还剩20页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程合同范文4篇工程合同范文
11、下列关于评标委员会成员组成的做法,正确的是()oA.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人,技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家7人
2、工程实践应用时,通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复,需要补充细化的内容应与()的条或款的序号一致A.专用条款B.通用条款C.附录D.协议书
3、下列关于留置担保的说法中,正确的是()A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提
4、在项目评标结束后,中标人的投标保证金应当在()退还家标准、规范但有行业标准、规范的,约定依据的行业标准、规范名称和方法;没有国家和行业标准、规范的,约定依据的地方标准、规范名称和方法国内没有相应标准、规范的,由甲方向乙方提出检测要求,经乙方认可后执行第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字工程合同范文3发包人(甲方)—承包人(乙方)按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就—工程的有关事项协商一致,订立本合同第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3承包范围—(群体工程应附《工程项目一览表》见附件))
1.4承包方式
1.5工期本工程自年月日开工,于年月日竣工
1.6工程质量
1.7合同价款(人民币大写)o本价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整第二条甲方工作
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底清除影响施工的障碍物向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份
2.4协助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作
2.7o第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算
1.14遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
3.7o第四条关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准
5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用第六条工程价款支付
6.1本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款序号付款次序付款金额占合同价款百分比付款时间或付款条件说明若第一次付款为定金或预付款,应在”付款时间或付款条件”栏中注明
6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第七条关于材料供应的约定
7.1本工程甲方负责采购供应或由甲方指定的材料、设备(见附表件二《甲供材料设备一览表》和附件三《甲控材料设备一览表》),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,保管费已包含在合同价款中由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿
7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用若已使用,对工程造成的损失由乙方负责第八条有关安全生产和防火的约定
8.1甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,否则,由此导致的.有关部门不批准、不验收或造成安全事故,由责任方承担
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范
8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果第九条奖励和违约责任
9.1甲方不按本合同约定的时间支付工程款,每逾期一天,按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励
9.3工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延,乙方承担
9.条逾期交工的责任
9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害,否则应照价赔偿
9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失
9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失
9.7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议的处理
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉第十一条其他约定____________________________________________________________O第十二条附则
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议
12.2本合同正本两份,双方各执一份副本份,甲方执份,乙方执份
12.3本合同履行完成后自动终止
12.4附件1工程项目一览表2甲供材料设备一览表3甲控材料设备一览表4施工图纸或作法说明5会议纪要6设计变更7工程预算书8其他甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人:代理人代理人单位地址单位地址电话电话传真传真邮编邮编开户银行开户银行户名工程合同范文4甲方乙方甲方愿将—零星工程以包工的方式承包给乙方,经双方充分协商一致,达成如下协议
一、承包内容.、承包价格承包价格参考《现代城零星项目价目表》
三、结算方式乙方施工完毕验收合格7天后方可结算
四、付款方式所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款
五、质量要求必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工,必须达到建筑工程质量验收标准如因工艺问题造成的返工,一切工费由乙方负责
六、工期要求工程总工期为天,即施工时段为年月日至年月日,工期包括雨天在内,每延迟一天按贰佰元进行处罚
七、其他要求
1.施工期间,坚决杜绝一切安全事故发生,所有安全事故无论大小,概由乙方负责
2.施工期间,乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督,不得以任何借口无理取闹,拒绝施工
3.乙方若无故擅自停工,甲方有权终止合同,前面工程所发生的费用甲方概不负责,合同另签他人
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理乙方在施工中因违章作业,违反劳动纪律,发生人身伤亡事故,概由乙方自己负责A.发出中标通知书后B.兄成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后
5、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是()oA.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行
6、下列关于中标通知书的说法,错误的是()A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件B.中标价作为该投标人评标的基准价格C.项目经理在要求履行合同时必须到位D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选
7、施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是()oA.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏
5.工程竣工后由甲方验收质量检查,并签字付款
八、本合同一式二份,甲方乙方各执一份自签字之日起生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字):年—月—日年—月日D.因工程损害导致的第三方财产损失
8、下列不属于保证合同包括的内容的是()oA.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围
9、根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,错误的是()oA.助手在授权范围内向承包人发出指示B.工程师助手在授权范围内的指示效力等同于工程师的指示效力C.工程师可以向助手指派任务和付托部分权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,不可直接请工程师确认、取消或改变
10、下列选项中不属于编制设计要求文件应兼顾方面的是()oA.严格性B.完整性C.灵活性D.准确性n、根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足()个的,应当重新招标A.1B.2C.3D.
412、某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币,在设计中需要采用专有技术,该项目设计宜采用()方式发包A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托
13、下列关于物价浮动引起合同价格调整的说法,错误的是()oA.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款
14、依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()oA.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任
15、在建设工程项目设备材料采购招标中,采用最低投标价法需要考虑的因素是()oA.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能
16、某工程招标工期20个月,投标工期每提前一个月,可以给招标人带来10万元的收益其中某一投标人的投标报价1000万元,工期18个月,如果只考虑工期因素,则采用经评审的最低投标价法评标时,其评标价为()万元B.980C.1000D.
101017、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩7天,才作出了书面解答鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以()oA.招标文件为准,开标时间后延B.招标文件为准,开标时间不变C.书面解答为准,开标时间后延D.书面解答为准,开标时间不变
18、依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金()oA.不再返还B.在颁发接收证书时全部返还C.在颁发履约证书时全部返还D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
19、在调价公式中,各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数A.14B.28C.42D.
5620、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购工程合同范文2第一部分建设工程检测合同委托人(以下简称甲方)检测机构(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、国家及本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同
一、甲方委托乙方检测的工程概况如下工程名称工程地址工程规模工程性质建设单位设计单位监理单位口房建口市政口轨道交通口其他总承包单位施工单位工程报建编号工程所属区县受监质监站工程造价:万元(币种)
二、下列文件均为本合同的组成部分
1.建设工程检测合同标准条件;
2.建设工程检测合同专用条件;
3.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
4.附件建设工程检测项目收费表
三、乙方向甲方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条例中议定范围内的建设工程检测业务
四、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向检测单位支付合同价款合同订立时间——年—月——日合同订立地点本合同正本一式一份,具有同等法律效力,双方各执一份副本份,各执份甲方(盖章)乙方(盖章)住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码单位电话单位电话传真传真联系人联系人联系人手机联系人手机:第二部分建设工程检测合同标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义
1.标准条件根据法律法规规定及建设工程检测的需要订立,通用于建设工程检测的条款
2.专用条件双方根据法律法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改
3.委托人承担直接投资责任和委托工程检测业务的一方以及其合法继承人,本合同甲方
4.检测机构承担工程检测业务和检测责任的一方,以及其合法继承人,本合同乙方
5.第三人除甲、乙方以外与本检测业务有关的当事人
6.H任何一天零时至第二天零时的时间段
7.月根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段第二条本合同文件适用中国的法律和行政法规、部门规章以及本市地方法规、地方规章双方应约定检测依据的国家标准、规范名称和方法;没有国。