还剩46页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
转让购房合同篇13转让购房合同篇1甲方身份证号码身份证号码乙方身份证号码鉴于甲方已经于年月日与有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为海口市海口市—北侧—A3栋住宅楼A3-504房,建筑面积为
91.61平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守
一、转让价款、支付方式
1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;
2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币电话住址甲方配偶身份证号电话住址乙方(买方)身份证号电话住址鉴于
1、房屋性质本房屋是由的名义兴建的集资房,位于甲方是的工作人员,现有一个购买一套级干部住房的购房指标
2、甲方愿意将其单位本次建房的购房指标转让于乙方
3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款
4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项,并以自身的名义向其单位缴纳
5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方所有
6、甲方须保证房屋性质不属于经济适用房与军需房
7、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日起至房屋产权过户于乙方名下期间,甲方只是该集资房的名义产权人,乙方为此房屋的实际产权人为明确双方的权利和义务,以达上述目的,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议第一条、集资房屋的基本情况及产权实际人约定
1、甲方单位集资建设的房屋坐落于甲方依据其单位的规定,可通过集资建房取得一套建筑面积约平方米的房屋的产权具体楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积根据甲方单位规定方式确定
2、自乙方向甲方结清本协议第二条款转让金额及支付方式约定款()之日始,乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人第二条、转让金额及支付方式因该房屋尚在建设阶段,甲方同意将该房屋(包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施)购房指标转让给乙方,乙方在签订本协议之日起三日内,向甲方支付人民币元其中购房指标转让费为人民币,甲方为该房屋垫付的购房款为人民币元,共计元剩余购房款及办理相关房屋交割费用,根据甲方单位规定方式和时间缴纳第三条、购房款项缴纳根据甲方单位要求的交款时间和数额,乙方将房屋购房款交付给甲方由甲方代替乙方及时缴纳予该单位甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件第四条、除购房款外的费用承担本协议履行过程中,因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方承担甲方仅收取购房指标转让费第五条、房屋产权手续办理甲方应按本单位的要求,及时办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作,及时提交各种资料,以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权第六条、房屋交付、产权证的办理和取得一)房屋交付协议约定的房屋建成后,若甲方单位将房屋交付于甲方,则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方乙方即行使基于实际产权人对该房屋的所有权益二)产权证的办理和取得
1、甲方有义务及时和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料甲方有义务协助乙方及时按的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续
2、如果甲方单位不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下,则甲方应在取得该房屋产权证书后,将以其名义取得的房屋产权协助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)
3、无论出于何种原因,致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下,在此期间,乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张任何异议第七条、甲方的权利和义务
1、在签订本协议后,甲方应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方甲方有义务协助乙方及时按的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续,协助乙方在办理该房屋产权证、土地使用证前办理房屋产权变更登记手续,但甲方不承担相关手续费;
2、在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理该房产交割的一切相关手续,除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费、房产证、土地证及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,甲乙双方不得要求对方支付其他的费用;
3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者由于甲方工作调动而使购房指标被取消,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同指标转让费一并退回给乙方,协议自行终止;
4、甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人,否则视为违约
5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标,否则视为违约
5、接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知)甲方应在二十四小时内通知乙方;
6、当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方第八条、乙方的权利和义务
1、在签订本协议后,乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按的要求付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费、产权证、土地证等相关费用,以及届时更名、过户等手续的所有相关费用;
2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;
3、若三年内由于各种原因没有开工建设,乙方有权要求甲方退还支付给甲方的所有费用;
4、乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用;
5、本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;
6、本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力,承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约
7、在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则视乙方违约
8、开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担第九条、其他约定
1、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约按本条款解除协议时,甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同转让费一并退回给乙方
2、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房转让协议内容,本协议也不对开发商公开
3、由于目前该房屋所属小区具体房价不明确,甲、乙双方均达成合意,双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格,否则视为违约
4、届时该套房屋的实际价格,以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准
5、签订本协议时,甲、乙双方向对方提供身份证复印件作为附件甲方还向乙方提供工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方双方均不得将以上证件提供第三方,否则追究法律责任
6、协议终了中止时,甲方需将乙方证件复印件(署名件)及乙方出具的相关收据退还乙方;乙方需将甲方证件复印件(署名件)及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方
7、双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行时,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益第十条、违约责任
1、协议履行中,甲方擅自终止协议,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要赔偿乙方双倍购房指标转让费
2、乙方违约或中止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方
3、在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费第十一条声明及保证本协议签订时,需经过双方配偶及第一法定继承人同意第十二条争议的处理甲方乙方年月日转让购房合同篇5身份证号码乙方身份证号码经双方自愿、平等协商,就—团购房的认购权转让达成如下协议第一条甲方自愿将—系统团购房的‘认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权该团购房具体状况如下
1、转让的团购房认购权座落于一路街道办事处,名称为“一”,建筑面积为90至120平方米,认购房屋必须同时认购车位一个
2、该团购房均价为3800元/以,建成后因楼层和差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/疔第二条乙方一次性付给甲方认购资格转让费元,原认购协议交由乙方保管第三条乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任第四条如果—地产开发有限公司于—签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费第五条本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约第六条本协议一式二份其中甲方留执一份,乙方留执一份甲方乙方签约日期年月日转让购房合同篇6出卖方(甲方)买受方(乙方)第一条房屋的‘基本情况出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第—层,共_(套)(间),房屋结构为,建筑面积平方米第二条价格该房屋售价总金额为人民币元整第三条付款方式分两次付清,乙方于—年_月_日向甲方付元,剩余元于—年_月_日付清第四条交付期限出卖方应于本合同生效后,将该房屋付给买受方第五条关于产权登记的约定在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续第六条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任第七条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补克协议第八条本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国和有关法律、法规和政策执行第九条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决协商不成时,甲、乙双方同意由临汾仲裁委员会仲裁第十条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效本合同一式两份,甲、乙双方各执一份出卖方(甲方)买受方(乙方)—年一月一日—年月日转让购房合同篇720万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;
5、乙方与开发商有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方可以与开发商有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的甲方—乙方——年,甲方与买卖合同,合同编号根据购房合同约定,—年月日,甲方向有限公司交付了房款,青岛有限公司于一年向甲方交付了房屋房屋座落于室该房屋性质为公寓经协商,各方达成如下协议
一、本协议签订之日起,甲方将该房屋交付给乙方,并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、维修费等相关费用购房合同中甲方的.全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、使用、出租、转让、受益等权利
二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知有限公司
三、乙方有权依据甲方与有限公司所签订的购房合同,到有关部门办理房屋产权登记等相关手续,甲方须无条件协助乙方
四、合同转让价格总价人民币大写万元整,乙方于本协议签订之日交付定金元,交付合同转让款元
五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议因甲方的原因导致本协议无法履行时,甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失双方履行协议后,如遇政府规划搬迁、拆迁等情况补偿归乙方所有
六、各方一致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方一致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求、协议书内容和裁决结果本案仲裁费由乙方承担甲方乙方—年—月—日转让购房合同篇8甲方身份证号乙方身份证号
一、甲方自愿将甲方所在单位在保利房地产(集团)股份有限公司团购的在建住宅一套,位于,户型面积120平方(三室两厅两卫)的购房指标转让给乙方
二、甲方购房指标转让费用为人民币柒万元整因甲方已经交付了购房报名费和购房定金合计人民币壹万元整,所以乙方须支付甲方的金额为人民币捌万元整乙方于—年—月一日向甲方一次付清甲方在收到乙方支付的人民币捌万元整,同时将购房报名费收据壹张、购房定金收据壹张及房屋订购卡交给乙方
三、按照甲方单位文件,该房屋完全为商品房性质,不是单位集资房或经济适用房,且甲方对该房屋指标拥有处分权,转让该房屋指标不存在法律障碍,不涉及第三方的权利如果因甲方单位的建房政策发生变化,而不能确保本条前述情况,则认定为因非甲方人为因素导致合同不能履行甲方全额退还乙方捌万元整,同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方
四、甲方在收到乙方支付的全部金额后,必须积极协助乙方办理购房的相关手续,并及时向乙方提供房屋建设的、相关信息,当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方甲方房屋楼层单元号抽签决定,抽签时间以甲方单位通知为准,届时甲乙双方共同到场,由甲方无条件协助乙方进行抽签
五、自协议签订并付清全款之日起,今后有关该房产发生的费用(如各种税费、水电安装费、装修费及房产证办理所需费用等)均由乙方负责支付,与甲方无关待可以签订正式购房合同时,甲方协助乙方与开发商直接签订有效的购房合同在此过程中如有更名过户费用,由甲方单独承担,甲方承担有关更名过户的各种费用
六、根据甲方单位文件,该商品房合同均价(即开发商定价)为每平方人民币叁仟贰佰捌拾元,在正式购房时均价上下浮动不超过20虹若签订正式购房合同时,均价超过每平方4000元,超出了乙方能承受的范围,则认定为非甲乙双方人为因素导致合同不能继续履行,乙方有权利向甲方提出全额退款,甲方全额退还乙方捌万元整,同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方
七、双方约定,今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责,甲方仅有从旁协助的义务乙方必须遵守开发商的有关规定,不得擅自改变房屋结构,因该方面原因产生的责任均由乙方承担,与甲方无关
八、自本协议签订之日起,若三年内开发商无法交房,可以认定为因非人为因素导致合同不能继续履行,乙方有权利向甲方提出全额退款甲方全额退还乙方捌万捌仟肆佰元整(含利息),同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲o
九、违约责任协议生效后,甲方不得以任何借口收回房屋指标权,如因甲方人为故意不协助乙方购买此房或确要收回房屋指标权,属甲方违约,甲方须赔付乙方违约金人民币捌万元整,并将乙方已交付甲方的全部金额退还乙方,共计人民币拾陆万元整乙方在签订本协议后如无上述条件而反悔不购买此房或不配合办理更名手续,则属乙方违约,乙方须赔付甲方违约金人民币捌万元整,乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方
十、本协议条款涂改无效,协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力本协议自甲乙双方签字之日生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—0转让购房合同篇9甲方:身份证号:乙方:身份证号:经双方友好协商,本着互惠互利的原则甲方自愿将在享受到职工可认购指标房的优惠政策即购房指标,有偿转让给乙方享有现就转让事宜,制定如下合同,供双方信守:一.本合同购房指标仅指的认购指标,双方确定认购房指标为m20二.甲方收取乙方购房指标转让费人民币元在签订本合同支付元,房屋产权证从甲方过户到乙方后支付元三.甲方责任
1.在没有更名前,甲代表乙方到(或开发商)签订有关购房协议;帮带乙方拿各期房款到(或开发商)指定的地点缴费,票据有归乙方保存
2.甲方帮助乙方办理房屋产权登记,过户等手续,费用在壹万元之内由乙方支付,过户费超过壹万元,由甲乙双方共同承担各自支付一半没有过户前,甲方不得用该房屋产权证来承保、抵押等经济活动,产权证办理好后由乙方保管
3.在签订本协议后,甲方应当全力配合乙方办理选房及该房产过户的一切相关手续.
4.若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建,或者使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款其它已支付款项
5.甲方将购房指标转让给乙方后,不得将该购房指标再行转让他人;
6.接到单位关于购房的各类通知后(如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知),二十四小时内通知乙方;
7.当房屋建成并交房时,甲方应及时通知乙方,并在两日内将房屋钥匙交给乙方四.乙方责任
1.在签订本协议后,乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费,及时按要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费等手续的所有相关费用,甲方应协助乙方房屋更名;
2.乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款;
3.若三年内由于各种原因没有交房乙方有权要求甲方退还购房指标转让费并中止该合同;
4.乙方有权将房屋转让第三方,甲方不得干预及索取其他费用
5.本协议签订后,甲方因该房屋所取得或享有的各项优惠福利政策(包括但不限于:—房屋面积的赠送和增加,房屋相关税费的减免)均由乙方享受,甲方不得借此要求乙方再行补偿;
6.本协议签订后,乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议,如乙方中途退出该协议将视为违约
五、违约责任:
1.本协议签订后,甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人,或单方面终止本协议,导致乙方未能购买该房屋的,视甲方违约,甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外,还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并赔偿双倍购房指标转让费乙方违约或终止本协议,甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费,购房款及其它已支付款项等,甲方应在一周内返还乙方;
2.在房屋选房、更名、过户等过程中,由于乙方不能按时交清房款及手续费等,造成房屋不能顺利选购、更名、过户,甲方不承担责任,且不退还购房指标转让费
3.在乙方最终取得房屋所有权之前,乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途,否则乙方以违约论处
4.若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行,本协议自动失效,且不视为双方违约按本条解除协议时,甲方应退还给乙方已付全部款项,甲方应在一周内返还乙方
5.开发商向甲方交付房屋当日,甲方即告知乙方,并及时同乙方办理房屋交割手续甲方向乙方交割房屋后,所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担
六、其他
1.签订本协议时,甲乙双方向对方提供身份证复印件作为附件甲方还向乙方提供工作证和结婚证的复印件、住宅申购意向金收据或合同和其他已交款项收据原件,届时乙方出具相关收据给甲方双方均不得将以上证件和提供给第三方,否则追究法律责任
2.双方约定因国家政策、单位原因造成本协议无法及时履行的,甲方应提前通知乙方,并继续配合乙方取得相关权益
3.双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房权转让协议内容,本协议也不对开发商公开
4.本协议签订时,已经过双方配偶及子女或父母同意本合同双方经平等友好签订,不得反悔按谁违约谁负责的原则违约者要加倍赔偿对方一切经济本合同未尽事宜由双方共同协商解决,协商不下得,双方均可向人民法院提起诉讼本合同一式两分,甲乙双方各执一份甲方(公章)乙方(公章):____________法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月日年月一日转让购房合同篇10卖方_____________________联系方式_____________________买方_____________________联系方式_____________________卖方公证人_____________________联系方式_____________________买方公证人_____________________联系方式_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产,达成如下协议第一条房屋基本状况甲方所售房屋位于,号楼,东单元六楼东户,主房建筑面积平方米,储藏室平方米,水电暖及通信设施均齐全
1、甲方自愿将房屋出售给乙方
2、乙方自愿购买上述房屋
3、甲方系本合同项下房屋的所有权人,甲方保证已向乙方如《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币20万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币1万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第
1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币20万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违实陈述上述房屋权属状况及其他基本状况,且保证该房屋不受他人合法追索
4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民,且对该房屋买卖的有关事项清楚明确第二条房屋价格甲乙双方约定房屋的成交总价格为元整该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用第三条房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳
1、乙方应在本合同签字生效当日,将房屋总价款元人民币一次性全部付清,甲方同时将该房屋及其附属设施移交给乙方,由乙方完全占有该房屋及其附属设施,甲方不得干预
2、甲乙双方约定该房屋办理过户手续时,甲方需无附加条件,积极协助乙方办理过户,过户费用应由方在办理过户手续时向相关部门交付
3、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担
4、截至本合同签订之日,甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担
5、合同签订当日,乙方需在甲方的协助下对房屋及其附属设施等进行验收,完成上述各项后,双方签署交付单,确认完成交
6、待房产买卖手续办理完后,水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理第四条甲乙双方需充分认识的相关条款,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
1、由于公司职工房产手续尚在集中管理中,自房屋交付至正式办理房产过户手续尚需一定时间,合同双方对此已有清醒认识,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
2、自房屋交付至办理正式的房产过户手续期间因法律、政策造成前述税款和费用的增减以及房价波动所带来的风险,合同双方已有清醒认识,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
3、本合同自签订当日甲方将房屋交付乙方该房屋的损毁、灭失的风险,自房屋交付之日起转移至乙方,乙方对房屋现有状况做了充分了解,无任何异议,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
4、由于本房产系公司职工集中管理的房产,甲方承诺在乙方使用该房产时,公司规定的允许甲方享有的关于该房产的一切福利转由乙方享有,甲方不向乙方以任何理由要求支付公司和相关其他部门要求甲方支付的各项费用,转由乙方支付,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
5、由于本房产系公司职工集中管理的房产,甲方承诺在乙方使用该房产期间,若公司要求或允许置换房屋,该房屋所享有的置换福利应由乙方享有,甲方应无条件协助乙方置换,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同
6、本合同未进事宜应由甲乙双方另行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力第五条甲乙双方的违约责任
1、甲方应保证上述房屋权属清楚、无任何纠纷如该房有设定抵押或被查封等限制产权转移的‘情况时甲方应及时告知乙方,并负责于本合同签订之日前解决完毕如甲方不能及时解决上述问题,由于甲方个人原因致使房产不能过户或者出现诉讼纠纷,视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方退还全部房款并赔偿损失
2、在乙方要求且条件允许能够办理房产过户手续时,甲方不得以各种理由拖延或拒绝协助乙方办理,在双方确认可以开始办理过户手续之日起三十日内甲方不能协助乙方办理过户手续的,视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方退还全部房款并赔偿损失
3、甲乙双方对双方约定的房屋转让款、房屋及其附属设施等无异议,甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约,该方须向对方赔偿损失
4、凡法律、政策规定的有关该房屋的应由甲乙双方负担的一切税款和费用均有甲乙双方共同承担,甲乙其中一方由此产生异议拒绝付款的则视为该方违约,另一方有权追究该方的刑事责任,并要求该方赔偿损失
5、甲乙双方对本合同规定的第四条甲乙双方需充分认识的相关条款无异议,若甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约,另一方有权追究该方的刑事责任,并要求该方赔偿损失第六条本合同履行如发生争议,由甲乙双方在公证人的公正下友好协商解决,协商不成的,可向市中区人民法院提起诉讼第七条本合同自买卖双方及双方公证人签字或盖章之日起生效,合同一式四份,双方及双方公证人各执一份第八条买卖双方约定的其他事项在双方可以办理房产过户手续时,甲乙双方应另行签订一份房屋买卖合同报房产管理部门第九条甲乙双方及双方公证人签章卖方签章买方签章卖方公证人签章买方公证人签章:—年—月——日—年—月—日转让购房合同篇11甲方身份证号码乙方身份证号码经双方自愿、平等协商,就—团购房的认购权转让达成如下协议第一条甲方自愿将—系统团购房的认购权转让给乙方,乙方已充分了该团购房的具体状况,并自愿买受该房认购权该团购房具体状况如下
1、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于—路街道办事处,名称为“—”,建筑面积为90至120平方米(此面积不含地下车位面积),认购房屋必须同时认购车位一个
2、该团购房均价为3800元/m2,建成后因楼层和—差异等因素,实际价格可能会高于和低于3800元/m2o第二条乙方一次性付给甲方认购资格转让费元(大写元),原认购协议交由乙方保管第三条乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间,以开发商通知时间为准,具体选房、抽房事宜由乙方负责,甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续乙方对所购房屋自行承担风险,甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任第四条如果一地产开发有限公司于—签订的房屋认购协议失效,甲方退还乙方全部转让费第五条本协议为一次性转让协议,甲乙双方签字后生效,双方不得违约’第六条本协议一式二份其中甲方留执一份,乙方留执—份甲方(签章)乙方(签章)签约日期年月日甲方(转让方),性别,年龄岁,民族,文化,身份证号码,电话,住址乙方(受让方),性别,年龄岁,民族,文化,身份证号码,电话,住址鉴于
1、甲方享有—房地产开发有限责任公司开发的—项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经平等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房
二、该套商品房购房权利转让费为万仟佰拾元整(¥元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等该转让费于本协议签订后日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理各种购房手续的.,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,并应向乙方承担壹拾万元违约金当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还;若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效甲方乙方签订地点—省—市签订日期20—年—月—日转让购房合同篇12甲方(转让方)性别年龄岁民族文化身份证号码电话住址乙方(受让方)性别年龄岁民族,文化身份证号码电话住址鉴于
1、甲方享有—房地产开发有限责任公司开发的—项目一套商品房的购买权,并已交纳部分购房款(订金)
2、甲方决定将购买该套商品房的权利转让给乙方,乙方愿意受让购买该套商品房的权利为了明确甲乙双方的权利义务关系,甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房权利的有关事宜,经平等协商达成一致意见,根据我国合同法及相关法律法规的规定,特签订本协议
一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方,甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的,名义购买该套商品房
二、该套商品房购房权利转让费为万仟佰拾元整(¥元),该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等该转让费于本协议签订后日内一次性支付给甲方,甲方收到该转让费后,应向乙方出具《收据》
三、甲方收到乙方的转让费后,甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有
四、本协议签订后,甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续,《商品房买卖合同》由乙方直接与房开公司签订
五、因种种原因,如果房开公司只同意以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理各种购房手续的,则以甲方名义签订《商品房买卖合同》并办理购房的各种手续,甲方应予以配合所发生的所有费用(包括购房款及相关税费等)全部由乙方承担,房屋产权归乙方所有,乙方享有房屋完整的占有、使用、收益和处分的权利,甲方无权处分该套商品房
六、若以甲方名义购买该套商品房的,甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租,否则,甲方应赔偿乙方的全部损失,约金人民币20万元;
6、开发商有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务甲方联系人,地址电话电邮乙方联系人,地址电话电邮
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效
4、甲方于年月日与有限公司签订编号为的《商品并应向乙方承担壹拾万元违约金当房屋可以办理过户手续时,甲方均无条件配合过户若甲方故意不配合办理相关手续的,甲方应向乙方承担伍万元违约金,并赔偿乙方的全部损失
七、本协议签订后,甲乙双方均不得返悔若乙方返悔,则乙方所交转让费不予返还若甲方返悔,则甲方应双倍返还乙方所付转让费,并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失
八、甲方应根据乙方的要求积极配合办理购房、验收、过户等相关手续,甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方承担
九、本协议所称“全部损失”,包括预期利益损失和律师费
十、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决
2、本协议一式四份,甲乙双方各执两份
3、本协议自甲乙双方签字之日起生效甲方乙方签订地点—省—市签订日期—年—月—日转让购房合同篇13甲方_________________乙方根据《民法典》和省省直机关房改政策,甲乙双方就集资建房购房事项达成协议如下
一、甲方决定采取集资建房的办法建设教职工住宅乙方同意接受《集资建房分配方案》,自愿决定参加集资建房购房
二、甲方应在住房分配前向乙方提供集资建房的规划方案、楼座位置和楼房的户型乙方依据《集资建房分配方案》的规定参加集资建房选房积分排队,有校外房改房的住户,需产权单位与签定住房返售协议,不能签定协议者,取消其排队选房资格积分排队公示三榜后,依据甲方通知的时间和地点参加选房选房前乙方领取《集资建房选房通知书》时交付订金万元乙方于选房前可以放弃选房权,但在选到住房,集资建房通知书经甲方确认后,所交订金转为定金,乙方不得弃权,否则,乙方所交万元定金甲方不再退还乙方选房后如因甲方原因致乙方最终不能入住,甲方须向乙方双倍返还定金如无上述违约情形,定金抵作购房款
三、乙方在选到集资建房宿舍楼单元室后,由甲方在发给乙方的’《集资建房选房通知书》上签字盖章确认在甲方通知交纳集资房款前乙方需将原住房的房产证件交房改办公室选房结束后,由甲方张榜公示选房结果,对弄虚作假者,甲方有权收回其所选住房
四、乙方根据自己所选住房,按照建筑面积加分摊面积预算价款为元若选到顶层带阁楼的住房,必须同时交纳阁楼预算款,阁楼预算房款暂按住房预算价格的%交纳,地下室按所选楼号按单元和房号搭配分配,依据其建筑面积按住房预算单价房款的%交纳预算房款预算房款共计元.预算房款自选房之日起日内一次交齐逾期未交齐预算购房款或选到住房后因个人原因放弃,所选住房由另行分配,除定金不予退还外,甲方将于本次分房工作结束后退还乙方已交预算房款,不计利息
五、在工程竣工后,甲方将经过建筑工程质量监督部门验收合格的房屋交付乙方乙方必须在领到住房钥匙后日内将原住房交给甲方,乙方保证除上述房屋外,没有其它房改房和公有住房,否则,甲方将不再给乙方办理相关的购房手续并收回乙方所选集资房若乙方不按时交回所选集资房,乙方同意自上述日期限届满后,甲方按集资房建筑面积当年的成本租金的倍每月在乙方工资中扣除集资房的租金,直至乙方交回原住房或集资房为止
六、集资房经评估后,乙方所购住房面积、售价按照届时省省直房委办确定的评估结果执行,超标面积暂依据省直房委办号和政办发号文件执行甲方按照届时山东省省直房改的有关政策为乙方办理购房和换购房手续,所发生的费用由乙方负担,乙方依据该评估结果结算购房款,多退少补,集资房款结算完毕,甲方再向乙方发放个人《房屋所有权证》
七、在甲方发放集资建房钥匙前乙方调离或出国逾期不归,甲方取消乙方购房资格,收回乙方所选集资房,退还乙方已交预算房款和定金,不计利息
八、在楼房建设过程中,乙方未经甲方和施工方允许,不得进入施工现场,不得干预和影响楼房的正常施工和管理乙方可以通过学校房改领导小组和基建处对施工过程和建筑质量进行全过程的了解和监督
九、乙方对房屋装修不得破坏建筑主体结构和公共设施,因乙方改造所造成的一切经济损失和相关责任由乙方全部负责并承担相应的赔偿责任
十、所建集资住房全部实行物业管理,乙方入住后必须服从物业管理的有关规定和要求
十一、本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,公证处留存一份本协议书自双方签字盖章并共同申请省公证处公证后生效,公证费用甲乙双方均担甲方_____________年—月—0乙方_____________年月日房买卖合同》为本协议书附件甲方乙方时间地点转让购房合同篇2单位团购房屋指标转让合同甲方(出售方)身份证号码乙方(购买方)身份证号码甲、乙双方在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,供双方共同遵守
一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套(包括地下停车位)
二、该住房项目位于,具体位置以团购房合同为准
三、该住房价格、面积以团购合同为准
四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定
五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的‘一切权利亦归乙方所有甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担
六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管
七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任若甲方及时通知后,乙方未及时交纳,所造成的后果由乙方承担
八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方
九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币(¥元)同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币(¥元),以上两项合计人民币(¥元)
十、乙方应在年月日前向甲方支付指标转让费如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金
十一、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除
十二、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金壹拾陆万伍仟元整(¥
165000.00元)
十三、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理
十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力
十五、以上合同内容是甲方、乙方真实意思的表示,从签订之日起生效甲方(签字认可)联系电话乙方(签字认可)联系电话现场证明人联系电话年月日转让购房合同篇3甲方(卖方)乙方(买方)甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款
一、甲方自愿将坐落在市区渝州路2小区3号楼4单元405室(建筑面积120平方米,储藏室40平方米,产权证号100——5420)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整即人民币小写io元
三、乙方在签订本合同时,支付定金三十万元整,即小写300000元o
四、乙方支付定金之日起2个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)o
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担
七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额
八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等
九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付五十万元的违约金一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期—日,应向对方支付五十元罚金,逾期―日视为毁约如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款
十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号1008485),空调两台(型号0158549),热水器(型号1094554),浴霸(型号1026985),饮水机(型号1089264),音响两台(型号258695),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)
十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效
十二、附加条款
1、转让过后,甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改甲方(卖方)赵—(印)身份证号住址—市—区歇台子长石村24号电话年一月―日乙方(买方)张—(印)身份证号住址省市南坝镇23号电话转让购房合同篇4甲方(卖方)身份证号。