还剩62页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
招标合同范本(汇编篇)15招标合同范本1(甲方)销售方(乙方)购货方甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经双方协商一致特签订本合同以便共同信守
一、需方采购产品如下
二、货物交付)供方货物按期送交到指定的地点,并派工程师到现场调试安装1则属交付;)运输方式由甲方选择,运输费用由甲方承担2
三、产品的质量要求及验收方式)产品质量按国家药品监督管理局批准的企业产品标准执行;甲1方需向乙方提供该产品相关合法证件)甲方负责安装、调试至设备正常运转,届时乙方应立即派人员2验收如在天内未提出质量问题(以函件为据)则视质量合格;)乙方无故拒绝验收则视为合格;3)甲方负责主机质保壹年(人为故障除外),终身维修,故障报4修响应时间为小时甲方每年次到医院对主机进行例行保养投标书合同名称__________________________________致业主先生们在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以1及附件第—号以后,我们,即文末签名人,兹报价以,或根据上述条件可能确定的其它金额,按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求,实施并完成上述工程并修补其任何缺陷我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分2如果我们中标,我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快3地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的,全部工程我们同意从确定的接收投标之日起一天内遵守本投标书,在此期4限期满之前的任何时间,本投标书一直对我们具约束力,并可随时被接受在制定和执行一份压式的合同协议书之前,本投标书连同5你方书面的中标通知,应构成我们双方之间有约束力的合同我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何6投标书的约束于年—月—日19—签字人职务授权代表__________________________________(楷体大写字母)地址____________________________________证人____________________________________地址____________________________________职业招标合同范本6非招标厂区道路工程施工合同提要质量标准和验收按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收双方另有约定,以双方约定为准非招标厂区道路工程施工合同发包方合同编号承包方签订时间经双方协商一致,达成如下施工合同条款
一、工程名称工程内容工程价款
二、质量标准和验收按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收双方另有约定,以双方约定为准
三、承包方对质量负责的条件和期限正常使用情况下的损坏由承包方负责,出现质量问题由承包方免费负责修理,质保期限为月,承包方在接到发包方通知后小时内上24门服务承包方未按时上门的,发包方可另行委托第三方维修,费用从承包方预留的质保金中扣除
四、工程施工期限从年月日起天(日历日)完工,若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整
五、工程施工承包方式此工程必须按合同附件图纸规定施工,承包方提供材料的,材料进场需经发包方确认后方可进行施工
六、工程款支付时间余款作为质保金一年后支付
七、工期提前和延误责任承包方必须根据本合同工期完成,如延期,每延迟一天按合同总金额的%承担违约责任如下雨、停水、停电等客观原因,根据实际情况顺延
八、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成依法向工程所在地人民法院起诉
九、本合同自双方签字盖章之日起生效,本工程合同共份
十、其他约定事项、在工程施工中,如承包方发生安全事故,均由承包方负责,同1时承担对发包方造成的所有损失、包方必须严格按约定内容施工,不得分包和转包2甲方乙方单位地址省市街道路号单位地址Z ZZ z授权代表授权代表传真传真电话电话招标合同范本7招标编号、(招标人名称)的(招标工程项目名称),已由(项目批准机1关名称)批准建设现决定对该项目的工程施工进行公开招标,择优选定承包人、本次招标工程项目的情况为2()工程项目的性质规模1工程项目的结构类型2资金来源及落实情况3招标范围4工程建设地点5工程质量要求达到国家施工验收标准6计划开工日期为年月曰,竣工日期为年月曰,工期日历天
7、本工程要求具备建设行政主管部门核发的建筑业企业类别、资3质等级级及以上和具有合同履行能力的企业或联合体参加招标工程项目的投标、本工程要求对投标人的资格审查采用方式、凡具备上述资格条4件并对本工程感兴趣的投标人,请携带证明文件到本公告所附招标人或招标代理人处购买招标文件和其他相关资料时间为年月日至年月日,每天上午时分至时分,下午时分至时分公休日、节假日除外、每份招标文件费用为人民币元,该费用无论中标与否不予退回,5投标人还需交纳图纸押金人民币元,当投标人退回图纸时,该押金同时退回投标人、投标文件递交截止时间为年月曰时分,递交地点为,6在递交投标文件的同时应提交元人民币的投标保证金、投标人的法定代表或其委托代理人应准时参加上述的.投标截7止时间的同一时间在(开标地点)公开进行本招标工程项目的开标会、本项目投标的其他有关事宜,请与招标人或招标代理人联系8招标人招标代理人办公地址办公地址电子信箱电子信箱邮政编码邮政编码联系电话联系电话传真联系人传真联系人日期招标合同范本8合同编号买方(以下简称甲方)卖方(以下简称乙方)甲方因定乙方为甲方所需的供货单位,甲乙双方通过友好协商,同意按下述条款签署本合同书(以下简称“合同”)o合同文件
1.下述文件组成本合同不可分割的部分,与合同条款具有同等效力)、投标人须知1)、合同条款和有关补充资料2)、中标通知书3)、规格及技术参数4)、招标文件5)、经甲方同意的投标文件和投标补充文件6(注合同文本均以甲方的招标文件和中标人的投标文件中的相关内容为基础,双方谈判后形成最终文本)供货品种、数量及单价
2..本合同附件格信息网公布的乙方所在地相应规格的货物在投标截止日前天2网站公布的市场价格为基准确定的价格,并作为合同签订生效后当月供货结算单价,合同签订后第个月及以后每月供货的结算单价按本2合同第条款进行调整量计算
3、合同单价调整3钢材合同签订的当月内不调价自第个月起,每批供应单价2以合同供货单价()为基准,与交货前最近一次中国价格信息网公布A的乙方所在地的相应价格()相比,对上涨(下跌)部分进行调整B若价格涨跌幅度()则单价不作调整;若涨跌幅度()I B-A/A|%,I B-A水泥合同签订的当月内不调价自第个月起,每批供应单价以合2同供货单价()为基准,与交货前最近一次中国价格信息网公布的乙A方所在地的相应价格()相比,对上涨(下跌)部分进行调整若价B格涨跌幅度〈元/吨,则单价不作调整;若涨跌幅度三元I B-A|I B-A|燃油根据国家发改委下发的燃油调价文件确定的价格,调整燃油供应价格合同价款及结算方式
4.合同价款
4.1本合同范围内所供货物的总价款为元合同价款结算与支付方式
4.2织发货货物应按合同约定时间送达至本合同指定交货地点,
4.
2.1并经甲方(或甲方指定的收货人)验收合格后日内向乙方支付%货款余款%货款作为货物的质量保证金,在质量保证期满乙方所供货物无质量问题前提下,甲方于质量保证期满后日内一次性向乙方付清(可按实际供货情况确定是否留取一定比例的质量保证金)本合同无预付款,乙方在每月日前向甲方提交当月验收货物发票、甲乙双方共同签字确认的送货单或过磅单、结算汇总表等单据后结算该月的货款,经甲方审核无误后于下月日前向乙方支付当月货款的%,剩余%货款作为质量保证金,若乙方所供货物无质量问题,甲方将此款与下月应结算支付的货款一同向乙方支付对每月合同价差调整部分,双方每半年进行核对、统计,此半年内总体上涨部分甲方在核对当月向乙方一次性办理结算,总体下跌部分甲方在核对当月乙方应结货款中一次性扣除本合同无预付款,乙方在每月日前向甲方提交当月验收货物发票、甲乙双方共同签字确认的送货单或过磅单、结算汇总表等单据后结算该月的货款,经甲方审核无误后于下月日前向乙方结算当月货款的%,当月货款的%作为质量保证金,若乙方所供货物无质量问题甲方将此款与下月应结算货款的%—同向乙方支付约定付款期限适当延期天付款,乙方表示接受〜
1.4乙方在办理结算前必须向甲方提交货物的税务发票,提交的
1.5票据必须是全额的、严格符合国家税票管理的要求合同货物的交货时间
5.乙方提供供货计划后的日内)送达合同约定交货地点
5.1合同货物交货地点
6.本合同范围内货物的交货地点为乙方负责货物在送达交
6.1货地点之前的装车、加固、运输,费用已含在合同价款中货物验收
7.货物由乙方指定委托人和甲方指定的收货人共同在交货现场检
1.1验,并办理验收交接手续货物数量验收钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂等在甲
7.2方或甲方指定的地点进行过磅,并与乙方送货单上数量进行比较,偏差〈%的按乙方送货单数量进行结算,偏差,%的按甲方过磅单数量进行结算,双方人员在需结算的单据上签字确认作为结算凭证燃油若甲方在乙方指定加油站加注燃油,以加油机上显示数量为准,双方在加油卡上签字确认;若由乙方油罐车将燃油送达甲方指定油库,则在甲方或甲方指定的地点进行过磅,并与乙方送货单上数量进行比较,偏差〈%的按乙方送货单数量进行结算,偏差三%的按甲方过磅单数量进行结算,双方人员在需结算的单据上签字确认作为结算凭证其它材料视情况按计数、丈量、检尺等方式进行数量验收,双方人员在相关单据上签字确认作为结算凭证若经甲乙双方协商同意按材料理论量计算的,则按材料的理论值进行验收(如钢筋、钢模板的理论重量等)维护
四、安装培训)安装前,用户需根据甲方工程师的指导,准备装机前的工作及1场地选择;)甲方负责提供专业的设备操作使用培训2
五、货款结算方式货款由乙方与甲方直接进行现金电汇结算,乙方不得向甲方之外的任何单位及个人支付货款,货款应直接汇至甲方指定银行帐户具体结算方式甲方收到定金后本合同则生效乙方收到设备并在验收合格后1个工作日内付款人民币万元整,余款人民币元整作为质保金,个月12内支付
六、违约责任供方)甲方交货时,如因产品与合同型号不符、质量不合格而造成供1货延期,并给乙方带来实际损失,应向乙方偿付已付货款的违约金;)甲方因故确不能如期交货,应书面通知乙方逾期理由,取2得乙方同意后,可不视为违约货物质量验收钢筋、水泥、砂石料、外加剂等材料的内在质
7.3量检验,由甲方或由甲方委托国家法定质量检验机构按国家相关质量标准进行抽检,并出示检验报告材料检验合格,检验费用由甲方承担;材料检验不合格,检验费用由乙方承担对于抽检交付的货物,在使用过程中,由于质量问题造成事故,经过国家法定检验机构检验,确属货物质量问题时,乙方应负法律责任甲方对货物的验收不免除乙方对所供货物质量问题应承担的一切责任随货资料验收随货资料包括货物发票、送货清单、过磅单、
7.4产品使用说明书、材质证明、产品合格证等一套(如有),随货资料必须完整、真实,如无相关(应有)随货资料甲方将不予验收招标合同范本9甲方名称—乙方名称项目名称—合同名称―招标编号—本合同于—年—月—日,由—(医疗机构名称)为甲方,—(投标企业名称)为乙方,双方根据—年—月—日—医疗机构药品集中招标结果,依据—市—年医疗机构药品集中招标采购《招标议价文件》要求,经甲、乙双方协商,于—年月日,按以下条款和条件签署,签订此项药品购销合同:、药品名称、规格、剂型、包装、厂家及中标价见附件(中标成交药品目录)
二、合同金额以实际发生金额结算
三、技术资料乙方应向甲方提供中标药品品种的有关技术资料
四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式采购范围甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单采购方式甲方必须通过一招采平台采购交货期乙方通过一招采平台接到甲方采购订单后,在自己承诺的供货时间内交付药品交货地点O交货方式现场验收、网上记录
五、付款方式药品到货经双方验收合格后,由甲方在一天内按合同总价付款给乙方
六、质量保证乙方应按合同附件(中标成交药品目录)规定药品的规格、剂型、包装、生产厂家、中标价向甲方提供中标药品因药品的质量发生问题的,乙方应负责免费更换或退货对于达不到使用要求者,经双方协商,可按以下办法处理更换由乙方承担所发生的全部费用1贬值处理由甲乙双方协议定价2退货处理乙方应退还甲方支付的货物款,同时应承担该货3物的直接费用运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决
七、药品验收乙方交货前应按出厂规定的检验方法,对产品做出检验其记录附在质量证明书内,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据但有关质量、规格、批号、产地、数量或重量的检验不应视为最终检验乙方检验的结果应随药品交甲方
八、违约责任甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付货物款总值的百分之的违约金甲方逾期验收,或逾期支付货物款的,甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金乙方所交的药品品种、规格、技术参数、质量不符合合同的规定标准的,甲方有权拒收货物乙方在五个工作日内不能送货到甲方时,乙方向甲方每日偿付货款应送货款万分之五的违约金
九、不可抗力事件处理在执行合同期限内,任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同,则合同履行期间可延长,其延长期与不可抗力影响期相同不可抗力事件发生后,应立即通知对方及金药商务网络有限责任公司,并寄送有关权威机构出具的证明不可抗力事件延续一天以上的,双方应通过友好协商,并通过监督领导小组的审核后,确定是否继续履行合同
十、仲裁双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决,如协商不成;按合同事先约定条款,向招标经办方和监督领导小组提交仲裁或向合同签订地人民法院起诉■■
一、合同生效及其它H合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分,如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符,以本合同的条款为主合同执行中,如需修改和补充合同内容,由双方协商,并在监督领导小组同意下,另签署书面修改补充协议作为主合同不可分割的一部分本合同有效期为一年(一个月,合同—未满的药品除外),从一年—月—日至一年—月—日本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,招采平台一份甲方(盖章)乙方(盖章)地址地址法人代表(签字)法人代表(签字)委托代理人(签字)—委托代理人(签字)—电话电话电传电传邮政编码邮政编码开户银行—开户银行―帐号—帐号—一年一月—日—年—月—日签订地点签订地点招标合同范本10委托人(以下简称甲方)受委托人(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就招标代理事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称___________________________地点______________________________规模______________________________招标规模__________________________总投资额__________________________
二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的招标代理工作
三、合同价款代理报酬为人民币元
四、组成本合同的文件承担本工程的本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
1..本合同协议书;
2.本合同专用条款;3本合同通用条款
4.
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的.定义相同
六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务
七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付
八、合同订立合同订立时间年月日合同订立地点______________________________
九、合同生效本合同双方约定后生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日招标合同范本11甲方(委托方)住所乙方(代理方)住所依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,甲方委托乙方就项目(详见附表)组织招标工作,项目预算金额人民币元,乙方同意接受甲方的委托,按照甲方的要求和国家的有关法律、法规的规定组织招标甲乙双方经协商一致,就有关事宜达成如下协议,以资共同遵守第一条委托代理招标的工程项目概况
(一)工程项目名称
(二)工程规模
(三)投资规模
(四)建设地点
(五)项目批准文号
(六)招标内容
(七)招标方式()标段A
(九)质量要求
(十)工期要求详见招标文件
(十一)对投标单位资质等级要求
(十二)资金来源第二条委托范围(代理内容)
(一)与甲方共同拟定招标方案;
(二)编制和发布招标公告;
(三)编制和发售招标文件(包括投标资格预审文件);
(四)协助甲方审查投标申请人资格;
(五)主持并组织答疑会,并印发答疑会议纪要;
(六)协助甲方组织开标、评标,协助甲方定标;
(七)编写招标投标情况书面报告,向有关监督管理部门进行备案第三条履行期限自年月日起至甲方与中标人签订承发包合同之日止第四条甲方提供的有关资料及时间
(一)提供的有关资料;、现有图纸资料各套;
1、建审批件各份2
(二)提供资料的时间第五条理费用及支付方式参考内容第种1
(一)代理招标费按中标价的%计取本合同签订的同时,甲方向乙方付人民币万元作为(定金/预付款),在发出中标通知书并且乙方代理工作全部完成后甲方付清全部代理费用(若约定定金的,定金可充抵)
(二)聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付;
(三)其它费用第种2
(一)乙方按经甲方审核确认的标底总价的%收取标底编制费,按经甲方审核确认的标底总价的%收取招标代理费
(二)标底编制费及代理费用于中标通知书发出后的天内以(现金、支票、汇票)的形式一次交清
(三)聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付;
(四)乙方完成所有工作不再收取其他费用第种3
(一)本工程项目施工招标,招标代理服务收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(例如计价格号)文的
[20]1980需方)乙方非因产品型号有误、质量不合格或逾期供货之原因而退货,1应向供方支付货款的违约金,并承担因此而给甲方造成的实际损失;)乙方逾期付款的,以逾期款为额度,每月按向供方偿付逾期违2约金,直至款项全部付清本合同一式两份,双方各持一份,具有同等效力,经双方盖章有效合同如发生纠纷,双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均有权向人民法院起诉未尽事宜,另行协商解决、补充补充条款乙方不得将本合同设备最终成交价告之第三方,如有违约,甲方将不提供所销设备的售后服务甲方乙方名称名称地址地址代理人代理人日期日期电话电话传真传真有关规定及双方签订的有关代理协议执行
(二)场地使用费及公证费由方承担和支付
(三)专家咨询费、招标会务费、评标服务费由方承担和支付
(四)报名费及出售招标文件的费用由方收取
(五)招标人自本合同签订生效后日内预付招标代理费人民币万元,余款待招标人发出中标通知书并与中标单位签订施工合同后天内结清其它方式第六条甲方的权利和义务
(一)甲方的权利、依法选定招标方式;
1、确定工程的承包方式;
2、采用邀请招标方式的,可推荐投标人(其投标资格亦须审查);
3、依法决定评标委员会的组成人数并派出代表参加评标委员会;
4、在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人;
5、对招标文件中的实质性内容的审查把关;
6、了解招标工作情况并对乙方受委托事项进行监督;
7、对于由于乙方原因致使招标失败而造成甲方经济损失的,有权8要求乙方赔偿;、其它权利9
(二)甲方的义务、甲方指定(职务)作为甲方的全权代表,代表甲方联系和处1理招标过程中的有关具体事项,并派同志协助乙方开展招标工作;、依据本合同约定支付乙方代理费以及承担并支付相关费用;
2、负责工程前期报建工作,提供项目批文及规划许可证、报建表
3、向乙方提供招标所需的图纸、技术、服务、商务等材料和要求;
4、负责审核招标文件招标文件经甲方审核后,方可对外发售;
5、监督招标过程,派员参加开标、评标、定标工作;
6、与乙方共同确定评标委员会人员组成;
7、根据乙方提供的评标报告,确定中标人;
8、对评标内容保密,做好评标过程的有关保密工作;
9、应根据中标优选方案尽快确定中标人,并在招标文件基10础上,于定标后天内和中标人签订承包合同;
30、为了使招标工作顺利进行,甲方应负责协调招标项目的n外部关系,为乙方提供外部条件;、乙方提出的招标工作中需要由甲方决定或提供的事项,甲方12应及时给予解决;、对于乙方组织的现场踏勘、招标文件答疑和开标会应予积极13配合;、甲方与中标人签订承发包合同的情况应及时向乙方反馈,正式14签订的合同副本(或复印件)送一份交乙方存档、甲方在中标通知书发出后,收回落标人的施工图等资料并退15回投标保证金,在与中标人签订施工合同后退回中标人的保证金、其它义务16第七条乙方的权利和义务
(一)乙方的权利、在委托代理范围内负责组织招标过程的各项工作;
1、对选择招标方式和承包方式有建议权;
2、独立编制工程量清单;
3、对工程中按市场价格的材料的价格有调查和提议权;
4、乙方依据国家有关规定,向中标人收取招标服务费
5、对于由于甲方原因致使招标失败造成乙方经济损失的,有6权要求甲方赔偿、其它权利:7
(二)乙方的义务、乙方指定(职务)全权代表乙方联系和处理招标过程中的有1关具体事项,接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求;、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求,负责编制、2印刷、发售、解释招标文件;招标文件编写的内容应便于日后工程管理、规避招标人风险、建设目标可控;、及时向招标人报送相关资料,即在发售招标文件(包括答疑纪3要)的同时,按招标人要求的份数提交正式的招标文件给招标人,评标结束后的第二天将拟中标人的投标资料提交给招标人、刊登招标通告,发投标邀请函;
4、负责处理投标人有关招投标的问题,并主持召开招标文件答疑5会,并在招标中心审查后,形成书面材料分发给投标人;、负责接收投标人对工程量清单、招标文件、现场踏勘的疑问,6并及时将投标疑问书面通知招标人;、负责将招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招标投标活7动其它变更通知在公布,并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知、工程最高控制价等文件的时间、地点、联系人及电话、落实开标和评标地点等有关的招标事务;
8、提供专家库,与甲方共同确定评标委员会人员组成;
9、依据本合同规定承担并支付相关费用;
10、审查投标人资格,将审查结果通知各申请投标人;
11、与甲方协商确定开标程序,组织开标大会;
12、组织评标委员会进行评标,负责安排评标活动的有关事宜;
13、根据评标委员会的评标结论,向甲方提交评标报告;
14、根据甲方的定标意见,向中标人发出《中标通知书》,向落15标人发出《落标通知书》;并办理投标保证金退还事宜;、根据甲方的要求,协助处理合同执行过程中遇到的问题;
16、代理招标工作应严格遵守法律、法规的规定,按照法律程序17和方式组织招投标活动,圆满完成招标工作;、及时向甲方报告招标工作进展情况,积极采纳甲方的正当要18求和合理意见,注意维护委托人的合法权益;、乙方应按国家、地方有关造价编制管理规定和当地造价管理19部门规定的工程造价定额,并按当期公布的建设工程价格指数及当期建材市场信息综合价编制工程量清单和编制工程标底、认真编制工程量清单并对其准确性负责,负责向造价管理部20门送审所编制的工程量清单及工程预算标底事宜;、负责做好标底以及招标过程的有关保密工作;
21、负责向招投标管理机构及有关职能部门报备招投标文件和资22料;、对招投标文件进行归档管理;
23、如果由于非招标人的原因造成第一轮招标未能确定合格的承24包人,招标代理机构应负责再次招标,直至确定合格的承包人为止,由此引起的费用已包含在代理费价款内、其它义务25第八条违约
(一)任何一方违约均应赔偿对方因此而遭受的经济损失,赔偿额不超过代理费总额的%;
(二)甲方中途解除委托的,应按代理工作的已完工作量付费,并按照代理费总额的%向乙方支付违约金(或,约定定金的,不得收回定金)乙方中途辞去委托的,应按照代理费总额的%向甲方支付违约金(或,约定定金的,应双倍退还定金)第九条争议双方之间由本合同产生的或与本合同(包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索偿均应当首先通过友好协商解决;协商不成,任何一方均有权选择以下第种方式解决:、向地人民法院起诉1注管辖法院地可约定为被告所在地、合同履行地、合同签订地、房地产项目所在地等,上述地点的选定最好能指向我方所在地、向仲裁委员会申请按照该仲裁委员会的仲裁规则裁决,仲裁裁2决是终局的,对双方均具有拘束力注所选的仲裁委员会应以靠近我方所在地并节省费用为原则第十条其他
(一)任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方
(二)双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担
(三)合同未经双方书面同意,不得修改;若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的,双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件,补充协议与本合同有不同规定的,按照补充协议执行,补充协议未规定的仍按本合同执行
(四)合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行,或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行,并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性
(五)如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时,并不影响该方要求该条款仍被履行的权利;如本合同内任何条款确有被一方违反,而对方放弃对其追究时,不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反,或放弃在本合同下之任何权利
(六)附件应为本合同不可分割之组成部分,与本合同具有同等法律效力附件包括
(七)本合同自双方签字盖章之日起生效()本合同一式份,双方各执份,均具等法律效力A甲方(委托方)(盖章)乙方(代理方)(盖章)合同签订日期年月曰合同签订地点招标合同范本12招标人招标范围施工地点本招标工程项目的工期投标人资质及相关要求发包人委托勘察人承担建设工程项目,经双方协商一致,签订本合同本合同依据下列文件签订:《民法典》、《中华人民共和国建筑法》
1、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、2《建设工程勘察设计市场管理规定》、《市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用3权出让合同书》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
4、建设工程批准文件5
一、投标时间及施工工期
(一)投标时间及地点、招标时间年—月—日—时—分-一-1年—月—日—时一分招标地点O、答疑时间年—月—日—时—分一一2年—月―时—分0—答疑地点O、投标有效期投标文件在开标之日后一天内有效
3、投标截止时间年—月—日—时一分4
(二)进度计划投标人投标文件中的施工组织设计(或方案),发包人对进度计划提出质疑和合理修正时,投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,发包人代表将在三天内批复
(三)工程开工和工期开工时间年月日一年月日,工期历时天(日历日)
(四)工期延误、对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和发包人代表确认1签证后,合同工期相应顺延()由发包人原因造成的延误1()不可抗拒的自然因素2()重大的设计变更
3、非上述原因,投标人不能按合同约定的时间竣工,应承担违约2责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚元
二、工程质量与验收
(一)工程质量标准、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规1范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,发包方有权暂停其施工,由此产生的经济损失由投标人负责、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有2效依据,开工前由发包方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的补充依据开户行开户行帐号帐号招标合同范本2甲方发包方乙方承包方为了提高土地利用率,本着公平、公正、自愿的原则,经召开社员大会同意,公开招标,由乙方中标经甲、乙双方协调就土地承包事宜达成以下协议
一、甲方现将镇村组亩土地承包给乙方租种,承包期年,每年每亩承包费元,合计元--、承包期间五年,从年月日起到年月日止1在承包期内义务工由乙方承担,国家给予土地的各种优惠政2策也由乙方享受,甲方不承包土地的任何费用,承包期内,如乙方安装滴灌费用由乙方承担,甲方即不承担滴3灌费用水费、电费、滴灌管理,由承包人自己承担管理4水电费必须由乙方先交钱,队上再派水派水与村民同等待遇5滴灌如有机械损坏由承包人自己承担修理6在合同期内,如遇国家征收土地,甲方向乙方退还剩余
7、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必须事先3由监理工程师签署意见,并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施、发包方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),投标人不4得借故拒绝
(二)工程质量等级、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,1中标方如未达到质量保证的除限期整改外,罚没质量履约金、本工程质量等级一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为2准,创杯以获奖正式证书为准、本工程发包人委托监理公司监理
3、隐蔽工程验收,投标人必须提前三天通知发包人及监理公司,4经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工
三、合同价款与保证金
(一)工程款支付完成工作量的—支付工程款—____元;____元完成工作量的—支付工程款—;____元完成工作量的——%,支付工程款—;以有关部门审核作为付款依据(具体另商议)
(二)合同价款的调整发生下列情况之一的合同价格可以调整()暂定材料价确定(需经发包方主及监理公司签证);1()设计变更需经设计院发包人及监理公司签证;2()中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件3
(三)保证金()投标人在递交投标文件时,应同时提交人民币1万元的投标保证其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式,采用其他格式应事先征得招标单位的同意()投标人的投标保证金,在中标人提交了履约担保并签订了2合同协议书后退还
四、保修、本工程保修期限,执行国家《建设工程质量管理条例》,1土建年,防水落石出年,安装年、保修期从发包人批准的竣工之日算起工程的保修押金为工程2总造价的(其中为屋面工程保修押金),在保修期满天后,3%15%退还保修金(不计息)、保修期间出现的质量问题,投标人应在接到发包人通知日起三3天内前来负责做无偿修理如逾期,发包人有权请第三方进行修理,其修理费用由投标人负责、竣工后,投标人应按规范进行沉降测量,并将资料提供给发包4人
五、其他、本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需1分包部分,应经发包人许可项目经理在工地现场时间到位率如少于—%,且中途无故更换项目经理,发包人有权按工程总造价的扣1%〜5%取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由投标人负责,发包人保留索赔的权利、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工,施工2中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由投标人负责,发包人不负任何责任、必须切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,3搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由投标人负责,发包人不负任何责任、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求4的资料三套,其中二套为原件、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力5招标单位(盖章)地址联系人电话年—月一日招标合同范本13本合同双方委托单位(甲方)代理单位(乙方)合同签订日期年月日委托方将的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同
一、代理业务的内容、形式甲方委托乙方组织建设工程招标活动工程概况本次招标范围施工图纸内容、招标代理的内容填写申请表格,编制招标文件(包括编制资1格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务;、招标代理形式邀请招标2
二、工作条件和协作事项、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)
1、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资2料、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法3规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书4
三、委托期限本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止
四、费用支付方式及日期本工程造价为人民币大写),收取代理费用合计人民币(大写)付款方式为现金或转帐,全部费用应在中标通知书发出时一次性付清甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付元或仅支付元,乙方均无异议
五、违约责任、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
1、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款约定支付代理2费用,否则一切责任由委托方自负、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相3关部门进行调解、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同4条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构一份5
六、双方协议的其他条款甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月―日招标合同范本14本协议书于年_月—日由_(以下简称“业主”)为一方与—(以20_下简称“承包人”)为另一方签定鉴于业主欲建成本项工程,即并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书达成本协议、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋1予它们的相同的含义、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一2部分进行阅读和理解()中标函;a上述投标书;b合同条件;c规范;d图纸;e工程量清单f、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特3此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式4向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬特立此据本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立在—在场的情况下,盖的正式印章如下或在—在场的情况下,由上述签字盖章并递交业王签名承包人签名招标合同范本15根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定,就以下简称项目的招标委托事宜,经双方协商,达成如下协议:
一、总则.双方根据国家法律规定建立委托代理关系,遵守和执行国家的1各项方针政策、条例和法规,以保证招标工作的顺利完成双方承诺本着对国家利益和企业利益负责的原则,为保证项目
2.设计的质量,在工作中密切配合,分工协作,充分发挥各自的优势,共同努力,确保高质量、高效率地完成本项目的设计招标工作
二、委托范围委托项目___________________________________
1.委托内容
2.
三、工作分工、甲方职责1向国家有关部门办理项目审批手续1甲方负责向乙方提供招标项目的背景情况、项目批准文件复2印件和项目招标所必需的.技术资料、图纸等甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明3协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作4参与标前答疑会和开标大会5组建评标委员会6根据乙方发出的中标通知书,与中标人签订合同
7、乙方职责2在甲方委托的招标范围内,组织招标工作1负责招标文件的编制2招标文件的印刷和发售3编写和刊登本项目的招标公告4澄清投标人提出的有关招标文件中的问题必要时,修改招标文5件组织现场勘察和标前答疑会6接收投标文件、组织和主持开标,根据国家的有关规定将开标记7录报送有关主管部门负责组建评标委员会,与甲方共同研究确定评标委员会的人员组8成评标委员会中技术及经济专家由业主在监督部门的监督下从当地政府专家库或者招标代理机构的专家库中随机抽取向中标人发出中标通知书,通知中标人与甲方签订合同9整理招标、评标文件交甲方存档
10、共同责任3共同遵守《中华人民共和国招标投标法》的相关规定;招标活动进行过程中和招标完成后,双方均有责任对对方的有关商业和技术秘密保密
五、费用、甲乙双方各自承担招标过程中自己所发生的各项费用
1、乙方直接向中标方收取招标代理服务费元(七万八千元人278000民币)本合同签订后甲方在日内向乙方支付合同总价的代理费用540%作为本项目招标的前期费用,待整个招标结束后,甲方再向乙方支付其余的全部代理费、乙方按有关规定收取投标人的投标保证金(具体金额在招标文件3中确定),并在招标完成后按有关规定负责退回给投标单位(不计利息)
六、保密有关购买招标文件的潜在投标人名单,投标文件的审查、澄清、评估、比较,以及有关授予合同的意向,均不得透露给任一投标人或与上述工作无关的人员
七、协议书生效及其它.本代理协议一式陆份,甲方肆份、乙方贰份,经双方代表签字盖1章后生效.未尽事项,由双方协商以补充协议的方式解决,补充协议为本协2议不可分割的组成部分.在本协议执行期间,如遇国家颁布新的法律或规定与本协3议相矛盾,以国家法律规定为准包费,合同自动终止,甲方不给乙方任何赔偿
三、付款方式自双方签订合同之日起,乙方一次性付清五年土地承包费元否则不予划给土地
四、双方责任如有违约,给对方造成的经济损失,违约方向对方赔偿承包土地总金额的违约金不经甲方同意,不得改变土地种植30%性质,不得转包、转让如乙方违约,甲方即收回土地,损失由乙方承担并按违约处理
五、本合同一式四份,甲、乙双方签字即生效,到履行合同期满为止甲方签字乙方签字年月日招标合同范本3海招代字()第号项目名称委托单位(公章)(甲方)代理单位工程招标代理有限公司(公章)(乙方)合同签订日期年月日本合同双方甲方乙方地址地址电话电话传真传真法人代表法人代表授权代表授权代表签约地点时间年月日委托单位(甲方)代理单位(乙方)工程招标代理有限公司委托方将项目的招标事宜委托乙方代理,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定,合同双方经协商一致,签订本合同
一、代理业务的内容、形式、甲方委托乙方组织建设工程招标活动
1、工程概况
2、本次招标范围3()招标代理的内容填写申请表格,编制招标文件(包括编1制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务()招标代理的形式2
二、工作条件和协作事项、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)、委托方提供能够满足施工,标价计算要求的施工图纸及技术资2料;或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算、乙方代理过程中,遵守国家、地方有关工程建设招标、投3标法规,坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则,按照有关程序规定进行,接受招标监督管理部门的监督、委托代理人在签订本合同时,应出具委托证书4
三、委托期限本合同自签订之日起执行,中标通知书签发后自行废止
四、费用支付方式及日期、本工程造价为人民币(大写),收取代理费用合计人民币(大1写)付款方式为现金或转账,代理费用应在开标前全部付清代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用(收费标准按国家计委计价格号)[_]
1980、投标单位购买标书每份工本费计人民币元(大写),2所得归乙方
五、违约责任、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
1、委托方应提供真实可靠的相关资料,及按第四款第一条约定支2付代理费用,否则一切责任由委托方自负、双方在合同执行过程中出现争议,可协商解决,也可由相关部3门进行调解、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同4条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,报招标管理机构5一份
六、双方协议的其他条款委托方(甲方)代理方(乙方)工程招标代理有限公司法定代表人(签章)法定代表人(签章)单位地址单位地址联系电话联系电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行银行帐号银行帐号签定日期年月日招标合同范本4本协议书于—年—月—日由(以下简称“业主”)为一方与(以下简称“承包人”)为另一方签定鉴于业主欲建成本项工程,即并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书兹为以下事项达成本协议、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋1予它们的相同的含义、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为2其一部分进行阅读和理解:中标函1上述投标书2合同条件3规范4图纸5工程量清单
6、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额,承包人特3此立约向业主保证在各方面均遵照合同的.规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式4向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬特立此据本协议书于上面所定的日期,由有关双方根据其各自的法律签署订立在在场的情况下,盖的正式印章如下或在在场的情况下,由上述签字盖章并递交业主签名承包人签名联系人联系人招标合同范本5。