标准版网签购房合同

标准版网签购房合同标准版网签购房合同「篇一」出卖方__________________买受方__________________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的39；规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就买卖房屋一事如下协议第一条房屋基本情况

（一）出卖人将其所有的位于的房屋自愿转让给乙方

（二）该房屋共用自用土地使用权面积为平方米，土地使用权用权类型为,房屋建筑面积为平方米，其中套内整层内的建筑面积为平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为平方米（以上面积均以甲方与房地产公司签订的编号为的商品房买卖合同约定的.面积为准）

（三）转让房屋包含房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧室的窗帘等）以及其他附属设施第二条房屋权属情况

（一）出卖人于年—月—日与该房屋开发建设单位签订了《市商品房预售合同》（合同编号），开发年月日标准版网签购房合同「篇四」卖方（以下简称甲方）买方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买合法所有的住房，达成如下协议，以兹共同遵守第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺甲方承诺对该房产拥有合法的所有权，并已经全额支付取得该房产合法所有权的购房款项甲方确认该房产属夫妻共同财产，甲方夫妻双方均同意出售该房产给乙方第二条房屋及附属设施总价格经甲、乙双方协商，甲方所售上述房屋及附属设施总金额为人民币大写（元整）第三条付款方式0本合同签订之日后，乙方一次性支付甲方全部金额元（大写元整）乙方支付价款后，甲方给乙方出具收款收条第四条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任，包括给乙方造成的经济损失第五条甲乙双方确认该房产目前尚无法办理房屋产权登记手续，在办理乙方房屋产权登记证书时，甲方应给予协助第六条甲乙双方应秉承诚实信用，认真履行协议任何一方违约，应向守约方返还价款（或房产）和损失并支付合同价款每日百分之一的违约金第七条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力第八条本合同自甲（夫妻双方）、乙双方签字之日起生效第九条本合同一式二份，甲、乙双方各执两份甲方（签字）___________________乙方（签字）___________________年月日年月日标准版网签购房合同「篇五」甲方_____________身份证号______________住址_____________乙方_____________身份证号______________住址_____________甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方出售其私有住房，达成如下协议

一、甲方自愿将其自有房屋出售给乙方该房屋坐落于，建筑面积约为平方米

二、该房屋出售价为人民币元整（¥元）

三、付款方式合同签字之日一次付清

四、特别条款该房屋为农村集体土地上建筑，故该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需本村村民委员会同意或有关部门审批，甲方应全力配合乙方一起妥善解决若因此引发纠纷，由甲方负责处理，并承担乙方全部损失

五、该房屋移交乙方以后，如涉及该房屋所占土地及房屋征收、拆迁和补偿等，全部价值、收益均归乙方所有，甲方不得提出任何异议，并且甲方还应负责积极配合乙方获得补偿

六、本合同签订之后，甲乙双方不得反悔

七、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商，若签订补充协议，则与本合同具同等法律效力

八、本合同自甲乙双方签字之日起生效

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份甲方（签名）乙方（签名）签字日期年月—日标准版网签购房合同「篇六」甲方乙方

1、甲方的房屋座落在，建筑面积平方米

2、甲乙双方协商一致同意上述房地产转让价格为元（大写人民币肆拾陆万元）

3、双方约定房屋定金数额为元正（大写人民币元）于定金协议签定当天支付，定金支付后本协议生效

4、甲方在收到定金后在双方签定房屋买卖合同前将房屋出售给他人，视为甲方违约，双倍返还定金

5、乙方必须在定金支付后天内于日前签定房屋买卖合同，同时支付首期房款元（大写人民币）第二期房款为元（大写人民币）于前支付，余款为按揭方式支付，并在买卖合同签定后一周内开始办理，—月内办理完毕超出时间视为乙方违约，定金不退还

6、维修基金由乙方付给甲方，具体数额看维修基金发票

7、乙方的按揭由乙方自行办理，但甲方必须协助

8、如有未尽事宜，可双方协商解决甲方乙方地址地址身份证号码身份证号码时间时间标准版网签购房合同「篇七」甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）根据相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则经协商一致，达成如下条款

一、甲方将其拥有独立产权的位于一幢房产（三楼号）出售，乙方愿意购买其建筑面积约为（以土地房屋产权证上确定的为准）

二、上述房产的交易价格为单价人民币元/，总价人民币元整（大写拾万仟佰拾元整）

三、房屋交付日期合同签订之日即交付房屋

四、付款形式及付款时间双方约定采取分期付款的方式

1、在合同签订之日乙方支付购房款元整；

2、在年月日支付购房款元整；

3、在甲方将有100%产权的土地证，房产证交付给乙方时结清下剩购房款（办证税费由乙方承担）

五、房屋质量及保修责任甲方交付的商品房的质量和相关设施应符合国家有关规定和甲方的承诺，未达到国家有关规定的甲方应承担责任

六、配套设施运行约定

1、甲方确保乙方在水、电、燃气等方面配装方便、畅通

2、甲方确保乙方有免费、安全的摩托车停放处，在今后修建车库时优先乙方购买

七、违约责任

1、甲方应在协议签订后一年时间内将办理好的拥有100%产权的土地证和房产证交付给乙方，否则乙方有权拒付剩下房款，且由甲方承担因此而带来的一切责任和经济损失

2、乙方应在约定时间内按时支付购房款，否则甲方有权追缴应付款5%的滞纳金

八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效甲方（签章）乙方（签章）20xx年月I I标准版网签购房合同「篇八」卖方，身份证号码身份证地址___________________________________________________现住址________________________________________________________________家庭电话;手机买方，身份证号码身份证地址___________________________________________________现住址________________________________________________________________家庭电话;手机根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议第一条、房屋基本情况

（一）卖方所售房屋（以下简称该房屋）坐落为【区（县）】【小区（街道）】【幢】【座】【号（楼）】单元号（室）该房屋所在楼层为层，建筑面积共平方米随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一第二条、房屋权属情况

（一）该房屋所有权证证号为O

（二）土地使用状况该房屋占用的国有土地使用权以方式获得土地使用权证号为，土地使用权年限自年月日至年（月日止乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金

（三）该房屋性质为商品房

（四）该房屋的抵押情况为未设定抵押

（五）该房屋的租赁情况为卖方未将该房屋出租第三条、买卖双方通过公司居间介绍（房地产执业经纪人，经纪人执业证书号）达成本交易中介费用为本合同房屋总价的%,买卖双方各承担一半中介费，中介费在房屋所有权证过户到买方名下之日支付无论任何原因导致本交易未最后完成，已支付的中介费应该全部退还第四条、成交价格和付款方式

（一）经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为人民币一元（小写），元整（大写）上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相关的所有权利

（二）买方付款方式如下:

1、本合同签订后日内，买方向卖方支付定金成交总价的%,即人民币元

2、该房屋过户到买方名下后日内，买方向卖方支付成交总价的%,即人民币元

3、该房屋验收交接完成后日内，买方向卖方支付成交总价的%,即人民币元第五条、权属转移登记和户口迁出

（一）双方同意，自本合同签订之日起_______日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续

（二）如买方未能在房屋权属登记部门规定的办理房屋权属转移登记手续的期限内（最长不超过个月）取得房屋所有权证书的，买方有权退房，卖方应当自收到退房通知之日起日内退还买方全部已付款，并按照银行中国人民银行同期贷款利率付给利息

（三）卖方应当在该房屋所有权转移之日起日内，向房屋所在地的户籍管理机关办理完成原有户口迁出手续如卖方未按期将与本房屋相关的户口迁出的，每逾期一日，卖方应向买方支付全部已付款万分之五的违约金如逾期超过日，买方有权解除本合同，卖方应收到解除通知之日起日内退还买方全部已付款，并按照银行中国人民银行同期贷款利率付给利息第六条、房屋产权及具体状况的卖方保证该房屋没有产权纠纷，因卖方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，卖方应支付房价总款5%的违约金，并承担其他赔偿责任卖方保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买方卖方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况在房屋交付日以前发生的【物业管理费】【供暖】【水】【电】【燃气】【有线电视】【电信】费用由卖方承担，交付日以后（含当日）发生的费用由买方承担卖方同意将其缴纳的该房屋专项维修资金（公共维修基金）的账面余额在房屋过户后日转移给买方如卖方未按期完成专项维修资金过户的，每逾期一日，卖方应支付已交付房价款万分之五的违约金第七条、房屋的交付和验收卖方应当在房屋过户到买方名下后日内将该房屋交付给买方该房屋交付时，应当履行下列各项手续

1、卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接附件一中所列物品；

2、买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字；

3、移交该房屋房门钥匙；

4、按本合同规定办理户口迁出手续；

5、本合同规定的相关费用的支付和房屋专项维修资金的过户；

6、本合同规定的其他应完成的事项本条规定的各项手续均完成后，才视为该房屋验收交接完成建设单位已于年—月—日前交付该房屋出卖人应告知买受人其与开发建设单位约定的付款方式，确认房款已付清，并将相关票据交予买受方

（二）出卖人保证欲出售的房屋没有权利瑕疵，不具有下列任何一种情形

1、无合法证件的房屋（包括违法建设的房屋）；

2、有权利瑕疵的房屋；

3、有产权争议的房屋；

4、经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋；

5、经人民法院裁定限制产权转移或经市人民政府批准代管房屋第三条成交价格、付款方式

（一）经双方协商一致，同意该房屋成交价款（包含更名费）为人民币元（小写），（大写）

（二）买受方已于年—月—日向甲方交付定金人民币元（小写），（大写）

（三）出卖人同意在年一月—日前将房屋更名给买受方买受方将于房屋更名之日以现金形式支付第二期房款人民币元（小写），（大写），做为出卖人更名使用，买受人不承担出卖人更名所花销的一切费用，此次支付第二期房款连同定金将在总成交价款中扣除

（四）出卖人将房屋更名买受人后，买受方将于房屋更名之日支付第三期房款人民币元（小写），（大写）第八条、本合同签订后，卖方再将该房屋出卖给第三人，导致买方不能取得房屋所有权证的，买受人有权解除本合同，卖方应当自收到解除通知之日起日内退还买方全部已付款，并按买方累计已付房价款的一倍支付违约金第九条、税、费相关规定本合同履行过程中，买卖双方应按照国家及地方相关规定缴纳各项税、费，买卖双方承担税费的具体约定如下

1、卖方需付税费1营业税；2城市建设维护税；3教育费附加;4印花税；5个人所得税；6土地增值税；7房地产交易服务费；8土地使用费9提前还款短期贷款利息如有;10提前还款罚息如有

2、买方需付税费:1印花税；2契税;3产权登记费；4房地产交易服务费；5《房地产证》贴花；

3、其他税费由买卖双方各承担一半1权籍调查费；2房地产买卖合同公证费如有;3评估费;4保险费如有;5其他以实际发生的税费为准因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费导致交易不能继续进行的，其应当向对方支付相当于房价总款%的违约金甲方乙方代表人代表人电话电话中介方电话日期年月日日期年月日标准版网签购房合同「篇九」出售方甲方购买方乙方根据我国《合同法》等相关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议第一条房屋基本情况

1、甲方所售房屋以下简称“该房屋”位于县镇街处，坐东向西，为一间上下两层

2、该房屋建筑面积为

32.45行第二条房屋权属情况

1、该房屋现登记的所有权人为，产权证号为O

2、该房屋抵押情况为1该房屋未设定抵押；2该房屋已设定抵押，抵押权人为抵押登记日期为年月日，他项权利证号为

3、房屋租赁情况为1甲方未将该房屋出租

（2）甲方已将该房屋出租，为该房屋承租人，甲方保证承租人已放弃优先购买权第三条房屋价款及付款方式

1、经甲乙双方协商一致，该房屋成交价格为元整（¥）o

2、甲、乙双方同意，乙方于年月日一次性将房屋总价款元整（¥）支付给甲方第四条房屋产权保证及具体情况的承诺

1、甲方应当保证出售的房屋权属真实，并符合国家及本市县房屋交易的政策法规及有关规定，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清（处）理，并承担民事责任，由此给乙方造成的一切损失，均由甲方全面负责赔偿

2、甲方应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交付完成，对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况

3、该房屋交付之日前所产生的供暖费、水费、电费、等所有费用由甲方承担，房屋交付之日以后（含交付日）所产生的费用由乙方承担

4、该房屋交付之日之前房屋租赁所得收益归甲方所有，交付之后房屋租赁所得收益归乙方所有

5、甲方保证为办理该房产的交易过户手续提供必需的人证、物证第五条房屋的交付甲方应于年月日前将该房屋交付给乙方该房屋交付时，应当同时履行下列手续

1、甲、乙双方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接相关物品；

2、甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字；

3、移交该房屋房门钥匙

4、移交现房屋所有权证书及其他一切附属证件于乙方第六条税、费相关约定

1、房屋买卖双方税费各自承担

2、本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的，依照新政策规定

3、权属转移登记乙方若要求甲方配合办理过户，甲方应自接到乙方通知之日起三十日内配合乙方完成过户第七条违约责任

1、甲方未按照本合同第五条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的，按照下列方式处理；逾期超过15日，乙方有权解除合同若乙方要求解除合同的，甲方应当自退房通知送达之日起15日内退还乙方已付款，并按照乙方全部已付款的20%向乙方支付违约金若乙方选择继续履行合同的，自交付期限期满之次日起至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之七的迟延履行违约金，合同继续履行

2、逾期付款责任乙方未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理逾期超过15日，甲方有权解除合同，若甲方选择继续履行合同的，则自约定的应付款期限之次日起至实际付款之日止，乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之七的违约金

3、逾期过户责任若甲方未按照本合同第六条约定配合乙方办理过户的，则甲方应向乙方支付房屋总价款20%的违约金第八条其他本合同自甲、乙双方签字后生效本合同一式四份，甲、乙双方各执两份出售方（甲方）购买方（乙方）年—月0标准版网签购房合同「篇十」甲方（债务人、回购人）乙方（债权人、转让方）鉴于:

1、甲、乙双方于年月一日签订了《商品房买卖合同》

2、甲方愿意保留对该房产的约定回购权为此，甲、乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，达成本协议第一条甲方回购乙方购买的商品房的条件

一、双方同意甲方对前述房产拥有回购权，在约定期限内乙方不得对房产进行处置

二、甲方有权在支付以下全部款项的条件下进行回购

1、在年_______________月一日之前支付乙方全部房款及利息合计____________元（计算方法为购房款+购房款支付之日起按至甲方支付款项之日%的利率）；

2、甲方承担并支付办理本合同项下商品房回购的全部手续并承担全部相关税费，乙方不承担任何费用（包括购房合同签署后产生的契税及滞纳金等一切费用）；

3、其他费用合计元（包括但不限于评估费、咨询费等）第二条回购商品房的状况回购商品房的基本情况详见甲、乙双方于年月一日签定的《商品房买卖合同》，买卖房屋清单详见附件第三条回购程序

1、甲方应当在行使期限届满前日内通知乙方，并在日内支付回购款

2、乙方收到款项后日内与甲方双方共同办理回购过户或者注销销售备案手续，相关税费甲方承担第四条回购权因为以下情况之一丧失

1、甲方未在约定期限内提出回购申请

2、甲方未按约定支付全部回购款项第五条甲方丧失回购权的，乙方对房产拥有完全和不受限制的处分权如果尚未办理房产证，甲方必须在个工作日内为乙方或乙方指定的名下办理房产证如因甲方原因不能提供相关手续为乙方或乙方指定的名下办理房产权证，甲方则应当赔偿乙方相对于购房款的%的违约金第六条本协议各条款不存在可撤销或可变更事由，任何一方不得申请撤销或变更，亦不得申请减轻或免除本合同约定之责任第七条违约责任

1、甲方如在年_______________月_日前未向乙方支付全部回购房款，视为甲方放弃回购权，乙方有权自行处置该该房产，并不受甲方任何约束

2、乙方另行出售、处置上述所购买商品房的，甲方应当按照乙方要求积极办理相关各项手续否则，甲方应按照本合同第七条所约定的条款赔偿乙方

3、甲方应当对本合同项下商品房的合法性及真实性负责，如有虚假或违法情况，足以导致甲方丧失履行能力的，应向乙方支付两倍回购房款

4、甲方如期支付回购房款后，乙方必须将本合同项下商品房退还给甲方，否则乙方应赔偿甲方两倍回购房款第八条关于本协议的通知可按照合同载明的地址送达，一方变更地址的应当通知对方，否则按照原地址寄出后日内视为送达第九条合同生效本合同一式叁份，自双方签字盖章后生效第十条争议的解决双方发生争议时，应协商解决，协商不成的，双方同意提交仲裁委员会仲裁第十三条本合同未尽事宜，双方可另行达成补充协议甲方乙方年月日年月—日标准版网签购房合同「篇十一」购房人（以下简称承购房）房地产开发公司（以下简称房产开发商）承购方拟有意购买房产开发商位于XX西CC社区幼儿园楼房的购房意向，并认可以下条款一.承购方愿意接受的购房条件为

1.购房总价确认:

2.包含设施确认

3.签约时间

4.付款时间:

5.其他条件二.承购方为表示购房诚意及具体意向，购房合作方式如下承购意向方案一由承购方向房产开发商支付元的意向金（作为定金），双方签订相应的合同，承购方与xx年4月30日前向开发商续交购房款额，xx年10月30日前第二次续交购房款xx年12月30日前交齐购房的60%的房产购买首付款款额，房产开发商协调关系，帮助承购方办理相应的房产所有权手续承购意向方案二房产开发商将此幼儿园楼梯以每年元的租金租给承购方一年，一年后即xx.

1.1H,由承购方一次性交齐购买该房产的首付款，办理相应的房产所有权手续承购意向方案三开发商以每年元的租金将房屋租赁给承购方两年，与XX.

1.1H,承购方全款购买该房考虑到幼儿园的装修和XX年的春季招生工作，恳请房产开发商于年月曰时之前确定意向，一旦房产开发商接受承购方的上述购买意向和购买条件并在意向书上签字，则购房合作生效在相应的承购方案规定的期限内，如承购方不能按期交付房款，开发商将有权收回房屋的所有权和使用权，发生的款项一律不退反给承购方如果开发商在本意向金书上签字后，房产开

（五）出卖人将房屋更名买受人后，需在十个工作日内将房屋交付买受人，买受人查看房屋无误后，支付第四期房款人民币元（小写），（大写）

（六）房款支付方式为现金支付或银行转账汇款第四条房屋相关费用在房屋交付日以前发生的物业管理费供暖水电燃气有线电视电信等费用由出卖人承担，交付日以后（含当日）发生的费用由买受人承担出卖人缴纳的该房屋专项维修资金（公共维修基金）的账面余额，出卖人同意转移至买受人名下第五条房屋的交付出卖人同意在年一月—日前将房屋交付给买受方该房屋交付时，出卖人应该将该房屋钥匙交付与买受人，并保证房屋达到入住条件出卖人应兑现第一条第三款的条件，不得让买受人蒙受损失第六条违约责任（-）逾期交房责任出卖人未按照第五条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，按照下列方式处理

（1）逾期在—日之内，自本合同期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付500元日的违约金，并于该房屋实际交付之日向买受人支付违约金，合同继续履行；

（2）逾期超过—日（该日期应当与第

（1）项中的日期相同）后，买受人有权解除本合同，买受人解除本合同的，出卖人应当自合同解除通知送达之日起—日内退还全部已付房款，并按照本合同约定的房屋全部购房款的5%向买受人支付违约金发商反悔不出售或变更出售条件等其他行为致使交易不成功的，开发商双倍返还承购方支付的意向金或其它租赁费用三.本意向书一式两份份，承购方房产开发商各执一份，双方签字即生效承购方日期房产开发商日期

（二）逾期付款责任乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期—日，按照逾期金额的2%支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方向甲方支付购房款5%违约金

（三）如出卖人违反本合同第二条第二款的约定，其出售的房屋存在权利瑕疵，使买受人对所购买房屋不能享有完全的所有权，由出卖方承担违约责任，出卖人向买受人退还全部已付房款，并按照本合同约定的房屋全部购房款的

（四）出卖人在交钥匙时，买受人对房屋及房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧室的窗帘等）以及其他附属设施进行查验，房屋及房屋内的固定装修、家具电器、附属设施不能有损坏、划痕、污浊等影响买受人使用的缺陷如有违反本条款，买受人有权扣除第三次房款支付，视为出卖人违约第七条税、费相关规定双方为履行本合同而与房地产公司办理更换合同而产生的费用，由出卖方承担第八条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向人民法院提起诉讼第九条本合同自双方签字盖章之日起自动生效如有未尽事宜，甲乙双方可在平等自愿、协商一致的前提下签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力本合同共页，一式份，具有同等法律效力，其中出卖人________________________________________份，买受人份，见证人份出卖人买受人日期日期标准版网签购房合同「篇二」购买方（甲方）_______________销售方（乙方）_______________根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规，经甲乙双方协商，订立本合同，以资共同信守

一、甲方向乙方定购位于____________________________________________________的商品房

二、结算价格

1、甲方购买乙方商品房，建筑面积m2,房屋单方售价面积办理结算手续

2、甲乙双方办理结算时，按实际交付建筑面积办理结算手续

3、双方结算时按双方协定的价格进行结算

三、购买方式采用下列第种方式

1、甲方一次付清购房款元，乙方于收款后交付房屋

2、甲方分期付款，乙方应于屋甲方于年月一日交纳购房定金元甲方应于年月—日之前交清购房款

四、双方责任与权利甲方责任

1、甲方应如约按期交付购房定金和购房款

2、甲方在交清购房款后，应与房屋管理部门办理房屋管理协议并交纳有关部门房屋管理费用

3、甲方拥有所购商品房之产权乙方责任

1、乙方应如期交付检验合格的商品产屋有义务协助甲方办理好产权手续

2、甲方若未按规定的期限交纳购房定金或购房款时，乙方有权单方解除本合同，即本合同自动失效

3、乙方保证所售出之商品房未设抵任何低压权，亦未办理第三方购房协议

五、违约责任双方如不能履行合同，则以下列情况承担各自责任

1、由于甲方的责任，甲方不能按合同规定的数量（与合同购房面积正负不超过5%）购买商品房时，甲方无权向乙方索取未能购买部分相应之定金

2、由于乙方的原因，乙方不能按合同规定的数量出售足够数量的商品房屋时，即乙方提供的房屋不足部分超过合同购房面积的5%以上的，乙方应向甲方赔偿相当于两倍的不足数量相应的定金

3、甲方逾期交付预交购房款时，逾期的部分按人民银行流动资金贷款的一年期上限利率计算利息，偿还乙方

4、甲方逾期结算，在逾期期间，如遇国家定价发生调整，价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行

六、调解和仲裁在执行本合同的过程中，如双方发生纠纷，先行协商解决，协商不成时可采取向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉

七、合同的变更或解除在执行合同过程中，如发生《中华人民共和国经济合同法》中允许变更或解除合同的情况时，双方必须协商决定是否变更或解除合同

八、其它事项本合同一式两份，甲乙双方各执一份

九、本合同自签订之日起生效，至交房手续办理完毕之日失效

十、本合同中未尽事宜，可增定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力

十一、其它需要说明的有关事项单位名称（甲方）单位名称（乙方）年月—日标准版网签购房合同「篇三」卖方（简称甲方）买方（简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行第一条乙方同意购买甲方拥有的‘座落在__________________________________________________房产住宅,建筑面积为平方米（详见土地房屋权证第号）该房房龄—年第二条上述房产的交易价格为总价人民币元整（大写____________________________________元整）第三条买卖双方在签订了房地产买卖合同及乙方付甲方全部购房款后，应立即到房屋所在区的房地产交易中心办理产权过户手续第四条付款时间与办法乙方同意在本合同签订当日一次性向甲方支付全部购房款，共计人民币元整约定付款之后在房地产交易中心缴交税费，办理房屋产权过户手续第五条交房时间和交房条件交房时间在收房时，必须确认甲方已结清水电、煤气、电话、电视、宽带、物业管理费等费用甲方需将房屋钥匙交与乙方第六条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费经双方协商，交易产生的一切税费由一方承担第七条违约责任本合同经双方签章后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿利益受损方的相关经济损失第八条权利保证约定甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿第九条本合同一式份甲方产权人一份，乙方一份第十条本合同发生争议的解决方式在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力第十二条双方约定的其他事项甲方应协助乙方办理更名手续，如物业维修基金、水费，电费，煤气，有线电视，电话，宽带等的过户问题，由此产生的费用由乙方负责甲方（签字）___________________乙方（签字）____________________年月日。