还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑工程施工合同汇编3篇建筑工程施工合同1发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)甲方在—区资枣社区安貉地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程名称市区资枣社区安貉地
二、工程地址市区资枣社区安貉地
三、建筑面积全框架结构共11层,总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)注括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责施工,工资由甲方付款
四、承包范围及内容
1、主要内容按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建,包括路面压花,土建一次性大包干,住房每层高度为3米,第一层为
3.8米,
0.00以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支,为一次性支付
2、配套附属工程,另行按实计算
2、乙方的权利与义务1在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理2承担本工程施工中的一切安全事故责任3按合同工期组织施工,以确保工程按期完成4把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作5组织落实施工管理人员和材料设备进场6施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决7安全文明施工第十条争议解决因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼第十一条附则
1、本协议经双方签章后生效
2、本协议于年月日在签署
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决
4、本协议一式份,双方各执份,具有同等法律效力甲方(盖章)乙方(盖章)代表人代表人年月日年月
03、水、电由甲方负责
4、室内留门洞,粉好门套,预制构件由甲方购买
五、材料材料及工程质量要求
1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、
2、乙方应认真按照甲方要求和意图,精心施工,随时接受甲方的检查、验收
3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准,乙方承担一切责任,工程质量达不到规范标准的部分,乙方按照甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止,所有费用由乙方负责
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责
5、外墙为100100或
(100200)的.方块砖,屋面为随到随抹一次性成合压光防水屋面由甲方负责
六、承包方式及合同价款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包价格为220元平方米,安全保险由乙方负责
2、浇灌校、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责—管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用,乙方负责绑扎,外架由乙方负责
七、工期要求工期总共为180天,自年月日开工到年一月一日竣工
八、付款方式工程总价约为
32.736万元,签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元,以后每完成一层主体付工程总价的65%,内外装饰每完成一层工程总价的33%留2%竣工验收后一笔付清
九、双方责任
1、甲方应保证工程款及时到位,防止资金问题而造成工程停工,而达不到预期进度由甲方负责
2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任,因资金原因不能正常施工,除工期得以顺延外,还应赔偿给乙方造成的实际损失
3、承包人不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人,否则,合同自行终止
4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则,认真履行职责,协助保密等义务
5、本合同一式四份,双方各执二份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕,本合同自行终止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月―日年—月—日建筑工程施工合同2甲方(承包人)_______________乙方(务工人)_______________为保证施工安全的顺利进行,确保务工人员的安全与健康,争创文明工地,强化安全意识,在施工中必须做到“安全第一,预防为主,强化管理,文明施工”,结合本工程的实际情况,经双方商定签订本合同书
一、双方的责任与义务
(一)甲方的责任与义务
1、负责对乙方务工人员的入场教育
2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作,并履行签字手续
3、施工前,甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动,受教育者必须签名,否则不予签订本合同
4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业
5、有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见
(二)乙方的责任和义务:
1、按照甲方的要求,不得违章作业和野蛮施工
2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作
3、乙方应保证其服从甲方的管理,遵守甲方的.各项规章制度,遵守劳动纪律
4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任
5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用,概由乙方及责任者承担,甲方不负任何责任
二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故,甲方不予承担任何责任,本人同意以上细则者签字生效
三、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效甲方_______________乙方_______________发包方_______________年月日建筑工程施工合同3发包方(以下称甲方)承包方(以下称乙方)法定代表人法定代表人身份证号码身份证号码为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同第一条工程概况
1、工程名称____________________________
2、工程地点____________________________
3、工程内容____________________________
4、工程面积____________________________
5、工程立项批准文号第二条工程项目期限
1、合同工期总共历时天日历天;开工日期年月日;竣工日期年月日O
2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次连续小时以上),影响正常施工;停水停电天以上;
(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期
3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期第三条工程承包内容
1、工程承包形式____________________________
2、工程承包范围____________________________第四条工程项目结算及付款方式
1、合同生效后日内,甲方付万元(大写)(¥元)工程预付款
2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报日内支付工程进度款
3、工程进度款支付达工程总造价的%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付%的款,留%的质保金,保修期满后支付结乙方
4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延
6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好否则,超过一天按保留价款万分之三罚款
7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款
8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责第五条工程质量标准
1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任
2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格第六条工程验收乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担第八条违约责任
1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的%支付违约金
2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的%支付违约金
3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额%的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的%支付违约金第九条双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务1解决材料物资的堆放和临时设施场地2在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。