支付了第一期价款，但第二期并未支付王某催告后向汤某送达《关于解除协议的通知》汤某收到通知后的第二日即支付了第二期价款，并按照约定的时间、数额履行了剩余几期款项王某以合同已经解除为由，如数退还汤某遂起诉到法院据查，该股权已经变更至汤某名下法院还查明，王某之所以坚持解除合同是因为其欲将股权以更高价格卖给刘某年月日，郑某欲对公司进行投资，为了消除郑某的疑虑，公司与郑某签订了《战201110A A略投资协议》，协议中约定郑某以万元现金出资，享有的股权两年后如公司的年营业额无1005%A法达到万元，则公司需在之后的年内每年补偿郑某万元5000A520年月日，公司设立后为生产经营需要，向甲银行借贷万元，借期年，以房201911A2002M屋为抵押，并设立抵押登记年底，公司如期完工并交付厂房，公司迟迟未如约支付工程款年月，2019C A20218未获得任何工程款的公司将公司诉至法院，主张分期付款的解除权，提出请求如下（）解除C A1合同；（）公司一次性支付剩余价款；（）支付万元违约金庭审中，双方围绕能否适用2A3200《民法典》第条进行了激烈的辩论634年公司的经营额没有达到万元，故郑某要求公司履行协议，补偿自己万元，遭2019A5000A50到拒绝，郑某将公司诉至法院法院审查后驳回了郑某的请求年，郑某又就此事诉至法院，A2020要求公司补偿自己A年月日，房屋被县政府征收，获得征收补偿款万元县政府将该笔款项汇202051M B600B至公司账户，公司将该笔款项作为货款支付给了公司A AD年月，公司发现办公室电话无法使用，遂去移动公司询问才知道当初办理的套餐业务202010A格式合同中有两个条款第一，充值后费用不退，年后，中国移动有权终止合同第二，双方发生3纠纷应由上海仲裁委仲裁公司将其诉至法院，认为其没有尽到提示说明义务，要求其承担擅自终A止服务的违约责任中国移动提出了管辖权异议，双方都没办法证明是否尽到提示说明义务年，甲银行债权到期得不到清偿，要求县政府给付万元补偿金，而政府认为自己2021B600B已经支付过，拒绝给付双方因此引发纠纷，诉至法院，法院审理中发现甲银行早就得知拆迁事实，但未采取过任何措施注《民法典》第条分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一，634经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用费根据以上案情，回答下列问题.公司作出年不分红决议效力如何？（分）

134.张某以已经出质的股权出资是否存在问题？为什么？（分）

25.乙保险公司是否有权向移动公司追偿？（分）35公司与公司的纠纷中，如果你是法官，你是否会适用《民法典》第条支持公司的解

4.A C634C除请求？（分）6公司能否既要求解除合同，又要求一次性支付全部工程款？（分）

5.C

5.在王某与汤某的股权转让纠纷中，假如你是法官，是会支持合同解除还是支持继续履行（66分）.郑某与公司之间的《投资协议》效力如何？法院是否支持郑某的诉讼请求的考量是什么？7A郑某的第二次诉讼是否构成重复起诉？（分）

8.甲银行是否有权要求县政府支付万元补偿金？该案的诉讼当事人如何列明？（8B6006分）.甲银行是否有权向公司主张追回该笔款项，并就该笔款项主张优先受偿？（分）9D

5.关于公司与移动公司的诉讼，移动公司的管辖权异议是否成立？公司是否有权追究移10A A动公司的违约责任？（分）6【参考答案】有效（分）《公司法》及其司法解释并没有强制性规定必须几年分红，只规定了一旦决定L1分红应该在年内完成利润分配（分）既然没有强制规定，并且分红问题属于一般事项，（分）121经过股东会表决权过半数通过，就是有效的本案的决议经过了股东会过半数表决权通过，故而有效不存在问题（分）股权出资要求股权没有权利瑕疵或者权利负担（分）本案中的股权1111虽然已经被质押，但该质权实际上已经消灭（分）因为根据《担保制度解释》第条第款的规1443定，股权质权人应该在主债权诉讼时效期间内行使质权，否则质权消灭（分）本案中，股权质押2担保的债权诉讼时效已经经过，故股权质权消灭，因此该股权之上没有权利瑕疵张某的出资不存在问题答案一有权（分）根据《保险法》第条第款的规定，对于财产保险，保险公司在121601承担保险责任后对第三人享有追偿权（分）本案中，微波炉虽然是公司的赠与物，但其本质上2A并非无偿，而是一种销售手段，因此移动公司应视为销售者（分）因产品缺陷造成损害的，生产1者与销售者承担不真正连带责任（分）故公司可以请求移动公司承担侵权责任，故保险公司在1A支付完赔偿金后享有对侵权责任人的保险代位权答案二无权（分）根据《保险法》第条第款的规定，对于财产保险，保险公司在承1601担保险责任后对第三人享有追偿权（分）本案中，移动公司对于微波炉不构成持续销售行为，不2能被视为销售者，故其不承担产品责任，而应该由生产者承担（分）故保险公司也不能代位对移2动公司进行追偿，只能向生产者进行追偿支持（分）根据《民法典》第条的规定，分期付款买卖合同，未支付到期价款的金额132634达到合同总价款的五分之一的，出卖人可以要求解除合同或者要求买受人支付全部价款根据《民法典》第条的规定，其他有偿合同，如果没有特别规定的参照适用买卖合同的规定处理（分）6462本案虽然属于建设工程合同，但是其对于工程款的分期支付并没有特殊规定，（分）故可以参照适2用买卖合同分期付款的相关规定可以（分）根据《民法典》第条第款的规定，合同解除后，已经履行的，根据履行1425661情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失（分）本案中，合同解除后，不适宜恢复原状，为弥补公司的损失，可以要求一次性支付2C剩余价款（分）1支持继续履行合同（分）理由如下151（）虽然本案符合《民法典》第条的适用规则，但该条除了可以解除之外，也规定了继续1634履行而本案的协议中双方通过“签字生效，永不后悔”的约定排除了解除权的行使,此为双方当事人真实的意思表示，故而应当予以尊重因此判决继续履行符合当事人真实意思（分）2（）股权转让合同与普通的买卖合同还是有所区别的，其更追求合同目的的实现与快速解决纠2纷、促使合同的全面履行（分）本案中股权已经完成变更登记，买受人汤某也愿意一次性支付全1部的剩交易安全的维护并且周某主张解除合同的目的也有违诚实信用，判决继续履行更能体现诚实信用原则（分）2（）协议有效（分）该投资协议的本质属于对赌协议该对赌协议不存在法定无效事由，1611是双方当事人的真实意思表示，满足《民法典》第条规定的有效要件，故而有效（分）1431（）根据《九民纪要》的规定，对于与目标公司的金钱补偿类的对赌协议的实际履行请求权，2人进行审查经审查，目标公司没有利润或者虽有利润但不足以补偿投资方的，人民法院应当驳回或者部分支持其诉讼请求（分）3（）不构成重复起诉（分）重复起诉的前提是没有新事实和新理由，而补偿性回购是根据31当年的经营营利具体情况作出的判决对于新一年的经营情况，属于新的事实（分）而且《九民1纪要》也规定，今后目标公司有利润时，投资方还可以依据该事实另行提起诉讼（分）因此郑某1的第二次诉讼不构成重复起诉（）无权主张（分）抵押权人享有物上代位权，根据《担保制度解释》第条第款规1711422定可知，关键在于抵押权人是否履行了通知义务给付义务人已经向抵押人给付后，抵押权人请求给付义务人向其给付的，人民法院不予支持，但是给付义务人接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付的除外（分）本案中，抵押权人甲银行并没有通知，因此政府向公司的给付是2B A有效的（）根据《担保制度解释》第条第款规定，抵押权人请求给付义务人向其给付保险金、2423赔偿金或者补偿金的，人民法院可以通知抵押人作为第三人参加诉讼（分）故本案中的诉讼地位1如下抵押权人甲银行为原告，给付义务人政府为被告，抵押人公司作为无独立请求权第三人BA（分）.无权追回，没有优先权（分）抵押权人享有物上代位性，可以就担保物毁损、灭失的292补偿金就不再属于抵押担保的范围（分）本案中，该笔款项已经被第三人取得，丧失特定性，故2不再属于担保范围，甲银行没有优先权（分）

1.管辖权异议不成立，可以追究移动公司的违约责任（分）对消费者有重要影响的格式条102款，提供格式条款的一方当事人需要尽到提示说明义务，而该义务的举证责任由提供者承担，（1分）故当事实处于真伪不明的状态时，推定格式条款的提供者没有尽到提示说明义务，则根据《民法典》第条第款的规定，该条款不存在（分）因此本案中的仲裁条款与移动公司的单方49622解除条款均不存在，故管辖权异议不成立，移动公司也没有解除权，其擅自停止服务构成违约，应当承担违约责任（分）1约定仲裁条款为经成就的，应当裁定准许拍卖、变卖担保财产（分）由此可知，仲裁条款并不能2适用于非讼程序，（分）本案中没有其他实质性争议，故法院作出准许拍卖的裁定并无不妥1可以自知道之日起个月内向作出裁定的法院申请撤销该准许拍卖的裁定（分）根据《民

9.62诉解释》第条第款的规定，对人民法院作出的准许实现担保物权的裁定，当事人有异议的，3722应当日起个月内提出法院审查后认为异议成立的，作出撤销或者改变原裁定，异议不成立的，6裁定驳回（分）2（）不可以直接要求保证人承担保证责任（分）根据《民法典》第条的规定，混

10.11392合担保中，债务人提供物保的，应首先实现债务人的担保（分）本案中，债务人乙公司提供了金1钱质押、动产质押，第三人提供保证，构成混合担保，且债务人提供了物保，故应先实现债务人的两个物保才能要求保证人承担责任（分）1（）在万元的范围内承担保证责任（分）根据《民法典》第条的规定，保证责23001691任的范围双方当事人可以另有约定（分）本案中，甲公司、乙公司与建设银行的三方协议中明确1约定甲公司只在货物滞销价值范围内承担责任，即甲公司提供的是限额担保，只在万元的范围内300对未获得清偿的债务承担保证责任（分）1民事综合案例二满分56分，请同学们自我控时训练，在90分钟内完成作答厚小房地产开发公司于年月日获得位于上海松江区一块土地厚小公司准备用该土20161010地建设“法治之光”小区，在尚未取得建设规划许可证时就将该小区建设项目发包给弘毅建筑公司承建（年后取得规划许可证）；在还未取得预售许可证时就预售房屋，其中崔某购买了其中一套商品1房（房屋）A年月，该小区所在地由于变成学区房而价格猛涨，厚小公司觉得当初出卖给崔某的房屋20171实在太过便宜，咨询律师后主动去法院起诉请求确认与崔某的房屋预售合同无效，理由为自己尚未取得预售许可证年月，张某从厚小公司处购买房屋并办理了房屋的所有权预告登记后厚小公司201810B B拒绝将房屋过户给张某而被张某起诉诉讼中法院查明纠纷的原因在于房屋是厚小公司试用员工小B崔所签订，公司规定试用期员工是不能签订合同，并且所收房款并没有汇入厚小公司账户，而是被小崔私下截收而张某则主张小崔构成表见代理行为，厚小公司应当承担相应后果年月，工程竣工验收合格后，厚小公司无法及时付清全部工程款，于是与弘毅公司达成201910补充协议，约定以号、号两栋楼房抵偿所欠剩余工程款但由于厚小尚未取得预售许可证，108109故暂时未办理这栋房屋的过户手续，约定等以后方便时再过户2年月，厚小公司又紧接着开发“纳尔达斯”新楼盘（位于南京）年月，王某20191120202欲购买其中的房屋，于是向中国建设银行南京分行借贷，签署由南京分行出具的《借贷担保合同》，C合同约定王某从银行借款万元，用于购买房屋，并以房屋为该笔借款提供抵押担保，办理567CC抵押权预告登记并且合同中也约定贷款人与借款人的借贷关系解除的，借款人应当立即返还其所欠贷款的本金、利息、罚息以及实现债权的费用年月，厚小公司股东李某发现厚小公司资金运转困难，便将自己的股权以万元的价20215200格快速低价转让给罗某据查，该股权出资期限于年月日到期，李某已经完成万元出2023101100资，还有万元的出资未履行到位500年月，厚小公司资金断裂，纳尔达斯楼盘房屋烂尾，无法履行房屋买卖合同，王某解除202110了买卖合同，并以此为由主张解除与银行的借贷合同建行南京分行表示如果王某返还剩余借款本金与利息，就同意解除合同，王某拒绝，双方由此引发争议年月，由于厚小公司负债甚多，被债权人申请强制执行执行法院查封了厚小公司名下20221的不动产，其中包括号、号房屋弘毅公司提出异议，认为这两栋房屋不应被执行法院驳108109回了弘毅公司的异议弘毅公司只好要求厚小公司继续履行给付工程款的义务，但遭到拒绝，于是弘毅公司将厚小公司诉至上海市松江区法院而厚小公司提出管辖权异议，认为双方属于抵债协议纠纷，不应该由松江区法院管辖，而应该由被告住所地北京市海淀区法院管辖年月，厚大公司起诉厚小公司，要求厚小公司清偿万元的债务厚小公司提出异议，20225100认为厚大公司已经在之前提起代位权诉讼要求华谊公司清偿该万元法院查明，厚大公司确实起100诉过厚小公司的债务人华谊公司并主张执行，但由于华谊公司暂无可供执行的财产而终结了执行于是法院认定厚大公司构成重复起诉，故作出不予受理此案的裁定年月，厚小公司财务危机依然无法解除，被债权人申请破产，法院受理了该破产申请202210根据以上案情回答下列问题.如果你是法官，是否支持厚小公司确认与崔某合同无效的诉讼请求？该诉讼判决能否引起房屋1所有权的变动？（分）

7.厚小公司与弘毅公司的建设工程合同效力如何？如厚小公司一直未取得规划许可证，则弘毅公2司能否就建设工程款主张优先受偿？（分）

7.关于张某与厚小公司的纠纷，是否构成表见代理由谁承担证明责任？（分）

33.在银行不同意的情况下，王某能否主张解除合同？（分）

43.如果一审法院以合同中明确约定王某需承担返还义务为由要求承担还款义务，是否妥当？（55分）.如一审法院以王某属于借贷合同当事人为由要求其承担还款义务，是否妥当？（分）

65.弘毅公司的执行标的异议能否得到法院支持？异议如被驳回应该如何救济？（分）

77.弘毅公司与厚小公司的诉讼中，厚小公司的管辖权异议是否成立？（分）

86.关于厚大与厚小公司之间的纠纷，法院作出不予受理裁定是否正确？（分）

94.关于尚未到期的万元出资，厚小公司的债权人是否有权要求股东在万元的范围内承10500500担清偿责任？谁来承担该责任？（分）9【参考答案】（）不支持（分）《商品房买卖合同解释》第条确实规定起诉前没有取得预售许可证L112的，买卖合同无效（分）但没有取得预售许可证导致合同无效，是建立在客观不能的基础上1（分）如开发商能够补办而拒不补办，属于恶意逃避法律义务，严重违反诚信原则（分）法院11应判决不予支持合同无效请求，责令其补办预售许可证后继续履行合同（）不能（分）根据《物权编解释

（一）》第条的规定，能够引起物权变动的判决书217应为物权形成之诉判决而本案属于债权确认之诉，并不能引起物权变动（分）2（）有效（分）根据《建设工程施工合同解释

（一）》第条第款的规定，发包人

2.1131未取得规划许可证原则上会导致建设工程合同无效，但起诉前补正的除外（分）厚小公司最终取2得规划许可证，则该合同效力可以因补正而有效（）不享有（分）工程优先权是以建设工程的交换价值优先清偿承包人享有的建设工程21价款债权承包人享有优先权的前提是其建设完成的建设工程依法可以流转根据《民法典》第807条规定可知，承包人享有价款优先权的条件是建设工程宜折价、拍卖（分）而违章建筑不宜折价2拍卖，（分）故承包人对违章建筑不享有建设工程价款优先受偿权

1.根据《总则编解释》第条的规定，是否存在表见事由由相对人证明，相对人是否善意则328由被代理人证明（分）故本案中，是否存在职务代理权外观的事实由张某证明；张某主观上知情2或者存在过错的事实由被代理人厚小公司证明（分）

1.可以（分）根据《商品房买卖合同解释》第条的规定，商品房买卖合同解除等导致4120商品房贷款担保合同的目的无法实现，可以解除商品房贷款担保合同（分）

2.不妥（分）《借款合同》相关格式条款要求购房者在既未取得所购房屋亦未实际占有购51房贷款的情况下归还贷款，明显不合理地加重了购房者的责任，（分）根据《民法典》第条2497第项的规定，该格式条款无效，对购房者不具有拘束力（分）

22.若按合同约定的权利义务关系处理，则在购房者对合同解除无过错的情况下，仍要求其对剩6余贷款承担还款责任，明显不合理地加重了其负担，各方权利义务失衡，有违公平原贝（分）必L2须充分考虑商品房按揭贷款商业模式下各合同之间的密切联系和各方权利义务关系的平衡问题，避免因强调单个合同的相对性而造成三方权利义务的失衡（分）且《商品房买卖合同解释》第119条也明文规定此点，（分）即此时应该突破合同相对性，由出卖人承担返还本金与利息等义务2（）可以得到支持（分）根据《民法典》第条的规定，建设工程施工合同的承包

7.11807人对工程价款享有优先受偿权（分）本案中，该房屋本质属于工程价款的物权化载体,背后代表2工程价款优先受偿权，（分）故弘毅公司对房屋享有的权利属于足以排除强制执行的民事权利，1（分）故根据《民诉解释》第条的规定，执行法院应当裁定中止执行1463（）在收到驳回异议裁定后的日内提起执行异议之诉（分）根据《民事诉讼法》第2151条的规定，案外人对驳回执行标的异议不服的，认为原判决、裁定错误的，应当通过审判监督程234序处理，认为与原判决、裁定无关的，则应当在日内起诉（分）本案执行依据为债权给付判152决，弘毅公司并不认为原判决本身有错，（分）故应该通过执行异议之诉的方式予以救济

1.不成立（分）本案中的以房抵债协议是在债务履行期限届满后达成的，属于合同履行方81式的变通，而非合同性质的变更，双方之间依然属于建设工程施工合同关系，（分）并且只有债务2人实际履行抵债协议后才会消灭原债权债务关系（分）但本案中抵债协议尚未履行，原建设工程1合同关系依然存在故依然属于《民诉解释》第条所规定的专属管辖案件，由不动产所在地法院28专属管辖，（分）故厚小公司的管辖权异议不能成立

2.不正确（分）本案中，由于次债务人并未实际履行，故债权人与债务人之间的法律关系91并未消灭（分）《民诉法解释》第条规定了重复起诉的构成要件，判断是否构成重复起诉1247的主要条件是当事人、诉讼标的、诉讼请求是否相同，或者后诉的诉讼请求是否实质上否定前诉裁判结果等（分）代位权诉讼与对债务人的诉讼并不相同，从当事人角度看,代位权诉讼以次债务1人为被告，而对债务人的诉讼则以债务人为被告，两者被告身份不具有同一性从诉讼标的及诉讼请求上看，代位权诉讼虽然要求次债务人直接向债权人履行清偿义务,但针对的是债务人与次债务人之间的债权债务，而对债务人的诉讼则是要求债务人向债权人履行清偿义务，针对的是债权人与债务人之间的债权债务，有法律上的关联性（分）故此案不构成重复起诉，法院应当予以受理1（）可以（分）根据《破产法》第条规定，法院受理破产后，尚未履行的出资义

10.1135务加速到期（分）本案中，虽然该股权尚未到出资期限，但由于公司已经被法院受理破产，故出1资义务加速到期，股东不再享有出资期限利益，应当补足出资又根据《公司法解释

（三）》第13条的规定，债权人可以要求未全面履行出资义务的股东对公司不能清偿的债务在未出资本息范围内承担补充赔偿责任（分）1。