还剩58页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程施工合同(汇总12篇)工程施工合同篇1发包人(以下简称甲方)统一社会信用代码通讯地址风险提示对于承包方的主体资格审查应从有无企业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书等方面最好是具有相应施工资质的公司主体如果承包方是个人,存在以下风险
1、本合同可能被认定无效;建议发包给有资质的单位;
2、对方所雇佣的工人发生工伤,对方直接携款跑路,我方可能被要求承担赔偿责任;建议让对方给工人购买意外险承包人(以下简称乙方)统一社会信用代码通讯地址甲乙双方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,结合本工程施工具体情况,经甲乙双方充分协商,就工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行
一、工程概况
1、工程名称
4、本合同未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理
5、乙方应及时发放民工工资,由于拖欠民工工资造成不良影响,按违约处理
十、争议解决甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧,双方应通过友好协商解决,协商不成的,双方可向工程所在地人民法院提起诉讼
十一、其他
1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决
2、本合同经双方法定代表人(或代理人)签字并加盖单位公章后生效,工程完工,工程价款结清后自然失效
3、本合同一式份,双方各执份,具有同等效力甲方(盖章)签约日期乙方(盖章)签约日期工程施工合同篇2甲方乙方甲、乙双方本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意达成以下条款
一、工程项目
1、工程名称五印乡政府机关附属及基础设施建设工程
2、工程地点五印乡政府机关
3、工期
(1)经双方协商,达成一致
(2)开工日期20—年10月7日竣工日期20_年2月17日
4、合同价款按甲、乙双方现场核实实际完成工程量结算
二、工程内容
1、C20毛石硅涵洞一个(工程量按实际发生计)
2、涵洞进出口段排水沟(工程量按实际发生计)
3、路基挡土墙(工程量按实际发生计)
4、土方回填(工程量按实际发生计)
5、毛石挡土墙砌筑(工程量为200m)
6、防撞墩(工程量按实际发生计)
7、绿化(工程量为400m2)o
三、竣工验收及竣工结算的支付
1、乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天内向甲方提出竣工验收申请甲方收到申请后十天内组织有关部门验收,验收应符合国家质量标准若不符合国家质量标准并在验收后五天内提出修改意见,乙方按修改意见修改,并承担由乙方原因造成修改的,费用
2、验收合格后甲方应在规定的时间给予结算,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据;并将结算金额一次性支付给乙方
四、保修
1、保修期限以工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修条款执行
2、保修责任范围除甲方使用过程中人为损坏,自然灾害及人力不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等,均属乙方保修责任范围
3、保修费用从工程结算款中截留,即结算总价款的5%o
4、保修期满后,甲方应将剩余保修费一次性支付给乙方
五、争议的解决双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,协商不成,双方同意提交合同履行地五印乡人民法院诉讼解决
六、合同的生效与终止
1、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止保修期满后,有关保修条款终止
2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行
七、合同份数本合同一式份,甲方份,乙方份,附加条款与本合同具有同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月―日年—月—日工程施工合同篇3
一、合同协议书依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致,订立本合同
1、工程名称安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同
2、工程地点湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路12号远大医药工业园内
3、工程承包范围承包范围建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等
4、计划工期开工日期20—年10月30日竣工日期20_年12月30日工期总日历天数60天
5、质量标准工程质量标准质量评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据乙方确保本工程质量合格
6、计价方式与合同价格
6、1本合同采用计价方式为以20—年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建文【20_1214号)标准规定进行计价,工程取费只计取直接费、规费和税金结算时工程量据实结算,主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价
6、2合同总价肆拾伍万元整,人民币45万元,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外,合同价格不作调整
7、付款方式1每月支付一次工程款,将每月已完零星工程汇总后,报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量,经审计部门审核完成后,支付已完工程量造价的95%,余5%作为工程保修金,一年后付清其中,每月单次支付工程款金额大于8万元含8万元,支付方式为50%承兑,50%现汇;支付工程款金额小于8万元,支付方式为现汇
8、组成合同的文件
8、1组成本合同的文件包括1双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;2合同协议书及其附件;3中标通知书;4技术条款;5通用条款;6图纸和建设单位确认的.工程量;7投标书和招标文件;8双方认可的其他合同文件
8、2合同各组成文件能够互相解释,互为补充与说明各组成文件之间出现不一致的,按上述文件的排列顺序进行解释如依照前述文件顺序无法得出明确的解释,在不影响工程进度的情况下,承包人同意由发包人进行合理的解释
9、发包人指定的发包人代表为沈璐;承包人指定的项目经理为夏军
10、其他约定施工用水电由甲方提供,水电费用由乙方承担,并从乙方的当期进度款中扣回;水单价按
2、00元/吨,电单价按
1、50元/kwh;现场用水用电总量按甲方出具的收费单全部费用为准n、合同生效n、1合同订立时间
11、2合同订立地点甲方乙方工程施工合同篇4甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规,甲、乙双方本着平等、自愿、互利和诚信的原则,就本项目的土石方工程施工事宜协商一致,订立本合同
一、工程概况
1、工程名称宜良滇中汽车文化产业园(一期)土方工程及配套附属工程
2、工程地点宜良县匡远镇永丰社区小江公路与宜九路交叉处
3、工程内容土方工程,机械挖、运、填、卸土推平及碾压土方工程,清理开挖区及填土区内的植物(苗木、杂草)、障碍物,根据宜良县宜平房地产开发有限公司要求及设计图纸施工
4、工程承包范围按工程设计图纸确定施工方案,按施工方案严格执行合同自签字之日起5天内,乙方根据甲方提供的工程设计图等资料制作施工图方案并交甲方最终确认并按此执行
5、工程量该标段总挖方量约8万M3,最终工程量按实际完成的工程量确定
二、合同工期及质量保修期以及其它事项
1、开工日期年月日
2、预计竣工日期年月日
3、总工期30日历天
4、验收日期竣工后7日内提交宜良宜平房地产开发有限公司验收
5、如遇特殊情况(工程设计变更,甲方要求施工方案变更,天气等不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等),乙方与甲方根据实际情况协商办理工程顺延签证手续后,工期予以顺延;如出现乙方组织不力,施工安排不合理等原因,由此造成的损失由乙方自行承担
6、工程质量保修期在建设工程合理使用范围内均应承担责任
三、承包方式及乙方职责
1、土方机械开挖、转运、回填、卸土推平碾压,含税收综合包干价每立方
10.00元(大写壹拾元整),注机械燃油价格涨跌,仍执行合同包干单价,不作费用调整
2、清理开挖区和填土区内的植物(苗木、杂草)及场地内转运含税后包干价每平方米
2.50元,提取10%管理费
3、破碎原造纸厂至宜九公路路面3500m2水泥路面含税总包价
30000.00元(大写人民币叁万元整),不存在提管理费
4、在项目区内的.建筑物由宜良宜平房地产开发有限公司与户主方解决处理好无异议后,由乙方机械按台班费计算拆除、拆除的一切材料归甲方所有
5、除土方工程款外,机械台班费提取3%的管理费,临时商铺工程按实际工程款给予甲方提取10%的管理费
6、甲方负责与该地区交通、环卫、环保、城管、电力、电信、林业、消防,私人坟墓等有关部门进行联系与协调,由此产生的费用,乙方只承担交通、环卫两方面的费用,其它方面均由甲方负责但乙方必须协助配合
7、进场时,住房、水、电由乙方自行负责
四、付款方式
1、乙方机械设备和人员进场,工作10天根据工程量,预付30万元工程款,工程量完成,按照补充协议付款工程竣工验收完成,竣工验收资料通过政府备案结算资料经过审定后,累计支付至结算价款的100%付清,每次付款,甲方只能按付款额的10%提取管理费,其余款全部拨付给乙方,如甲方不能按量付款,乙方将有权停止任何施工
五、安全责任
1、乙方在施工中,机械操作、车辆运输、施工人员应注意安全,如发生安全事故,甲方一概不承担任何责任,乙方自己承担(注施工队人员必须配带安全帽)
2、未尽事宜,甲乙双方协商解决
3、本合同自签字之日起产生法律效律,合同一式叁份,甲、
2、工程地点___________________________________________
3、工程内容:____________________________________________
4、工程范围___________________________________________风险提示明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件另外,承包方如果没有按照约定的时间完成工程,发包方也可以据此要求承包方承担违约责任另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的因此,在履行工程合同中,发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查
5、工程期限:____________________________________________开工日期年月日,竣工日期年月—日,总共天
6、承包方式应当在合同中明确约定结算时间,以及明确约定拖延结算的违约责任,这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款,同时也促使施工方积极完成工程,当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候,走向诉讼维权的时候,合同约乙双方各执壹份,存档壹份甲方代表乙方年月日工程施工合同篇5发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号资金来源
二、工程承包范围承包范围
三、合同工期开工日期年月日竣工日期年月日合同工期总日历天数一天
四、质量标准工程质量标准符合国家质量验收标准
五、合同价款金额(大写)—
一、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1.本合同协议书;
2.本合同专用条款;
3.明确双方权利、义务的纪要、协议;
4.本合同通用条款;
5.投标书、招标文件和中标通知书;
6.施工图纸;
7.标准、规范及有关技术文件、技术要求;
8.工程量预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
二、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
三、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
四、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
五、合同生效合同订立时间合同订立地点—本合同双方约定签字盖章后生效发包人(公章)承包人(公章)住所—住所—法定代表人法定代表人委托代理人—委托代理人—电话电话传真传真开户银行—开户银行―帐号—帐号—邮政编码邮政编码工商行政管理部门鉴证(鉴证章)经办人一年—月—日建设行政管理部门鉴证(印章)经办人一年—月一日工程施工合同篇6(甲方)建设需要,经同意委托由建设有限公司(乙方)负责施工,双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外,并结合本工程具体情况,特订本施工合同,共同遵守执行
一、工程内容工程开竣工日期年月日至年月____B工程地点新畅南路5号
二、承包方式按规定实行包工包料
三、付款办法
1.合同签订后工程款一次性结清,同时乙方开具工程款发票给甲方
2.乙方开户银行工商银行蠡园开发区支行账号11030233
四、材料供应工所需材料由乙方组织供应
五、工程变更乙方应按照图纸为依据组织施工,如果实际需要变更,甲方必须办妥相关工程变更手续,并作为增加工程量依据重新计算工程造价
六、工程质量
1.依照施工图纸,施工说明,国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理
2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担,如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担
3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访,如果施工不善乙方应负责修补或返工
七、工程竣工验收乙方在竣工前应做好自检,竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收
八、双方责任:甲乙双方协同对职工加强安全生产教育,如乙方出现安全事故有乙方负全责
九、本工程甲方指定为工程负责人乙方指定为工程负责人双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作
十、本合同一式贰份经甲乙双方盖章有效
十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字):法定代表人(签字)年—月—日年—月—日工程施工合同篇7发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程名称
二、技术标准按照现行国家施工验收规范执行
三、工程内容等内容
四、承包形式包工包料双包工程
五、甲方职责
(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)
六、乙方职责
(1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;2严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工3严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;4确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失;5在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资
七、结算方式工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《—省建设工程工程量清单计价定额》20_定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算
八、付款方式分四年到位不计资金利息其中20—年拨付工程款的
42.5%;20—年12月30日前拨付
28.5%;20_年12月30日前拨付
21.5%;剩余的.
7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20—年12月30日前付清全部工程款如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方
九、合同争议的解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效甲方乙方法定代表人法定代表人订立日期工程施工合同篇8甲方乙方为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做准备现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议
一、工作内容客运站主楼及地下停车场部分(不含商服部分)自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水,降水深度-
8.0米
二、工期要求年—月1—日开始施工降水,年一月一日降水结束;
三、质量标准根据甲方要求,乙方所报施工方案内容,在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求,达到现行国家、省、市技术标准;
四、工程造价的确定根据招标文件以中标价格确定工程造价
70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费
23.1万元、办理基坑降水手续费
47.56万元;上述工程造价在工期要求时间内一次包死
五、工程决算及付款方式付款方式施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方
六、双方责任
1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责
3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求,在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责;
4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响,且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响,否则由乙方承担所造成的相应损失;
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好配合;
6、乙方应作好现场文明施工工作;
七、其他本协议具有法律效力,双方严格遵守如果发生合同纠纷,双方可向—市仲裁委员会申请仲裁本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份甲方法人代表授权委托人―日期年—月―日乙方黑龙江—公司法人代表授权委托人—日期年—月—日建设单位主管部门意见建设单位(章)经办人年—月—日工程施工合同篇9甲方(发包方)乙方(承包方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守一.工程概况
1.工程名称
2.工程地址公园道西侧
3.结构类型框架,地下二层,地上三十层,地下车库约4万m2,共计约20万nV.
4.合同价款合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准
5.施工场地条件三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,定也可以成为呈堂供证
二、工程结算和支付
1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据
2、乙方应在每月—日前按甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后—日内向乙方办理工程价款结算
3、本合同外因设计变更或业主(或监理)原因而对新增项目的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准
4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价
5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付
6、工程结算支付采用银行转账方式,乙方必须提供正规的发豆ZJNo
7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后在天内甲方支付乙方公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)
6.工期合同工期为两年,开工日期为年月日至年月日,总工期为天
7.工程质量合格,文明施工达市级文明工地要求二.承包范围及承包方式
1.工程承包范围全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容下列项目电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容配合专业分包工程项目的界限a.基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内土方回填运距据实签证为准b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包
2.甲方要求本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施处罚三.付款方式乙方收到工程款同时提供正式收款发票
1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,如果甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付
2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%
3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清
4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定四.结算方法
1.工程造价土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价
2.执行年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额一河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整
3.甲方直接分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方乙方应配合甲方的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%配合费,分包工程税收由分包方承担
4.采购价格的认定采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据五.工程设计变更
1.工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条
2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)六.材料进场要求及计价
1.材料设备原则上甲方不供应,全部材料设备由乙方采购,涉及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方采购,范围有钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材其中钢材唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
2.指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规定的必要的试验等经验收合格后,方可进场使用乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担试验单位须经甲方、监理单位认可工程定位放线由规划局负责的部分费用由甲方承担
3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延七.工程管理
1.甲方委派工程师、总监理工程师为现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容
2.乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容
3.乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工
4.工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料
5.乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20—定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条),由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除
6.存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的相关内容,并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任
7.为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料
8.违约责任
1.因甲方原因造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延
2.因甲方原因造成的停建、缓建,甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款
3.乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金如因乙方施工力量不足严重拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任
4.如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果由乙方负责
5.乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金,可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减九.双方约定如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同被告,或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务,或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金,否则,将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行,甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任十.双方责任此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币,待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金,且甲方不支付任何利息(本意向书签订后3日内保证金未打入指定一账户内,此意向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在年6月15日前开工,如果不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币贰佰万元整),如果保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还,则由归还,且需按保证金日千分之五计息给乙方,计息起使日期由7月1日开始H■■一.法律效力本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设工程施工合同为准十二.未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,协商不成可直接向当地人民法院起诉十三.本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人法定代表人开户行户名账号年月日工程施工合同篇10甲方___________乙方__________甲方承建之,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行
一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为站、区间交通设施部分工程
二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳
三、组织领导1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工2)乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性3)乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作
四、双方责任
1、甲方责任1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料
2、乙方责任1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生否则由乙方承担由此产生之全部责任3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,
8、本合同工程质保金的支付在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后天内甲方向乙方支付(但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除)
三、工程进度
1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程,工期自甲方开工令下达之日算起
2、不论何种原因造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,采取有效措施赶上进度赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划
3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任及相应费用
4、工程暂停施工后,乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响,当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担
5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分,乙剩余工程之进度款将不再支付同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延
五、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的%或元向甲方支付罚金
六、付款方法1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方2)质保金质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收两年后,据实返还因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付
七、其它1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿
八、甲方对本责任书上述各条款具有解释权
九、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止甲方(盖章)乙方(盖章)甲方代表(签字)乙方代表(签字)年月日年月日工程施工合同篇11合同编号____________签约时间_____________________________________发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,订立本施工合同第一条工程概况
1.1工程名称O
1.2工程地址o
1.3工程内容o
1.4工程做法
1.5承包范围o
1.6承包方式乙方包工包料
1.7进场材料o
1.8工期本工程工期为天,自年月一日开工,于年一月一日竣工
1.9工程质量-第二条合同价款、付款方式及结算
2.1合同单价o
2.2合同总价款o
2.3付款方式及期限o
2.4计算原则o第三条甲方责任
3.1甲方根据合同要求及时付款,因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担
3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收
3.3开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底清除影响施工的障碍物向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
3.4指派为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
4.5负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担应费用
5.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续
6.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理,如以后出现损坏由乙方负责
3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作第四条乙方责任
4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定
4.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
4.3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算
5.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系
4.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
7.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保,成品保护费用由乙方负责
4.7做好现场安全文明施工,否则甲方有取追究乙方责任,并按施工现场管理制度执行第五条关于工期的约定
5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用
5.2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,工期顺延
8.3因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延
5.4因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延第六条工程验收
6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;1材料验收;2隐蔽工程验收;3竣工验收;
9.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,但由此造成停工,工期顺延若复验合格,甲方应承担复验费用;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担
6.3对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按延期交付的标准支付违约金
6.4工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后—日内组织验收验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料;
7.5双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程现场的全部安全,严把火灾关,如引起火灾全部损失由乙方承担;
8.6本工程自验收合格双方签字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于年,保修期限为年第七条违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失甲方按一元/天计算,支付乙方的损失甲方不按合同的约定支付款,每延期一天,按付款额的
0.1%支付滞纳金
10.2由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元计算,向甲方支付违约金第八条不可抗力
11.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因导致一方不能履行合同时,不履行方应在7日内通知另一方,并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面允许延期履行、部份履行或不履行合同,免除违约责任第九条争议或纠纷处理
12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉第十条补充条款O甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人法定代表人:经营地址经营地址委托代理人(签字)委托代理人(签字):电话电话传真传真开户银行开户银行日期年月日日期年月一日工程施工合同篇12发包方______________承包方______________签约时间___________________签约地点___________________为了保证施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同
一、工程名称__________________
二、建筑面积(工程形式)
三、施工地点_______________
四、工期
(一)开工年月日;
(二)竣工年月日;
(三)合同工期总共历时天
五、承包形式________________
六、工程质量标准
七、工程价款共计人民币元
八、付款方式本合同生效后支付合同款项的%,计元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的%,计元;质保金元,质保期满后支付
九、质保期年
十、双方的责任义务
(一)发包方的责任义务方无权就此向甲方索赔
6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象,除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿
四、工程质量标准及验收
1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制
2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作
3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序
5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序
6、乙方所承担的本合同工程项目完工后天内,乙方应
1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件解决施工中需要发包方协调解决的.四邻关系及纠纷;
2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
(二)承包方的责任义务
1、按发包方要求及图纸要求进行施工;
2、如期完成施工任务;
3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;
4、负责发包方提供料物及设备的保护;
5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满
(二)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼
(三)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力发包方承包方委托代理人委托代理人年月日年月日按照监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式份,并配合甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算
7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任
8、本合同工程缺陷责任期为年,缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责,并承担相关费用;若乙方未能及时修复责任期内的缺陷,甲方可另行安排其他施工单位修复,所发生的费用按实际发生由乙方承担,可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付,同时乙方被扣留的质保金不予退还
五、施工安全
1、乙方在施工过程中必须确保施工安全,对项目范围内的施工安全负全责;发生安全事故(包括险情安全事故)应立即报告甲方
2、因乙方责任发生安全事故,所造成的一切损失由乙方自行承担,如果还给甲方或第三方造成了经济损失,由乙方负责赔偿,且被扣留的安全保证金不予退还
3、甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项,乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作
4、乙方在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按主合同约定的时间和程序报告甲方,由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任
六、施工材料、设备
1、乙方应按合同要求组织施工设备,按实际需要向甲方提供入场施工设备清单(含入场时间),并按甲方现场总体要求进行停放管理,不得随意进出指定区域和乱停乱放
2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要,完好率不低于90%,若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、质量时,有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予以及时增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担
3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则按违约处理
4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险
七、履约保证金在本合同签订前乙方应向甲方交纳万元履约保证金,本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项
八、双方职责
1、甲方职责
(1)甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收
(2)甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进行技术指导(含技术交底)
(3)甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等
(4)甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任),若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方承担
(5)甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险
2、乙方职责
(1)乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度,按照本合同约定对进度、质量、安全等负责
(2)乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包包括事实上的分包、转包,否则,甲方既视为乙方违约,并有权解除本合同,由此而造成的一切损失由乙方承担,且乙方不得提出任何异议与索赔3乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿4乙方应加强对本单位职工的思想教育,规范其行为,做到遵纪守法,在工地不得发生违法违纪事件,做好环境保护工作,遵守环境保护的法律、法规,生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理5乙方应负责已完合同工程移交前的维护
九、违约责任
1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包,甲方有权直接解除本合同由此导致的所有损失由乙方承担
2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求,每拖延一天,按元天计取违约金
3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项签订分包合同应明确具体的责任,则由乙方承担违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包合同工程价款%计取违约金,并赔偿相关损失。