还剩63页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
正规建设工程合同范本(20篇)正规建设工程合同范本(精选20篇)正规建设工程合同范本篇1发包人(甲方)承包人(乙方)鉴于甲方和乙方于年—月—日签署的编号为GF-20-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》,因工程变动及建设工程实际情况,现经甲乙双方协商一致,就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七),投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整
2、本协议作为原合同不可分割的部分,本协议未修改部分,按原合同执行,法律效力保持不变,原合同与本协议相冲突的以本协议为准
3、本补充协议一式贰份,双方各执壹份,双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效
1、甲方职责及时提供工程资料所需的各种文件;及时提供进场材料的三证资料,不能影响乙方的资料收集整理工作;积极配合乙方的资料工作与质监站等各主管单位的关系处理免费提供乙方的办公场地、桌椅以及在工地期间就餐等
2、乙方职责保证资料进度与施工进度有序衔接;保证工程资料与施工形象进度同步,真实反映施工实情;在单项工程完成后二日内必须提供完整资料;积极配合甲方接受各主管单位的每次检查验收工作
七、其它事项
1、乙方必须保证每周到工地两次以上,便于掌握工程进度,遇到重要事情随叫随到
2、甲方工程竣工资料备案必须在竣工后三个月内完成,超出时限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工资给乙方
3、甲方如将分部工程对外进行分包时,分包工程资料费由分包单位另付,如资料由分包方完成,乙方配合整理存档
4、未尽事宜双方协商解决,补充协议具有同等法律效力
八、违约责任
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方不得违反,否则追究违约方经济责任
2、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字):年—月日年月一日正规建设工程合同范本篇5甲方乙方经甲乙双方充分协商,就乙方委托甲方制作事宜达成如下协议
一、项目名称
二、制作工艺、数量和其他
三、合同总金额人民币(元)
四、完成时间年—月—日前完成制作安装并交乙方进行验收
五、结算方式乙方先付甲方订金元,甲方应开具收据给乙方甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收在乙方验收合格后,乙方凭甲方开具的收据一次性付清本合同尾款,共人民币元()o
六、双方权利及义务
1、乙方必须按合同时间付款,逾期未付款者,每逾期—日,乙方按应付款的千分之五(5%)收取违约金,直至所有款项付清为止
2、乙方提供的样版、设计图等不够清晰,规格不符,甲方已要求更改,但乙方没有更改而按样品做出产品时,一切责任由乙方承担
3、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏,可以更正,且甲方对此类错误不承担任何责任
4、如甲方不能准时按质按量制作完成,每逾期—日应按合同总金额的百分之三(3%)向乙方支付违约金;
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有权要求甲方重做,并由甲方承担重做费用
6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求,乙方有权解除合同,甲方应将已收款返还给乙方,由此造成的损失由甲方承担
7、履行本合同产生的任何争议,由双方友好协商解决,协商不成,双方同意向提请裁决
七、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具同等法律效力;本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,直至双方权利义务履行完毕后自动失效未尽事宜,双方协商解决甲方乙方甲方法定代表人乙方法定代表人甲方经办人乙方经办人年—月—日年一月―日正规建设工程合同范本篇6借款方身份证号码贷款方身份证号码借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款(大写)元,用于.本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为年第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息在合同规定的借款期内,月利率为借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息%.第四条借款方保证在年月日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息%.第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效合同一式份,借贷双方签章后各执一份,报送各一份借款方(公章)贷款方(公章)负责人(签字)负责人(签字)地址__________地址__________年一月―日年—月—日正规建设工程合同范本篇7发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则,经甲乙双方协商,就工程分包事项达成一致,订立如下合同条款
1、工程概况及分包内容工程名称工程地点工程概况分包内容所有钢筋加工、制作、绑扎工程(所需的绑丝由乙方承担)分包方式清工
2、合同价款按建筑面积计算元/肝一次性包死,价格不可再调
3、分包工期
4、质量标准达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准
5、付款方式:1)地下室封顶完成后,付所完工程量价款的70%2)+
0.000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70%o3)主体完工后,经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清
6、甲方的责任和义务1)组建项目管理班子,办理竣工手续2)负责组织分部工程的验收3)负责提供施工用的设备及周转材料发包人日期:承包人日期正规建设工程合同范本篇8工程项目名称发包单位(甲方)承包单位(乙方)承包单位所在地址为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书
1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定
2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分
3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况
4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交
5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导
6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度
7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议
8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担
9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任
10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报n.本协议使用时间本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为
12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位
13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚
14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门送甲方纪检(监察),检察室各备案一份,抄报建筑管理所一份,备案一份乙方(盖章)甲方(盖章)法人代表(签字)法人代表(签字)年—月—0__________年月—日正规建设工程合同范本篇9委托方___________________地址_______________邮码______________电话甲方乙方法定代表人或其授权委托人法定代表人或其授权委托人签字签字年—月—0年—月—日正规建设工程合同范本篇2甲方(发包人)乙方(发包人)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同
一、工程名称厂房;
二、工程地点—县官墩乡;
三、清包工;
四、承包范围本工程设计图纸中的所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;法定代表人______________职务______________承包方___________________________________________地址_______________邮码______________电话______________法定代表人______________职务______________经双方协商,由委托方委托承包方承担工程的可行性研究,特订立本合同第一条委托方在合同签订之日起天以内,向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责
1.提供数据、资料的内容如下.
2.在合同期内,委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包方,必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加第二条承包方应在年月日以前,向委托方提交本合同工程的可行性报告,并对此承担责任可行性报告内容应包括
1.经济评价指标1投资内部收益率.2投资回收期.
2.贷款偿还能力分析.
3.外汇偿还能力分析.
4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价.
5.结论.承包方应向委托方提交可行性报告份委托方如在合同期间对工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同第三条费用支付条款
1.本工程的可行性研究费为人民币元整于合同生效之日,委托方应向承包方付给上述金额的20%的定金余下金额于合同期满时全部付清
2.委托方中止合同时,无权要求承包方退还定金
3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金第四条违约罚金
1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的—%,作为违约罚金
2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误系承包方造成者,应扣除其所应得费用的10%30%,视错误性质严重程度而定〜
3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定
4.委托方超过合同规定日期付费时,应偿付给承包方以逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的—%计算第五条本合同自签订之日起生效合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定修改或补充规定与本合同具有同等效力第六条本合同正本一式二份,双方各执一份合同副本一式一份,送—各一份备案委托方(盖章)负责人:年月日承包方(盖章)负责人年—月—0正规建设工程合同范本篇10依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称_______________工程地点_______________工程内容_______________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号资金来源_______________
二、工程承包范围承包范围_______________
三、合同工期开工日期_______________竣工日期_______________合同工期总日历天数天
四、质量标准工程质量标准________________
五、合同价款金额(大写)元(人民币)¥
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间年月_____________0合同订立地点本合同双方约定______________后生效甲方_______________乙方_______________签于______________________________正规建设工程合同范本篇11甲方__________________乙方__________________合作办学项目____________________甲乙双方经友好协商,本着平等互利、共同发展的原则,就双方合作办学事宜达成以下协议甲方权利义务____________________
一、负责提供培训教材,并负责为合格学员办理相关证书,认证手续费、证书工本费由乙方负责
二、负责对联合办学单位的招生、教学负责人及师资进行指导
三、负责审核乙方的办学资格、条件、管理、考试等事项,如发现乙方有严重违反有关规定、违反双方约定、提供不实资料等行为之一或不适应合作项目办学条件的,甲方有权单方面提前终止合作协议,后果由乙方承担甲方(盖章)____________乙方(签章)_____________—年月日正规建设工程合同范本篇12借款方法定代表人地址电话贷款方法定代表人地址电话根据国家法律规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守第一条借款用途第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)第三条借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利在合同规定的借款期内,年息为—%.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率20%.第四条借款期限借款方保证从一年一月起至一年—月止,就国家规定的还款资金偿还全部贷款预定为一年元;年元;年元;年元;年—元贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金违约金的.计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况借款方应提供有关的统计、会计报表及资料借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息借款方提前还款的,应按规定减收利息第八条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效本合同一式二份,签章各方各执一份,借款方贷款方代表人代表人年月日正规建设工程合同范本篇13反诉人(本诉被告),男,汉族,出生于年月日,住址省县乡立志村队被反诉人(本诉原告),男,汉族,出生于年月0,住址省县镇________________村.本诉被告房地产有限公司,法定代表人住所地沈阳市区中路号;本诉被告建设集团有限公司,住所地路反诉请求
1、请求判决被反诉人赔偿反诉人因质量不合格返工造成的损失人民币元;
2、请求判决被反诉人承担诉讼费及相关阿费用事实与理由年月日反诉人与被反诉人签订一份外墙瓷砖工程合同,即被反诉人承包反诉人做“亚”10号楼的外墙粘砖的人工费反诉人在被反诉人没有完工的情况下,提前履行了支付人工费的义务,可是被反诉人在没有按照合同约定履行义务,而中途私自退场,且已做完的部分工程多处不合格,导致反诉人返工被反诉人的行为造成反诉人人工费和材料损失高达元反诉人多次找到被反诉人要求赔偿,可以被反诉人反而将反诉人诉至贵院反诉人为了维护自己的合法权益,特依法向贵院提出反诉请求,请求贵院依法支持反诉人
五、开工日期年—月—日(具体时以发包人通知单为准);
六、工程单价按每平方米43元计算;
七、付款方式工程开始到一层现浇面结束,—日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后—日内付工程量的20%;三层现浇面结束后—日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后—日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;
八、双方责任
1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;
2、乙方配备现场施工用电至电箱;
3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;
4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;
5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;
6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;
九、工期延误如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;的诉求此致______________区人民法院反诉人____________________年月日正规建设工程合同范本篇14甲方甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码家庭住址编码户口所在地省(市)区(县)乡村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)
1、有固定期限劳动合同本合同于年—月―日生效,于年—月一日终止(如有试用期,则试用期从年一月—0到年一月―日)(
2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间
二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任位(工种)工作乙方的职业资格等级证或上岗证号码为第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准
三、劳动保护和劳动条件推荐合同样本183;劳务分包合同183;劳务外包合同183;劳务承包合同第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品第七条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害
四、工资保险待遇第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元,试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的,每(工作量单位)支付工资元双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准甲方应在每月—日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付甲乙双方对工资支付的其他约定第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行
五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程第十一条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;
(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;
(五)被依法追究刑事责任的第十二条有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;
(一)在试用期内的;
(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的第十三条变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同
六、违约责任、劳动争议处理及其它第十四条甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发481号文件规定的,应支付经济补偿金甲、乙方违法解除劳动合同,应按劳部发223号文件给对方以赔偿第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,—日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起—日向人民法院起诉第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力第十七条本合同未尽事宜或与国家、—省有关规定相悖的,按照有关规定执行第十八条本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查本合同自双方盖章签字之日起生效第十九条双方约定的其他事项甲方(公章)乙方(签字或盖章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)签订日期年一月—日合同鉴证单位鉴证日期年月日正规建设工程合同范本篇15甲方_____________乙方_____________
1、工程名称______________
2、工程地点______________
3、工程工期工期进度按项目部下达的计划为准
4、承包方式包工包料,材料包括(模板、元钉、止水螺杆、脚手架钢管、扣件、及圆盘锯、小型工具和三级电箱以下的电线等)
5、承包内容木模全部工程量及内外脚手架,含张设安全网、铺设竹簿
6、承包范围图纸范围内所有有关木工模板制安分项工程的工作内容,直至竣工清理结束具体承包内容包括模板翻样;配合放线;模板、木方制安及拆除;钢管、扣件搭设及加固;模板限位及拆除;每道工序(模板内外、施工缝等)施工前后的垃圾清理;校浇捣时指派专人值班护模;胫浇捣后跑模舲打凿、磨光;穿墙螺杆起回丝;模板涂刷脱模剂;施工缝的隔离网制安及拆除、清理;灶吊模;舲构造柱、圈梁、腰带、预留洞的模板安拆;预留插筋处模板打洞;预埋铁件的放置;材料的清理、拔钉、吊运、归堆;二次结构全部工作;脚手架的搭设及拆除
9、承包价格按模板接触面积综合楼45/ni2,综合车间2和水合车间都是58/m2,车间用塔吊就减去1万元人工工资,综合楼外脚手架按建筑面积25元计算、综合车间2和水合车间外脚手架按建筑面积23元计算(包含人工、材料)
二、双方的责任和义务
(一)甲方的责任和义务
1、为加强甲方对乙方施工全过程的施工监控管理,现甲方委派蔡庆同志为本工程项目负责人(甲方代表),负责该工程的一切对外活动,负责协调建设方的关系
2、及时组织乙方会同建设方、设计单位图纸会审,并协助乙方办理好设计图纸变更的有关签证手续
3、协助乙方做好工程施工期间与当地有关部门的协调工作
4、在施工过程中,甲方有权对乙方施工全过程进行监督管理,在施工过程中依照甲方的管理规定进行项目管理,甲方有权对乙方违规行为进行处罚,乙方不得以任何理由拒绝
5、如乙方违背合同施工,不能适应本工程该工种的承包,甲方有权责令乙方返工、整改,直至甲方有权单方面终止本合同,有权及时清退乙方退场,乙方必须无条件服从,同时甲方保留向乙方追偿由此造成损失的权利
(二)乙方的责任和义务
1、乙方签订合同人任该工种负责人(责任人)
2、乙方必须无条件履行甲方与建设方签订的工程合同的各项条款,执行来自建设方及甲方的指令
3、乙方在充分了解该工程项目后,表示完全有能力(人、财、物)按工程合同内容执行并完成好本项目如因乙方在资金、施工力量、质量、安全、施工管理等方面原因不能达到工程所在地政府有关部门及建设方、甲方要求而造成违纪和违约,乙方必须无条件承担由此造成的全部责任(包括全部民事和刑事责任),并承担由此给甲方带来的市场信誉和全部经济损失
4、乙方必须在合同约定的工期内完成施工任务,若在合同约定的工期内不能完成施工任务的,承担相应的违约责任,工期以甲方的形象进度为准
5、乙方将本工程该工种的所有施工人员(包括管理人员)编好花名册,并将身份证交由甲方复印备案,以便甲方到工程所在地或有关部门办理有关手续若在乙方送交甲方的花名册中无名单者,所发生的一切伤亡事故或其他原因所引起的损失均由乙方承担
6、乙方应自行处理好外欠债务和职工工资分配,由于乙方管理不善等原因造成亏损,由乙方负责甲方______________乙方______________签于______________正规建设工程合同范本篇16甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》,甲、乙双方经过友好协商,本着平等互利、协商一致原则,就土方工程施工,达成以下协议第一条工程概况及承包方式工程名称工程地点承包方式包工包机械、包工期包质量,乙方直接施工不准转包第二条承包范围承包范围本工程整个基槽土方开挖第三条合同工期开工日期年月日;竣工日期年月日第四条合同价款
4.本工程合同单价30元m3,一次包死,不做调整工程量以最终结算为准
4.2合同价格及结算说明
5.
2.以上单价综合内容如下土方历下环卫收取的2元m3保证金;2元m3的渣土处置费;施工期间监控及清洗设备费2满足施工需要的机械及用具含设备进、出场费;4工人食宿及水、电费;精心推荐SPAN style=COLORrgb5,02,255;工程合同|SPANstyle=COLORrgb5,02,255;施工合同|SPAN style=C0L0R rgb5,02,255;工程合同范本|SPAN style二COLORrgb5,02,255;施工合同范本5施工照明设施;6工人人身保险;7进场设备保险;8施工用水电费用;9综合管理费、利润、税金及承包本工程施工的一切风险费用
4.
2.2其他乙方负责内容
4.
2.
2.在开挖施工过程中,若遇岩石等各种因素,乙方均自行解决,甲方不增加费用
4.
2.
2.2各种机械进出场、配备数量,进出市区等全部进入报价,结算时不做调整
4.
2.
2.3乙方在施工过程中,因充分考虑扰民因素及运输中出现的各种情况,出现各种罚款、赔偿均由乙方负责
4.
2.
2.4乙方负责同交警、城管、环卫等相关政府职能部门的一切协调事宜及相关手续的办理,费用由乙方负责
十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500次;
十一、质量管理质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;
十二、施工安全、施工生产目标承诺
1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;
2、杜绝设备、火灾事故;
3、安全生产、文明施工;
十三、合同有效期限自年—月—日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;
十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;
十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)第五条工程款支付
5.预付款本工程无预付款精心推荐SPAN style-COLORrgb5,02,255;工程合同|SPANstyle=COLORrgb5,02,255;施工合同|SPAN style=COLOR rgb5,02,255;工程合同范本|SPAN style=COLORrgb5,02,255;施工合同范本
5.2工程进度款土方工程完成并验收合格后,在—年月23日农历春节前付至完成产值的50%;余款待工程到达+
0.00后一个月内付清第六条工地代表
6.甲方驻工地代表项目负责人
6.2乙方驻工地代表项目负责人联系电话联系电话第七条质量要求和控制严格按照经审批的《土方开挖施工方案》进行施工第八条双方责任
8.甲方责任
8.
1.行现场情况及技术交底,积极配合乙方工作
8..2按合同支付工程款
8.2乙方责任:
1.
2.根据双方约定的标准,保质保量按期完成
2.
2.2按甲方进度要求编制施工安排计划和劳动力、设备进出场计划,书面报甲方审核确认后严格执行精心推荐SPAN style=COLORrgb5,02,255;工程合同|SPANstyle=COLORrgb5,02,255;施工合同|SPAN style=C0L0R rgb5,02,255;工程合同范本|SPAN style=COLORrgb5,02,255;施工合同范本
3.
2.3根据合同工期约定,对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方,但必须给甲方充足的处理时间
4.
2.4乙方必须保证施工人员及他人的安全,否则,由此造成的一切安全、经济责任及损失,皆由乙方负责
8.
2.5乙方必须严格按照经审批的施工方案、技术交底、施工验收规范进行施工
9.
2.6乙方不能因为施工期间可能遇到雨天等情况耽搁工期,乙方要积极采取措施确保施工进度
10.
2.7由于施工场地狭小,且在开挖时与降水支护交叉施工,乙方应考虑上述因素,由于本工程属于深基坑,乙方更应充分考虑到坡道收挖的施工难度,并保证在施工期间服从甲方现场管理第九条安全施工
9.乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人或自然人乙方必须具备本分包工程的施工要求人员和机械设备
11.2施工过程中,因乙方违反国家、工程所在地政府及甲方的安全、质量生产相关规章制度、规范标准、安全交底、工程指令和分包合同的相关约定等而导致的任何质量和伤亡事故,乙方应对此承担全部责任及费用
9.3一旦发生事故,乙方应立即采取必要的措施保护现场,防止事态的扩大,同时向甲方报告事故详情乙方应根据甲方的指令,按国家和工程所在地政府规定的事故处理程序加以处理
9.4甲方认为乙方工作中的安全措施不力,设施不足,有权要求乙方限期改正如不满足安全要求,甲方有权自行安排,所发生的费用由乙方承担
9.5乙方人员必须按甲方要求佩戴统一颜色、式样的安全帽
9.6乙方必须杜绝在施工期间毁坏甲方材料、机具等财产的现象,若发生相关的事件,甲方有权对乙方作出相应处罚,且乙方必须无条件退场第十条违约责任
0.因甲方原因给乙方造成损失的,甲方应承担相应赔偿责任,造成工期拖延的,经签认顺延工期
0.2乙方原因给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任,工期不予顺延
0.3因乙方原因造成工期拖延,每拖延一天按结算总价的3%进行处岗,工期控制按甲方施工时段分别控制
0.4乙方施工质量达不到甲方和规范要求,应赔偿甲方经济损失,若在工程进行之中,甲方有权终止合同第十一条争议的解决施工合同发生纠纷时,甲、乙双方可以通过协商解决协商不成,应当向济南市人民法院提起诉讼第十二条合同生效与终止
2.本分包合同自双方授权代表签字并加盖单位公章后生效,甲乙双方在结清工程尾款后,本分包合同即宣告终止
2.2如甲方与业主签订的合同解除,本分包合同随之解除第十三条合同份数本合同一式陆份,正本贰份,副本肆份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执正本壹份、副本贰份第十四条合同文件及解释顺序
4.本合同条款
4.2甲方与业主签订的施工合同及双方往来的函件
4.3工程洽商、变更等确定双方权利义务的纪要、协议等
4.4标准,规范及有关技术文件
4.5图纸
4.6甲方发布的项目管理文件第十五条其他条款
5.本分包合同未尽、未明事宜由甲方与乙方另行协商,达成补充,与本分包合同具有同等法律效力
5.2本合同全部内容皆为电脑打印格式,手写无效补充条款甲方(盖章)地址法定代表人或授权代表(签章)乙方(盖章)地址法定代表人或授权代表(签章)开户银行开户银行账号账号传真日期年月日传真日期年月日正规建设工程合同范本篇17工程名称(子项名称)工程地点甲方合同编号乙方合同编号勘察证书等级发包人勘察人签订日期年月日勘察人发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程建设地点
1.3工程规模、特征长米,地上层,地下层勘察等级为乙级
1.4工程勘察任务委托文号、日期
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求按国家现行规范及设计要求进行勘察,成果满足设计及施工要求
1.6承接方式单价承包/总价包干
1.7预计勘察工作量预计钻孔个,总进尺约米第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.
1.1本工程的勘察工作拟定于201年月日开工,201年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理
4.
1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延
4.2收费标准及付费方式
4.
2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》(20—年修订本)计取费用;本工程勘察费用按综合价元/米,总费用预算为人民币大写万仟佰元整(¥),提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定
4.
3.2甲方支付给乙方的费用均转至乙方合同或协议书上指定账号第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.
2.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料
5.
1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任
5.
1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用
5.
1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用
5.
1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收
5.
1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
5.
1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔
5.
1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任
5.2勘察人责任
6.
2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责
7.
2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失
8.
2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料
9.
2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续
9.
5.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务
9.
5.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任第六条违约责任法定代表人(签字)年—月—0年—月—日正规建设工程合同范本篇3甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下
一、工程概况及承包方式
1、工程名称______________
2、工程地点______________
3、工程承包方式包工包料
4、工程概况建筑面积平方米
二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为—元(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、工程期限
6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担
6.2合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计/元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费
6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金
6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一
6.5本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力第八条其它约定事项无第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止本合同一式捌份,发包人发包肆份、勘察人肆份人名称勘察人名称(盖章)法定代表人(签字)(盖章)委托代理人(签字)法定代表人(签字)住所住委托代理人(签字)邮政编码所电话邮政编码传真电话开户银行开户银行传真银行帐号银行帐号开户名称正规建设工程合同范本篇18甲方郑州—公司乙方顾身份证号甲方公司因工作和业务发展需要,经甲乙双方平等友好协商,就甲方聘请乙方担任甲方公司工程师,达成如下聘用协议
一、合同期限本协议有效期为年即年—月一日到年—月―日
二、甲方责任和义务
1、将相关资料归还乙方
2、投标
3、甲方应妥善保管乙方资料和证书,确保职称证书完好无损如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销,甲方应赔偿损失
三、乙方的责任和义务
1、乙方承诺向甲方提供的资料真实合法,若乙方提供的资料是虚假伪造,乙方自行承担一切责任并负责赔偿甲方相应损失
2、乙方的职称证书在协议有效期内交由甲方保管
四、酬金
1、酬金按年支付,支付标准为年
2、付款时间酬金一次性付清即双方签订协议时,乙方提供工程师证书(原件)、身份证复印件、毕业证复印件、一寸彩色照片(或电子版)甲方收到上述资料后一次性将第年聘用工资元汇到乙方指定账户乙方须保证证书未在其它公司挂靠,如因乙方证书已挂靠而导致甲方不能使用的,乙方须退还甲方支付的聘用工资
五、违约责任
1、协议有效期内,乙方提出终止协议,则乙方必须双倍返还酬金,甲方提出终止协议则已付酬金不予返还
2、乙方须保证证书真实、有效,如因乙方提供虚假证书,导致甲方投标或申办资质失败,乙方退还甲方已付酬金
六、其他
1、本协议期满前一个月,如双方达成一致意见,可续签本协议若不续签的,甲方应及时归还乙方所有证件,甲方不得扣留拖延归还任何证件
2、协议终止或协议期满后,甲乙双方应彼此友好合作,配合完成解除协议等相关的后续工作
3、本协议一式贰份,双方各执一份甲方郑州—公司乙方顾法定代表人身份证号正规建设工程合同范本篇19反诉人(本诉被告)有限公司法定代表人O联系电话被反诉人(本诉原告)有限公司法定代表人O住所昆号联系电话____________________反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉反诉请求
1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由20—年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20—年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款20—年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20_年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象且20—年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求原告人(盖章)年月日正规建设工程合同范本篇20合同编号出租方承租方签订地点签订时间年月日根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量详见合同附件第二条租赁期限自年月日至年月日共订天承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同第三条租金租金收取第四条押金(保证金)经双方协商,出租方收取承租方押金元承租方交纳后办理提货手续租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方第五条租赁物资的维修保养租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品第七条违约责任
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金
4.其它违约行为
二、承租方违约责任
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%违约金
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金
4.其它违约行为第八条争议的解决方式第九条其它约定事项第十条本合同一式份,合同双方各执份本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力出租方(章)承租方(章)单位地址单位地址法定代表人法定代表人(或委托代理人)(或委托代理人)电话电话电挂电挂邮政编码邮政编码开户行开户行帐号帐号年月
01、工程开工日期年月日
2、工程竣工日期年—月―日
五、质量要求按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为年,终身维修
六、付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的
4、乙方剩余工程款作为质保金—内付清
七、双方责任
1、甲方负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整
2、乙方向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价
八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉
5、其它未尽事宜由双方协商解决
6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力甲方单位名称乙方单位名称法人代表法人代表委托代理人委托代理人—年—月——日—年—月—日正规建设工程合同范本篇4甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)为确保工程资料符合国家建设工程竣工验收及业主要求,及时完成竣工备案工作经协商甲方将本项目工程资料的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下条款
一、承包方式与要求该工程资料以包工包料方式承包(综合验收表、竣工报告、备案表、安全资料本薄及装订费用由甲方提供)要求乙方具备制作建设工程资料资质,主要人员要有资格证书
二、承包范围包括工程技术管理、质量控制、质量验收、安全文明、竣工存档、质监备案等相关资料(因甲方或业主手续不齐不能备案与乙方无关)的收集编制、整理成档,同时做好原材料、试件、试块送检工作保证所有资料依据图纸设计及变更、现行施工规范规定、结合现场情况编制后装订成册;乙方承担的各项资料应符合各主管单位对资料的验收及档案馆的存档规定
三、承包内容及价格:经议定该工程资料按建筑面积元/行的单价由乙方进行承包,包含内容如下
1、本工程从开工到竣工所有资料的申报、收集、整理、编制、装订
2、原材料、试件、试块送检(甲方负责运输及承担材料试验费用)
3、完整交付档案馆存档、质监站备案资料,存档的所有费用(包括协调费用)由甲方支付
4、配合甲方签证资料的编辑打印,甲方需提供底稿
5、乙方自备电脑、打印机、表格纸张及办公文具,甲方需提供施工现场使用的复印机及声像资料设备
四、付款方式本合同签订后暂借10%购买部分纸张表格等,工程结构封顶付给总款的50%,余款工程竣工验收后一次性付清
五、质量要求乙方必须按现行工程竣工资料的规范要求、强制性文件以及质监部门和档案馆的要求整理、编制、装订,必须保证工程技术资料达到合格标准,符合质监、档案馆、业主、甲方和监理单位的要求
六、双方职责。