还剩56页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
施工合同范本(合集篇)15施工合同范本1发包单位—公司(以下简称甲方)承包单位武汉—绿化有限公司(以下简称乙方)甲方委托乙方承担—公司部分环境景观绿化工程的施工甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同
一、工程概况
1、工程名称―公司院内环境景观绿化工程
2、工程地点—市—县一路—号
3、工程承包方式包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安全
二、工程价款
1、合同价款经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为一万元整,竣工后据实结算
2、合同价款涵盖内容为
(1)绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、养护等全部内容
(2)绿化土方平整及换、填土,渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量
九、本合同一式两份,各执壹份
十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年——月—日年—月一日施工合同范本3发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容电缆顶管工程承包范围包工、包工期、包质量、包安全
二、合同工期天开工日期年月日竣工日期年月日如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延(乙方施工管理员应作记录,甲方签字)
三、质量标准工程质量标准合格
四、承包方式包工、包工期、包质量、包安全
五、合同价款及调整本合同采用固定单价方式确定,电力顶管施工费工程量米,工程总价万仟佰元整(¥)
六、付款方式双方约定的工程款支付的方式待工程完工后10日内结清全部工程款
七、双方责任甲方责任工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文乙方责任按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥
八、工程验收工程完工后,甲方应在7日内组织验收完毕
九、结算依据本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算
十、安全文明施工承包人应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按照安全标准组织施工由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担
十一、工程合同补充条款1施工中,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,工程承包人应当履行保修义务,承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理3发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起事故,抢修费用由发包人承担4在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保安装质量因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担全部责任5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作(包括道路),其相关费用由发包人承担6本工程施工过程中发包方应提供完整、齐全、准确的地下管网资料,若由于承包人横穿道路造成的损失,由承包方自行承担;若由于发包方提供的图纸有疏漏即不明管线或图纸没标注造成的损失,由发包方承担7本工程施工过程中如引起质量事故(承包方原因造成的),承包人赔偿发包人一切损失甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字):年—月日年月日施工合同范本4关于发包人与承包人
1、对发包方主要应了解两方面内容主体资格,即建设相关手续是否齐全例建设用地是否已经批准是否列入计划?规划、设计是否得到批准是否进行了招标等履约能力即资金问题施工所需资金是否已经落实或可能落实等
2、协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致关于违约条款
1、应约定发包人对违约应承担的具体违约责任,应承担的具体违约责任
2、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议施工合同范本5建设单位施工单位根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,甲方同意由乙方承担“百扬超市”项目配电安装工程施工,为明确甲乙双方的责任、权利和义务,特签定本合同,以便双方共同遵守执行第一条、工程概况工程名称“百扬超市”工程地点九眼桥工程分项名称lOOOkVA箱式变压器安装工程第二条、承包范围新装lOOOkVA箱式变压器一台,完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作,工程内容包括电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作即通常所说的交钥匙工程第三条、承包方式本合同为双包工程,实行总价包干按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工,设备及材料由乙方组织采购、安装采购的设备、材料必须符合GB3906—
91、TEC—298以及GB7251—1997国家现行规范及电力行业的相关要求乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电第四条、合同工期
1、配电工程安装调试完达到验收合格标准,具备设备带电运行条件,总历工期为50个工作日
2、施工工期在下列情况下顺延因不可抗力原因及国家政策性变化
3、本协议生效后,乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续,收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日第五条、工程总价和付款方式
一、工程总价经双方协商,本工程合同总价定为¥
950000.00元正(大写玖拾伍万元整)
1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);
2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工,由乙方按照实际完成工程量办理经济签证
二、付款比例
1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即¥
475000.00元正(大写肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;
2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即¥
427500.00元正(大写肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;
3、工程完工通过电力部门验收合格,通电之日付清工程尾款即¥
47500.00元正(大写肆万柒仟伍佰元整)
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有第六条、甲方职责
一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持
二、按合同约定支付工程款
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作第七条、乙方职责
一、负责办理供电部门相关手续
二、设备材料采购及工程施工
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工,因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担第八条、质量与验收
一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,如检验质量不合格,由乙方返工至符合要求为止,并承担一切费用
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延
三、双方对工程质量有争议,以通过供电部门的验收通电为准第九条、争议、违约和索赔
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解解决如通过协商、调解解决不成的,可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉
二、双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程
1、合同确已无法履行;
2、双方协商同意停止施工;
3、调解要求停止施工,且为双方接受;
4、仲裁机关要求停止施工;
5、法院要求停止施工
三、违约
1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的5%进行赔偿,工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时,乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担每延迟一日应支付合同总价款的1%的.违约金(双方另有约定的除外)
四、协议生效本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,每份具有同等法律效力,双方约定本协议签字盖章后生效发包人承包人法定代表人法定代表人委托代表人委托代表人签订日期签订日期施工合同范本6为明确责任,保障双方利益,保证工程的顺利进行,甲方与乙方经过友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,根据本工程的具体情况,于年月日在签署本合同鉴于
1.甲方委托乙方负责工作
2.乙方承诺按照甲方的要求,依据甲乙双方确认的合同价格,在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作,图纸范围内如有错项、漏项,概由乙方自行承担
3.乙方作为有经验的承包商,在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、(总承包工程)项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬(雨)季施工、夜间及节假日施工、外地后,方可外运
三、施工工期
1、本工程计开工时间20_年—月—日
2、本工程预计完工时间20_年—月—日
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期
4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币1000元甲方可从乙方的工程款内扣付
四、工程支付苗木栽植完毕,余款在养护期满,验收合格并移交甲方完毕后全部付清
五、工程质量
1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物
5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木24个月,其施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素甲乙双方达成如下协议
1.工程概况
1.
1.工程名称
1.
2.工程地点
1.
3.承包范围
1.
4.本工程采用总承包方式,包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修
1.
5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包,乙方若拟对部分工程采取分包,须上报甲方,征得甲方书面同意后方可实施,并实行分包对乙方负责,乙方对甲方负责的责任制由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任
2.工期及施工进度
2.
1.本工程绝对日历工期为日,开工日期;竣工日期以上日期如有变化,以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准
2.
2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力
3.合同价款本合同为固定总价合同,合同总价为元(大写)
4.质量标准本工程质量标准合格
5.附则
5.
1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明
5.
2.本合同适用中国内地现行的法律、法规字,加盖甲乙双方公章,且乙方向甲方提交履约保函后生效
5.
4.本合同一式份,甲方执叁份,乙方执份,具有同等法律效力发包方(公章)承包方(公章)地址地址电话电话法定代表人(或授权人)法定代表人(或授权人)主管领导主管领导经办人开户银行开户银行帐号帐号年月日年月日施工合同范本7甲方乙方为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务,本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则,依据?中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包管理条例?,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方商定,甲方将装工程项目发包给乙方施工,达成协议如下
一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式
1、工程名称
2、工程地点
3、承包范围所有外脚手架工程
4、本项目工程工期定为下室搭设外架日算起,以开工令为准
5、承包内容此外脚手架为悬挑架,分三次,承包外脚手架安装、加固、拆除及管理悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层,上满铺模板,安全网由乙方负责模板甲方提供,满铺脚手板人工由乙方负责,脚踏网三层一铺,脚踏网、铁丝等材料由乙方提供悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供
6、承包方式包工、包料、包质量,完成本工程项目
7、外墙脚手架材料采用全钢管结构,立杆W
1.5米间距均匀布,使用期限自地外脚手架制作及安置,水平步距杆子
1.8米,外侧每步距中加一道防护水平管,运桥宽
0.6米排架两端水平探头统一不超过
0.5米彩色带为三层一铺,3剪刀撑全部油漆间色
8、不可预见的自然灾害,台风打落安全网,乙方负责挂三次,多余的次数由甲方负责,安全网损坏由甲方负责
二、质量要求
三、工程量计算方法及单价
1、根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施,单价为每平方米50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供
2、地下室的外墙搭设双排架,单价为每平方米26元—
3、主楼为悬挑架,单价按搭设外架外围长加四角每角1米乘以外架高计算面积,单价为每平方米54元
4、地下室及±
0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件,按建筑面积计算,单价为每平方米:3元
(5)、电梯井计算方式四边周长:2—高度,单价为每平方米54元
(6)、卸料平台按每层每个单价300元
(7)、甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证,纳入工程总结算,以上单价均为不含税单价,税金发票由甲方负责
四、付款方式
(1)、工程款的支付甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款,施工至主体封顶支付已完工程量90%,搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方,落架退场办理结算,余款15天内付清如工程工期超期,则应在到期日支付全额工程款,再使用外架,以后每月到期如时支付延期款.
(2)、甲方必须按照合同规定完成工期,不能超过合同所定的使用时间7天如其他种种原因而造成超期使用外架7天后,超期每平方每天按
0.15元计算(面积按本工程建筑面积算),如超期,超期款应按月如期支付使用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止
(3)、支付工程款可使用现金或有效地银行转账
(4)、甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工,甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失
五、甲方责任
1、甲方负责提供材料堆放场地及扣件材料库房,不得占用、挪用乙方材料
2、甲方不得随便改变或拆除已搭设好的棚架及拉杆,如确实需要改变或拆除应事先得到乙方同意,否则由此造成的后果甲方负责
3、甲方负责免费提供乙方工人的住宿及水电使用及工人保险
4、甲方工地的垂直运输设备无偿提供乙方作运载材料使用包括外架的搭设和拆除
5、甲方因中途停缓建时没有确定复工时间,钢管架应及时结算,结算后由乙方拆除后退场
6、按合同规定及时支付工程款及结算
六、乙方责任
1、乙方进场的施工人员必须经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业,并提供岗位证书复印件查验原件
2、乙方必须按照甲方要求按时进场,乙方在施工的全过程中应注意安全,严格遵守安全操作并派驻熟练技术人员经常进行安全检查
3、乙方必须按甲方进度需要进行外架搭设,搭设高度必须高出施工层至少半层,不按时间要求进度搭设的甲方可视情况予以处罚
4、乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可使用,质量不能满足安全使用功能时应立即整改不得托延,由于托延影响工程进度的甲方有权进行处罚
七、其他事项
1、乙方不得以任何形式分包与转包,否则甲方有权终止合同
2、本合同一式两份,甲、已双方各执一份,自双方签章之日起即生效
3、未尽事宜,经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力本合同如在执行的过程中若发生争议,甲、已双方应本着友好合作的精神解决,如双方都无法协商解决,可申请海口市秀英区人民法院协调解决甲方章甲方章乙方联系方式联系方式现场负责人签订日期施工合同范本8甲方身份证号乙方身份证号本着双方共赢的原则,甲乙双方协商将甲方承建的华宁玉珠水泥厂余热发电项目,内外墙抹灰工程部分承包给乙方施工,双方协商如下
一、本工程以单包方式施工,乙方自带小工具,负责工程施工及全面验收,保证质量安全
二、乙方保证施工期间的材料清理、脚手板铺设,文明施工
三、甲方提供乙方推车,脚手板材料及施工中用的大型机械及吊车
四、双方共同协商工程单价为15元/m2,按实际施工面积计算
五、甲方在乙方施工完成经验收后,5天内付清80%工程款,其余经业主验收后3天付清
六、双方共同认可签字生效,如有其它问题,双方另行协商,望共同遵守甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字):年—月—日年—月一日施工合同范本9发包人召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)承包人源河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行
一、工程项目
1、工程名称归西村混凝土道路
2、工程地点归村西村
3、承包范围350米混凝土道路
4、承包方式包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过
5、合同价款合同总价款15万元
二、技术要求
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面,宽35米
2、18cm厚37灰土垫层
三、施工及质量要求
1、路基处理在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作负责场地三通一平;
2、承包人主要工作负责本工程施工范围内的施工安全工作承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%o工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿甲方乙方20—年4月16日乡村公路施工合同甲方—人民政府(以下简称甲方)乙方—建筑安装工程有限公司(以下简称乙方)村公路於路面改造工程经过公开招间发生的费用由乙方负担
六、甲方责任
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系
3、工程竣工后组织工程验收,并按合同约定审定竣工结算
4、按合同约定支付工程款
七、乙方责任
1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工
2、现场施工中,如有设计及品种修改,需接甲方书面变更通知单后实施
3、乙方需办理好施工的一切相关手续,服从当地政府主管部门的监督和管理,费用自理
4、已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作
5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调从甲方指定的水电接驳点接驳,施工用水、电费用由乙方承担
6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作),如乙方未能完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他单位完标评标,由乙方中标承建为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订如下合同,共同遵照执行
一、工程总价及结算依据该工程承包价为
2362173.00元(人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考
二、工程内容—村公路校路面改造工程长
4.37216公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥社路面改造为四级水泥舲路面,路基宽
5.0米,c30水泥於路面宽
3.5米,c20水泥柱路肩
0.75米_2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件
三、材料供应及要求
1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发现一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购
2、材料质量要求1河沙河沙或机械吸沙;2片石300号强度以上;3碎石正规产地碎石;4条石300号强度以上;5水泥
32.5级普通水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书
3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位承担,并在工程进度款中扣除
四、工期
1、本标段工期6个月日历工期,自20_年9月3日至20—年3月20具体工期开始时间以指挥部开工令为准
2、工期允许延长的条件1建设单位变更设计,妨碍了施工进度;2异常恶劣的气候条件,影响施工安全或工程质量;3建设单位通知暂时停工
3、工期延长的决定,若发生第2条规定的情况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期
4、除第2条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,直接解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息
5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元
6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期
五、甲方的一般义务
1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续
2、协助乙方落实施工所需舲拌合场水、电管网,以保证施工需要,费用由乙方承担
3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量
4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜
5、根据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收
六、乙方的一般义务
1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务
2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定
3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督
4、工程完工后,按交通部公路工程交(竣)工办法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档
七、工程质量检查验收及标准
1、乙方必须按图施工,几何尺寸不得擅自改动
2、本合同工程质量,按交通部JTGF80-20《公路工程质量检验评定标准》执行,必须达到合格工程或优良工程
3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准使用,并限三天内自行运出施工现场
4、施工中,乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实可靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工否则,将不予计量
5、砌筑的砂浆、路面硅配合比应符合设计要求,必须试压件,拌和均匀,随拌随用
6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必须无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方承担
7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方承担
8、工程完工后,乙方应采用书面通知甲方验收甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收
9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求,乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程由此造成逾期交付的,应承担工期延误责任若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除
10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除施工安全
1、乙方在施工过程中,应切实加强安全管理,做到安全施工、文明施工施工时需设立安全警示标志,必须确保车辆和行人安全若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用
2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责
九、工程款结付与履约保证金的返还
1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金
2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还
十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩H■•
一、违约与争议的解决
1、违约金按承包总价的5%计算
2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失
3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉
4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外
十二、合同的变更与解除
1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力
2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务,申请解除合同的,主动承担违约责任,双方可协商终止合同,协商不一致时,可诉请法院解决、其他
1、本工程招标文书、施工设计图、变更通知书等是合同的组成部分
2、本合同经双方签字后生效,工程竣工决算审计付清工程款后自然失效
3、本合同正本二份,甲、乙双方各持一份,副本四份,由甲、乙双方分别送有关部门,正、副本具有同等法律效力甲方乙方20—年1月1日施工合同范本10甲方—公司乙方建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议
一、工程造价
1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮
4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价
2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至年一月—日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算
5、乙方同意不收取下列费用工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商
6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部
7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准
8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意
二、甲供工程材料、设备和甲分包工程
1、甲供材料有钢筋、商品硅
2、甲供设备有电梯、发电机、高低压配电柜、水泵
3、甲分包专业工程有铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程
三、工程款支付
1、在年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜在工程出
0、00及甲方领到项目预售许可证后日内,甲方应向乙方支付足80万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在2个月内审核完毕,并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款
2、年以后施工的桩基工程结算事宜桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后一日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)
3、地下室工程完工出
0、00后日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在日内审核完,并支付结算款的65%,其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后日内支付
4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付70%工程款主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付70%工程款前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在—日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后—日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方
5、工程竣工验收完后日内按工程合同暂定造价付至85%,在工程结算审定后日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除5%保修款)当结算时间超过2个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%,
四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后1日内办妥交给甲方
五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商
六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准成,所发生的费用从乙方当期工程款中扣除,影响工期的责任由乙方负责
7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故,概由乙方负责
8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护,如因乙方原因造成的损失及严重后果,概由乙方负责赔偿,并承担一切责任
9、乙方未经甲方书面同意,不得将本工程转让或分包其他单位,否则甲方有权终止合同
10、全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清
八、材料的供应
1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计,并得到甲方签字认可后,才能栽种
2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮枝叶茂盛丰满,无病症现象
3、工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工
九、工程质量检查验收
七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效甲方乙方代表代表施工合同范本11甲方乙方甲方在村建房屋一栋,建筑层数三层,一层约平方米,二层约平方米,三层约平方米,小屋一栋,一层约平方米,道地平整浇筑水泥硅约一平方米,由乙方承包施工双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本合同,以期共同遵守
一、承包方式采用包工不包料方式承包甲方提供建房所需的材料,包括标砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等
二、承建项目乙方按照甲方提出的要求承建甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面室内墙粉刷、外墙面粉刷水泥砂浆、卫生间、烧坂间地面及墙面天沟屋顶硅现浇加盖瓦片,同时做好防渗透水处理除开甲方注定部分毛面之外,其余都做成於光面
三、承包价格主屋每平方米人民币大写叁佰贰拾元(小写320元),小屋每平方米人民币大写叁佰贰拾元(小写320元),零星项目每天每人大工220元,小工150元,建筑面积按每层楼外墙天沟计算施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体
四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付——元,完成第一层砖砌并浇筑好舲楼面付元,完成第二层砖砌并浇筑好舲楼面付元,完成第三层以及屋顶付付元,工程全部完工,交验完毕全部付清
五、双方责任甲方负责水电到位及原材料及时进场,每日每人补贴点心费5兀°乙方必须保证工程质量和进度,按甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除
七、注意安全劳保措施,施工防护措施到位,安全施工如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,甲乙双方各负担一半文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生
八、工期要求主体工程工期为日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在一年一月—日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备
九、后期维修因乙方质量问题所产生的维修工费由乙方承担,材料由甲方负责
十、其它其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效甲方签字(章)乙方签字(章)施工合同范本12建设单位凤阳县府城镇人民政府(以下简称甲方)施工单位王清龙(以下简称乙方)根据甲乙双方协商,甲方委托乙方全面完成凤阳县政府20__年下达给甲方的绿化施工任务为了明确双方责任,确保工期、质量及栽植效果,经双方协商签订本合同,具体内容如下
一、工程名称省道S
101、S
307、S310绿化工程
二、工程地点省道S
101、S
307、S310府城镇路段
三、工程造价30000元(叁万元整)
四、双方责任
(一)甲方责任
1、提供道路绿化所需苗木
2、提供技术指导
3、安排人员对工程质量、工程进度进行监督
4、为施工人员施工提供必要的方便条件,做好有关协调工作以及其它事宜
5、工程竣后,及时组织人员对工程进行竣工验收
(二)乙方责任
1、严格按照县林业局要求栽植苗木4267棵
2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%,否则乙方应无偿地进行补植
3、工程竣工后,要及时提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算及交换手续
五、工程工期工程自20―年2月18日至20_年3月18日内完成
六、工程款的拨付与结算工程完工后,经甲方验收合格一次性付清
七、本合同自签订之日起生效,一式二份,双方各执一份
八、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决甲方(盖章)乙方(盖章)负责人责任人年月日施工合同范本13甲方公司乙方工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工经双方协商达成如下协议:
一、工程地点市梅林原深华石场内
二、工程量约立方米
三、工程造价元人民币
四、付款方式乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的%,尾数待工程完工后一次性付清
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任
1.负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作
(二)乙方责任
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏
3.作业人员持证上岗
4.加强安全警戒工作
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决
八、本合同一式肆份,双方各执二份甲方乙方甲方代表乙方代表施工合同范本14施工温度的影响通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好要防止水分从涂层的北面渗透过来如遇卫生间、洗漱间等,应在室内墙处做防水封闭层,否则外墙正面的涂层容易起粉、发花、鼓泡或被污染,严重影响装饰效果施工湿度的影响施工湿度对外墙涂料施工的影响,常常被许多施工队所忽视,但当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的底层处理的影响在外墙涂料施工中,除了施工湿度不被重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,后造成整个涂层的破坏施工所用的一切工具、用具等必须事先洗净,不得将灰尘、油垢带入涂料中,施工完毕或间断时,机具、用具应及时洗净以便后用好了,关于外墙涂料施工合同范本以及外墙涂料施工注意事项就为大家介绍到这里装修事情较多也比较繁琐,所以大家签订合同时一定要仔细阅读好每一个条款以免被忽悠,那就不好了施工合同范本15甲方乙方身份证号码家庭住址为明确双方责任与义务,确保安全施工,提高工程质量,甲方将承包的外墙保温施工工程,以清工承包的形式承包给乙方,由乙方为承包责任人,组织人员及相关工器具进行施工现经双方协商一致订立如下协议
一、工程名称外墙保温工程
二、工作范围工程承包合同范围内的所有外墙保温项目,包括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、镶嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆、清理场地、成品保护等工作
三、工期及质保期
1、本工程于年月日开工至年月一日完成
2、为保证如期完工,乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员如乙方施工人员跟不上进度(不符合工程进度计划),甲方有权更换班组,并按已完工工程量的50%给予结帐
3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延,每延期一天,乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金,从结算款中扣除
4、因不可抗力造成工期延误,经甲方签认后,给与工期补偿
5、本工程质保期两年,自验收合格之日起计算
四、清工承包价格按实际施工面积元2,此价格甲方只负责提供原材料,其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具、辅材和人工均由乙方负责如需在墙体上加做造型线条另行计算
五、付款方式
1、合同签订后,乙方进场前2个月无进度款,工人生活费由乙方自行垫付;
2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50%;
3、全部工程施工完毕后验收,验收合格后付至总价的90%;
4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算,付至结算总价的95%;
5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清
六、关于质量的约定
1、严格按照省工程建设外墙保温应用技术规程(无机保温需锚固件)的规定施工,质量达到相关验收标准合格
2、施工过程中,如施工质量达不到要求,甲方有权更换施工班组,并按照已完工程量的50%给予结账如因施工原因造成返工或质量问题,乙方负全部责任,并承担由此造成的经济损失
3、工程质量按国家现行的验收标准,要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准如验收一次通不过,乙方承担维修所需的所有费用,直至验收通过并承担因此造成的经济损失
4、两年质保期内,如因乙方施工的原因出现质量问题,乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修如乙方不安排人维修,甲方自行安排其他人员进行维修,发生的费用双倍由乙方承担如因其他原因出现问题,乙方也应安排人员进行维修,甲方支付维修成本
七、关于安全的约定
1、乙方对所有参施人员进行安全保险,办理施工安全保险所需费用由乙方承担
2、施工期间,乙方必须按有关安全操作规范施工,同时对班组人员进行安全教育和采取必要的安全措施(安全帽、安全带及安全大绳)甲方将不定期对安全措施进行检查,若发现违章作业,不按规定系带安全防护用品的,甲方将给与乙方经济处罚,每人每次100元同一人出现第二次时,将其驱逐出本工地
3、若发生安全事故,与甲方无关,由乙方承担全部责任并处理善后事宜
八、关于进场材料的约定:
1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方无条件重植
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市的有关规定,向甲方提供竣工图四套,电子文档一套,甲方代表收到相关的资料后,组织有关部门验收,并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失
3、乙方每道工序都应向甲方报验,经甲方检查、签证后才能施工下道工序
十、违约
1、违约的处理合同双方的任何一方不能全面履行合同条款,均属违约违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿
2、违约造成工期延误责任分担甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延
3、违约金的标准合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金H~■
一、养护
1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作
1、甲方提供的材料运至工地后,由乙方承担保管责任
2、所用材料,按照下表约定的用量(已含损耗),完工后双方进行核算如超用材料,按照市场价从乙方的清工费中扣出保温部分材料名称界面剂、无机保温、网格布、锚固钉、抗裂砂浆每平方用量限值lg、20g.Io
22、5套、3g
九、甲乙双方职责
(一)、甲方职责
1、所需材料全部运至工地范围内
2、协调建设单位提供施工所需的水电等
3、按合同第五条及时付款
(二)、乙方
1、本合同签订后应及时与所有参与施工的操作人员签订用工合协议书和安全责任书,交甲方备案
2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定,服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保安全及施工质量
3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任
4、施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时处理并向甲方报告在安全没有保障情况下,不准施工杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任
5、妥善保管、使用甲方提供材料,如遗失照价赔偿
6、乙方责任人在工地代表甲方行使对发包方的责任、义务
7、做好施工现场完工后的清理,及时整理剩余材料及边角料,保持现场整洁文明、干净卫生
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚如由此发生意外伤害,均由乙方负责
9、保护好现场住户的窗户、楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等,如有损坏,乙方负责恢复原样,所有费用均由乙方承担
十、未尽事宜,双方应友好协商解决,协商不成时可向—市仲裁委员会申请仲裁或向—市人民法院诉讼解决
十一、本合同一式两份,甲乙双方各一份,签字盖章后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日
2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》
3、如乙方派人养护苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方应补种
4、因死亡而重新更换的苗木,需经过一年的养护后予以确认
十二、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果
十三、本合同一式四份,双方各执两份,均具同等法律效力,双方法定代表人签字盖章后可生效,养护期满付清尾款后自行失效施工合同范本2甲方乙方经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行汇峰紫苑小区施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同
一、工程概况
1、工程地点位于沐阳县迎宾大道南侧、梦溪植物园东侧、汇峰大饭店与梦溪国际大酒店之间地块
2、该围墙的具体做法见甲方提供的施工图及平面示意图
3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用
二、工程质量
1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准
2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝
4、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用
三、工期年月曰年月日
四、工程造价及付款
1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其包干价为210¥/m(大写贰佰壹拾元/米)(材料费、人工费、机械场地平整费、税金等全部费用包干)
2、甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方
①按实际工程量每10日结算一次工程款,同时甲方预留5%的质量保证金;
②具体工程量按实际验收的方量为准;
③全部施工完毕,经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;
④竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方留工程决算总价的5%作为保修金保修金在保修期满,乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间壹年为准,从年月日开始计算)
五、成品及半成品保护
1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止,应由乙方自行负责
2、乙方应制订出具体的措施做好成品、半成品保护工作
3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行
六、施工管理及协调
1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核
2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象若发生上述事件,由乙方自己承担责任,与甲方无关
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除
七、工程质量保修与服务在保修期内,所发生的故障由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时内上门维修,并在24小时内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金
八、违约责任
1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)
2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元,并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)
3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除
4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。