还剩37页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程意向书(篇)15工程意向书1甲方_____________乙方_____________为促进经济发展,经甲乙双方协商,就乙方在投资建设项目,初步达成如下意向
一、项目总投资—万元,占地一亩,初步选址在________________O
二、甲方负责为乙方提供建设用地,乙方取得的土地只能用于项目建设,不得挪作他用
三、甲方为乙方项目建设创造良好的外部环境,保证乙方享受—市有关投资优惠政策
四、乙方确定投资后,甲方负责协助乙方办理项目建设立项及开工前所需的各项审批手续
五、乙方负责提供项目建设方案
六、所建设项目必须符合国家产业政策,并遵守国家有关法律、法规,守法经营,依法纳税
七、本意向书签订后,甲乙双方按各自的义务抓紧时间运作,待条件成熟后签订正式协议
八、本意向书是双方合作的基础,甲乙双方的具体合作内容
1、乙方根据协议约定,甲乙双方共同按照设计规范的要求,采购工程所需要的材料设备,并提供产品合格证明,在到货24小时内通知甲方验收,对不合格的产品,由乙方按甲方要求的时间运出施工现场,主要建设材料须经甲乙双方认可如因材料质量造成的工期延误,合同工期不予延期
2、根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料第十三条、甲方职责与权力
1、甲方搞好“三通一平”工作,办理好属于甲方应该办理的一切手续
2、甲方应在开工前向乙方进行现场交底,做好各项进场必备条件,说明注意事项
3、负责及时按进度拨付工程款给乙方,委派好技术管理人员,协助乙方工作,并协调乙方及时解决施工中发生的技术难题
4、负责协调与当地政府和周边地区的关系,较好的处理好乙方提出的合理化意见和建议,并督促控制乙方在施工过程中的质量、安全与进度第十四条、乙方职责与权利
1、参加甲方组织的施工设计方案现场交底
2、乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责,对工程质量、安全、进度负责,保证所供材料质量
3、在施工期间,乙方应精心组织和编制施工组织设计,负责按照施工组织设计施工
4、严守操作规程,接受甲方、监理及所委派代表的质量检查与技术监督,收集和整理好各项技术资料存档服从、听取甲方的正确指挥第十五条、工期延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延
1、工程量变化和设计变更;
2、一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时;
3、不可抗力;
4、合同约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况
5、甲方分包工程造成的工程延误第十六条、隐蔽工程,中间验收对隐蔽工程,乙方随时通知甲方及监理,经甲方与监理验收合格并签字后,方可进行下一道工序的施工第十七条、本意向书,不具备法律效应,只作为双方合作意向声明第十八条、甲乙双方商定年月日签订正式合同第十九条、本协议一式肆份,甲乙双方各贰份,经双方签字盖章后生效,本意向书是双方合作的基础,甲乙双方的具体合作内容以正式合同为准甲方代表签字乙方代表签字工程意向书6本协议由下列双方订立甲方乙方根据《》和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下
1、合同标的乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营范围许可内配合甲方完成在中国国内的工程
2、合同总价..本合同价为一次性包定价,包括内容
2.厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作
3.2—设备所需的机械(或镀金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料
4.3一工程中所需的人力辅助,工具辅助
5.4_配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括苏州市外的服务
2.5—安装设备工程后的维护工程油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等
3、合同工期
3.
1.乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求
6.
2.乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担
6.
3.
1.前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方
3.
3.
2.采购送货服务乙方在明确要求后,12小时内给予答复,可进行的任务须在(最多、60小时内完成送货
3.
3.
3.乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效
4.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决
4、质量保证乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任
5、技术资料
6、管理人员
6.1甲方代表为
6.2甲方对质量负责监督与验收
6.3乙方负责本工程的管理人员为
6.4甲乙方管理人员
6.
4.1甲方代表的指令、通知、变更由签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效,甲方代表应及时向乙方提供所需指令,批准,如乙方未能执行,应承担因此给甲方造成的可见损失
6.
5.1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效,甲方承担因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失
6.6甲方责任
6.
6.1甲方组织乙方技术人员,采购人员等考察现场,给予口头安全辅导提前提出要求、指令,监督并指出技术上的问题
6.
6.3协调乙方人员和的操作手续(如进厂,停车,安全服饰等)
6.
6.4尊重并信任乙方,对甲方在中国国内私自进行的操作,乙方不承担责任
6.7乙方责任
6.
7.1乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际情况反应给甲方
7.
7.2乙方根据合同规定的工程范围,按质如期提供五金,机械配件,人力并确保质量
8.
7.3对额外采购物品需明确报价,并严格遵守书面文件的条款履行责任
9.
7.4对甲方的商业信息无条件进行保密,不可越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务
7、转包与分包乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的情况下,未经甲方批准时,不能将业务分转给其他单位
8、付款方式与索赔支付自正式合同生效后,甲方在收到乙方电子、书面报价单后
10.1报价单总价在$2,000以内的,甲方每月支付乙方1次
11.2报价单总价在$2,000-10,000以内的,甲方预付乙方总价30%以内定金,在验收后的15天内付清余款
12.3报价单总价在$10,000-100,000以内,甲方预付乙方总价70%以内预付款,余款在工程结束前结清
13.4报价单总价在$100,000以上的,须协商后制定单独的项目合同索赔乙方对合同要求不符应负有责任,并且甲方在工程有效期内(甲方的工程期间和之后的3个月)提出索赔,乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜
14.6乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止,乙方负担发生的一切损失和费用,包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开支
8.7根据货物的疵劣和甲方受损的程度,经双方同意实行货物价格的降价处理
8.8更换、修正有缺陷的货物,更正乙方因技术不良造成的施工错误,以达到正式合同的规定,乙方承担一切费用和风险
8.9乙方延误甲方竣工工期,有明确证明的情况下,乙方承担甲方赔偿金的%O
8.10文件正式签署的合同文件有以下文件组成
9.1本协议书(参考)
9.2正式合同书(最终修正本)
9.33各项目报价书(最终修正价)
9.4履行合同时所需相关表格甲乙方各部门管理人员名单,乙方服务项目表,送货清单,人力出勤表格,咨询格式,验收单,支款书,收款单,预付款申请单,索赔书,合同终止书(索赔书、合同终止书由motogroup制定)
10.5正式签约合同前的来往函件此意向书还需经双方协商,修改,补充,再次制订正式合同书以后,签字盖章生效正本一式二份,双方各执一份,副本—份,甲方—份,乙方—份甲方(盖章).乙方(盖章)甲方法定代表人签名乙方法定代表人签名:日期日期工程意向书7致—由于一年一月份的连续降雨引发”重大自然地质灾害事故事故发生后,项目部于一月一日上午一时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查并于下午接到监理一号工程暂停指令单项目部于—年_月_日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字—第一号)要求项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量于一年一月一日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字—第一号)要求“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于_年_月_日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在_月_日下午将全部人员撤出工地进入一月下旬天气好转后,监理部及业主电话通知我部,安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作我部接到通知后积极组织人员于一月一日进场相继完成了营地搬迁等工作并于一年一月一日接监理部工程复工指令单,通知本标段于_年_月一日全面恢复施工期间我标段发生了如下费用及损失
1、施工人员窝工补偿,进退场费用;
2、设备窝工补偿费用;
3、材料损失的补偿费用;
4、撤退时业主拆除我部营地等损失;
5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件第一款第一项、合同文件第一款第一项、合同文件第一款第一项及合同文件第一款第一项的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务此致—项目部20—年—月—日工程意向书8甲方(以下简称甲方)乙方(以下简称乙方)经研究决定甲方委托乙方承担小区10KV配电工程施工为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任,甲乙双方本着公正、公平的原则,经双方友好协商同意签订以下合作协议
一、工程概况
1、工程名称
2、工程承包范围
①10KV部分自电源T接点至高压分接箱敷设电缆
②配电部分安装欧式箱变SU-630KVA一台以双方的正式协议为准
九、本意向一式贰份,甲、乙双方各执壹份甲方乙方代表人代表人一年一月—日—年—月—日工程意向书2发包方(以下简称甲方)承包方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方本着平等互利、精诚合作的原则,经协商一致,达成如下合作意向第一条项目概况甲方和华世丹药业公司联合开发的家属院
2、3号老住宅楼拆掉后新盖的高层住宅一一华美名居项目,总建筑面积大约3万平米第二条承包内容及方式施工图纸内(除消防、电梯,通风)的全部内容,并由乙方实行包工包料的方式进行承包第三条垫资要求地上2层封顶后,付进度款后每5——6层封顶付一次进度款,待签正式施工合同时另外详细约定第四条本意向书主要内容优先确定施工承包主体单位第五条合同价款合同价款确定执行20年新疆地区现行建
③低压电缆部分各箱变至低压分接箱和低压分接箱至表箱的电缆(祥见图纸)
④户外部分安装表箱、动力表箱、电能表(祥见图纸)
3、合同价款工程采取包工包料形式按15000平方计算,每平方56元,合同总价捌拾肆万元整(含税)第二条付款方式变压器进场后,甲方一次性付清工程总价的40%,低压电缆动工前,付工程总价的30%,工程验收合格后,一次性付清余款再送电第三条工期双方商定工期为天第四条双方权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、协调好施工过程中与周边的关系;
2、提供相关资料
二、乙方的权利和义务
1、在施工期间服从甲方及监理公司现场代表的管理;
2、认真编制施工安全技术措施计划,制定施工事故的应急预案,确保施工安全,做到文明施工,对施工中一切安全事故由乙方负责
3、确保按时按质量完成合同及施工图规定的工作内容第五条附则
一、本协议一式四份,甲乙双方各执二份
二、本协议自双方代表签订,加盖双方公章后即生效,具有同等法律效果甲方(签字或盖章)乙方(签字或盖章)法人委托代理人法人委托代理人代表___________代表_____________开户银行____________开户银行____________帐号___________帐号___________一年—月—日工程意向书9致监理部根据合同要求,我项目部于年月日第一批人员进点,并立即组织人员、设备进场,开展营地建设及施工前期准备工作由于以下原因造成我部无法按计划进行施工
1、年—月—日监理向我部提交测量控制点,我部随即对施工区地形进行了复测,但随后被监理通知该控制点不能使用,我部又等待监理供给准确控制点,至年—月日监理再次向我部提交测量控制点期间我部完成了施工区地形复测、设计图绘制、部分营地场平工作,发生了如下费用及损失
1、工期延误;
2、管理人员费用;
3、企业管理费、现场经费及资金利息的剩余支付以及开工期间可赢利润以上发生的损失,按照合同文件第十九条承包商权利,请业主、监理对我部上述发生的工期及费用给予合理补偿此致!工程建设管理部年月0工程意向书
10、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张虽则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持
二、工程索赔程序1索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知2发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和或延长工期的索赔报告及有关资料3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可5当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告《20―年清单计价规范》规定
9.
14.2根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;
2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;
3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;
4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料
10.
14.3承包人索赔应按下列程序处理
1、发包人收到承包人的索赔通知书后,应及时查验承包人的记录和证明材料;
2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已被发包人认可;
3、承包人接受索赔处理结果的,索赔款项作为增加合同价款,在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决方式办理
三、工程索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工
6、物价上涨,法规变化及其他工程意向书n甲方盘锦隆源机械制造有限公司乙方盘锦天实建筑有限公司
一、盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇,占地
4826.3平方米工程计划在20—年动工,预计总造价
4750000.00元因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好,甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房,仓库)承包予乙方按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点
1、甲方的权利义务
1、负责施工现场三通一平工作
2、负责确认水准点、坐标点,以及书面形式通知乙方
3、负责向乙方提供设计图纸4套包括一套竣工图纸,组织设计单位和乙方,管理单位进行图纸会审
4、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款
5、有权监督乙方的工程质量、工程进度
6、甲方有权根据工程管理的实际工作情况,提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求
7、及时组织相关单位进行竣工验收
8、甲方负责承担全部招标代理费用意向人日期—年—月—日工程意向书12致项目管理有限责任公司由于医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有—月—日至一月—日,—月一日至一月―日,9—月—日至一月—日给我方带来较大的经济损失及工期拖延我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失
1、施工人员窝工补偿费、进出场费
2、设备窝工补偿费、进出场费
3、其他相关的企业管理费、现场经费___________有限公司20—年—月—日工程意向书13致—公司我公司于20_年1月中标海宁市碳许公路周王庙至长安段改建工程第五合同段,20—年1月18日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢由于20—年7月25日在K+0处挖方施工时,发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达7个月,20_年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用还有K+385K+700范围内〜建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍由于20年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工计划20—年一月初开工的吴家堞桥也因为电信管线和两水工程一向没有开工以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的职责和义务此致—改建工程!第五合同段项目经理部20_年3月25日工程意向书14甲方(以下简称甲方)公司地址:乙方(以下简称乙方)公司地址筑安装工程预算定额、估价表,人、材、机执行自治区定额站发布的现行信息指导价进行调整,并依据工程类别计取各项税费,第六条履约保证金及退还保证金支付本意向书签订后当日内,乙方应交纳120万元的履约保证金正式进场开工前缴纳其余180万元保证金保证金退还预售证取得一个月后退50%,主体封顶中检后退50%o第七条工程分包本工程由乙方全部承包,甲方暂不分包第八条甲方责任甲方确保该项目由乙方总承包并签订正式《建设工程施工合同》第九条乙方责任乙方保质保量安全完成施工任务,确保交房第十条合同效力本合同经甲乙双方代表签字盖章,首期保证金缴纳完毕到账即生效作为《建设工程施工合同》的前期部分,与《建设工程施工合同》具有同等效力本协议一式两份,甲乙双方各执一份甲方乙方法定代表人代表人甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“”的建设项目合作事宜,达成共识如下
一、项目概况工程项目一期建设面积m2层高层一期建设项目总投资额约为万元(元整)工期约为年
二、出资合作方式主体结构包工、包料、包周转材方案一甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目结构封顶方案二乙方负责融资
三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证
2、负责三通一平,提供材料堆放场地
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收
4、负责协调施工期间的各种外界干扰
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工
6、对于见证取样的材料,如钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书
7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作,严格按国家规范规定验收合格
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失
6、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工
7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级
五、工程结算及利息结算方式按省现行计价方式计算方案一乙方出资到一期项目结构封顶,按工程预算100%结算,所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量,甲方按月工程量的80%工程款计付,自然月5号前结清上月工程款,余下工程款在结算后30天内付清方案二乙方负责融资,所贷款利息由甲方负责,总体结算按预算的100%结算,年利率约20%(融资办法基金公司+银行贷款)0
六、项目物业抵消工程款如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款,未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消,计算方案建安成本+土地成本+税费+300元/nV二物业单价/行,按此方式进行折价抵消工程款
七、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉
2、乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的出付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工
3、本协议与正签合同具有同等法律效力
八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效甲方乙方法定代表人法定代表人地址地址年月日工程意向书15甲方(发包方)乙方(承包方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本意向协议书工程名称工程地点工程内容()框架结构,()钢结构总建筑面积rtf承包范围施工图纸范围内的全部土建(含钢结构)、安装、消防及室外附属工程等工期要求合同工期总日历天数天开工日期20—年月(具体以开工报告为准)竣工日期20_年月工程质量要求合格签约合同价(大写)暂定万元;(小写)元(人民币)其他约定工程造价按实际施工工程量结算结算依据《浙江省建筑工程预算定额》(20_版)、《浙江省安装工程预算定额》(20_版)《浙江省市政工程预算定额》(20_版)《浙江省施工机械台班费用参考单价》(20—版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(20__版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》、《建筑工程建筑面积技术规范》(GB/T50353-20—)、浙江省建设工程计价规则和计价依据(20—版)、建建发【201135号文件、建建发
[20]91号文件、建建发【20】92号文件、浙建站计
(20)28号文件及浙江省、台州市有关补充规定等相关文件本项目工程量据实结算,人、材、机单价执行工程所在地信息价,无信息价的按市场价签证确认税金取费按台州市最新政策执行工程款支付本工程按月支付工程进度款,承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报送建设单位,并在次月25日前,发包人应向承包人支付工程款的80%o乙方提供工程结算经审计部门审计完毕,并经甲乙双方认可后支付至工程总造价的97%;余下3%作为质量保修金,并依照法律、法规等规定返回以上工程款支付时间为7天所有款项凭建筑工程税务发票和银行往来结算本意向协议书一式两份,双方各执一份甲、乙双方一致承诺,在本工程办妥建设工程规划许可证后,依照本意向协议书重新签订建设工程施工合同,办理建设工程施工合同备案手续建设单位(盖章)施工单位(盖章)20年月曰20年月日—年—月—日工程意向书3建筑承包单位(甲方)建筑施工单位(乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方互惠互利,搞好配合,按时保质保量的完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本意向协议书
一、工程名称东营经济开发区高科走廊
二、工程地点东五路以东,汾河路以北
三、施工承包方式
①承包范围设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同)
②承包方式包工包料(甲方供应商社)
四、工程造价本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米,施工图预算造价人民币约4900万元
五、工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算
六、计价方式计价依据20《山东省建筑工程工程量清单计价规则》、20—年《山东省建筑安装工程消耗量定额》、20—年《东营市工程结算资料汇编》、执行20__年价目表及东营市汇编,人工费执行50元/工日,材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整,机械费不予调整,结算时根据正式施工图及变更洽商,现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价,该工程为HI类取费
七、付款方式按工程预算作为计价基础,据实结算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的80%,主体完工付已完工程量的80%,竣工验收交付使用付至已完工程量的80%,工程结算完成后,按照结算报告付至总造价额的95%,(两个月内审计必须完成)余款保修期满7日内一次性付清(再调整)
八、该工程特点该工程为三楼框架,一次性投资很大
九、如果甲方到合同约定付款日期未能及时付款,乙方有权停工,如十日内还未能付款,甲方承担乙方所有费用
十、本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字):年—月―日年月日工程意向书4致工程协调指挥部监理部根据业主要求,我项目部于20__年一月30日进行开工典礼,并立即组织人员、机械设备进场,开展驻地建设及施工前期准备工作由于以下原因造成我部无法按计划进行施工
1、20_年—月31日20_年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到〜位,森林砍伐证未办理,与“三杆”相关单位(车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆)赔偿款未协调达成一致,无法及时提供合格的施工场地
2、20—年3月24日,4月
3、
4、
5、
10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由,有组织的到施工现场无理阻工
3、为考虑两厢开发,业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更,涉及到整条道路调整但该变更方案一直未落实,于20—年4月9日口头通知要求K9+765箱涵停止施工;其他地方也无法按施工计划进行施工安排截止20—年4月28日业主口头通知K9+765箱涵以及往新塘埠村方向可以施工(除K9+765箱涵可以施工外,其他地方仍因房屋拆迁、“三杆”改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工)我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作期间我标段发生了如下费用及损失
1、施工人员窝工;
2、机械设备窝工;
3、企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润;
4、工期延误0—年4月28日工程意向书5甲方(单位名称)(以下简称甲方)甲方代表联系电话乙方(公司名称)(以下简称乙方)乙方代表联系电话依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑工程承包合同条例》及其他有关法律规定,本着平等互利、公平诚信、精诚合作的原则,甲乙双方就本项目的施工达成如下意向第一条、经甲方对乙方审核,甲方拟委托乙方就甲方______________工程进行承包第二条、乙方必须保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效第三条技术服务乙方必须指派技术负责人和配齐技术人员,严格按照甲方提供的设计图纸和作业规程进行施工乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并向甲方提供施工人员学习记录,保证在整个施工过程中正确、完整地执行,无措施或未交底严禁安排施工第四条安全管理
1、乙方必须服从甲方的安全管理与协调,执行各种安全指令依据安全生产法律法规、矿安全管理制度、规程进行施工
2、乙方必须指派专职安全生产管理人员或安全监督人员,必须按时参加甲方组织的各种安全检查和会议
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具
4、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案第五条现场管理乙方必须配齐现场管理(包括跟班管理人员),跟班管理人员必须持有有关部门核发的合格有效的安全资格证书,服从甲方的安全管理和参加甲方组织的安全培训乙方必须保证现场正常跟班,跟班管理人员不得无故更换,确需更换时,必须经甲方同意第六条特殊工种乙方必须配齐特种作业人员,特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书特殊工种必须接受甲方的统一管理和参加甲方组织的安全培训第七条职工素质乙方必须派驻有从事煤矿掘进三年以上工作经验的施工工人,严格按照《煤矿安全规程》、《安全操作规程》进行施工,工人必须严格遵守甲方的规章制度,发现“三违”,甲方有权进行处罚第八条入驻规定招标程序完毕后,甲乙双方于2日内签定工程承包合同,合同签定3日内,乙方必须派人入驻施工现场进行施工第九条甲乙双方联系方式及响应时间甲乙双方应以调度会议、安全办公会议等有关会议统一协调安排工作,并将内部联系单、传真、等以书面形式送达对方第十条、承包方式除建设方提供的设备及材料外,乙方包工包料第十一条、结算方式以集团公司财务结算规定执行第十二条、材料采购与供应。