还剩55页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,由乙方自行承担相应费用,并给予相应的经济处罚;
5、负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料计划及各种报表;
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调现场有关单位的关系第七条、乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,未经甲方授权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联系全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理、检查与监督与现场其他单位搞好协调配合;
3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;
4、接到图纸7天内编制出施工劳务预算,提交甲方审核,审定后的预算价一律不再调整根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度计划,每月20日前提交下一月的劳务作业进度计划有阶段工期要求的提供阶段计划,必要时按项目部的要求提交旬、周、日计划(所有计划均应附材料、设备用量计划),报甲方批准后实施若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料计划或作业计划,甲方可以不供材料,不付款,由此引起的一切责任和损失,由乙方承担,并按违约处理每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表
5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档;
6、做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作,如有损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护;
7、交工前保护好工程成品或半成品,把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收积极配合保修,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理第八条、财务付款
1、双方本着风险共担、利益共享的原则,结成合作伙伴,一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提;
2、阶段款项(进度款)工程形象进度完成±0000后,发包人审核已完成量,按完成工作量的60%付款,以后每月按完成形象进度的60%付款,主体结构封顶过春节工人返家付款85%,如不过年,主体经质量监督站验收后付至85%,下余的15%待竣工验收合格后三个月付清
3、劳务报酬支付方式转账支票或短期银行承兑汇票
4、所有资金必须由劳务分包人(公司)专人办理并盖有有限公司财务专用章”收据有效,否则总承包方不予认可,由此引起的后果由劳务分包人承担第九条、完工结算
1、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内,提交劳务费结算书,一式八份,甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份;
2、甲方接到乙方结算书后进行审查,在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续;
3、结算审查程序及定案先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款,交项目技术、质量、安全、材料、动力、财务等部门和项目经理会签,经公司分管部门和领导初审后,上报公司主管部门终审劳务结算书必须加盖方为有效
4、结算方式本项目采用B结算方式进行结算;A、固定劳务总价;B、固定劳务单价,按实确认实物量或定额工日或建筑面积;C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等;D、劳务预算加包干系数
5、计算规则按现行的工程量计算规则计算建筑面积
6、劳务费标准基础、主体按148元/m,零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板基础等零星用工,多项一次性补款元整
7、劳务费内容乙方施工全部内容所需的劳务;定额综合工日包干但不限于现场保卫;乙方自带机械的维修;材料的装卸、材料的场内转运及堆码;周转材料的清理、维修、堆码、场内转运;安全防护用工;生活区卫生用工;文明施工;
8、劳务费调整的范围、条件及方法确认的劳务签证,按合同约定调整
9、当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担如为甲方代交时,在支付劳务费时扣除;
10、甲方和乙方结算付款,只能按本合同约定办理甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹,不得发生工人聚众闹事、上访等事件;也不提出合同外的任何要求否则,每次罚乙方10万元人民币若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时,甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资,同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担,从乙方结算值中直接扣除;
11、乙方必须每月给工人结算工资,每年年底给职工结清工资,列已付未付工资,并向甲方报月表和年度表如果乙方不能及时给职工支付工资,甲方有权按报表支付给工人,同时扣罚乙方结算款项第十条、劳务作业期限开工日期计划—年一月—日竣工日期计划一年一月—日乙方根据工期要求,周密地安排进度计划,报经甲方批准后严格实施,接受甲方的检查、监督施工实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方的要求采取补救措施,保证按时完工如补救无效,在甲方限定时间内达不到要求,视为乙方无按期完工能力,甲方有权单方解除合同,乙方在接到通知后三日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失第十一条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准提高、结构更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上,发生上述情况对工期有实质性影响的,事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求,经确认后工期相应顺延,并赔偿窝工损失由于乙方原因不能按时完工,乙方承担如下违约责任每拖延一天承担其造价10%的违约金,并赔偿由此造成的甲方损失非乙方原因,乙方不承担工期违约责任第十二条、劳务工作质量
1、质量等级依据国家工程质量检验评定标准,本工程质量必须达到优良等级,同时负责工程过程中的无偿维修,若乙方在接到维修通知后3日内没有进行积极维修,甲方将组织维修,并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除工程质量等级以山东省济南市质量监督站签发的工程质量监定书为依据乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业,确保实现质量目标达不到质量标准的部分,甲方一经发现,可以要求乙方返工,乙方应按甲方要求及时返修,直到满足质量要求因甲方原因不到质理标准,由甲方承担返工的‘经济支出,工期相应顺延因乙方原因达不到质量标准,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到质量标准,视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力,甲方有权力解除合同,乙方在接到通知后3日内撤离现场,并承担因此给甲方造成的损失
2、因乙方原因达不到优良等级的违约责任乙方承担其工程造价的10%的违约金,并无条件自费返工该工程质量标准,若因返工延误工期由则仍执行第十五条
3、达到优良等级的奖励不奖励第十三条、质量检查与验收
1、质量检查乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接验收不得自行隐蔽,如有自行掩蔽,乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用
2、隐蔽部位验收乙方应在自检合格后,验收12小时前通知甲方组织验收,经验收合格,验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见返修,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,工期不予顺延未经验收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口,并负责恢复和承担因此发生的费用及损失;
3、中间验收基础,经验收合格后方可进行下道工序如验收不符合要求,乙方应按验收提出的要求返修后,通知重新验收
4、交工验收乙方承担任务全部完成,经初验达约定的质量标准后,由甲方约请业主(或业主委托的其他单位)验收,经验收优良,评定的质量等级交工验收书签字后,办理工程移交如质量达不到要求,乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成,再通知验收,直到符合质量要求为止乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任第十四条、安全施工
1、安全目标杜绝死亡和重伤事故的发生,轻伤频率不大于Oo2%;0杜绝重大机械和火灾事故;
2、乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工,配合甲方建立安全保证体系,乙方成立安全领导小组,由现场负责人担任组长,配备专职安全员,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责加强安全教育,提高全员的安全意识乙方认真执行安全技术规范,严守安全规则,落实全措施、确保安全施工,按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良,承担相应费用;
3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施,在本工程中如发生安全事故,应立即向甲方报告,重大伤亡事故要按规定上报有关部门双方约定由于本合同劳务提供方的管理责任,一旦发生安全事故,事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方承担第十五条、材料、设备供应与保管
1、工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供应甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准,如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换
2、甲方供应的材料为了方便使用,货到后乙方即办理领用手续,工地出库后由乙方自行保管使用乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生
3、甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量,并力争节余;甲供材料节余部分,甲乙双方按照甲7乙3分成;如因保管不善,造成丢失、损坏或使用浪费,超过定额消耗部分(钢筋按图纸用量),乙方按超耗部分材料费的承担;
4、甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理(包括边角余料)一经发现乙方挪用或擅自处理,对乙方处以挪用和擅自处理部分价款的两倍罚款施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续,有用或可变卖的边角余料交还甲方后,按市场价的30%奖励乙方;
5、小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购,乙方自行保管使用代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算
6、乙方对代购材料的质量负责,根据技术要求和有关规定,需要合格证、质量保证书、准用证等证件的,证件必须随货同行,货到后将有关证件提交给甲方,据以进行质量验收,证件齐全、质量合格的材料方能用于工程如有不符合要求的产品,乙方负责运出现场调换合格品第十六条、施工机械设备及周转材料供应
1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供;
2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保养、保管乙方要严格执行操作规程,加强管理,保证设备处于良好的状态,充分发挥作用设备完好率不低于90%,利用率不低于60%劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏,乙方负责修理或照价赔偿;
3、甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管,有计划地合理使用,加快周转,尽量减少投入量和缩短占用时间如乙方保管不善、使用不当,造成丢失、损坏,超过允许损耗部分要照价赔偿乙方不得改变用途或用于其他工程,未经甲方同意不得擅自截割、改制,如发生上述情况,每次给以乙方1000元的罚款,乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失第十七条、不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用;灾害继续发生,乙方应每隔10日报告一次灾害情况,直到灾害结束甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥因灾害发生的费用由双方分别承担
1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担;
2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担;
4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担;不可抗力的自然灾害认定标准甲方、乙方双方协商确认第十八条、争议双方在合同执行过程中如发生争议,应本着友好的原则协商解决协商不成报请工程地主管部门调解,若调解不成,可向工程所在地人民法院起诉第十九条、违约
1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的义务,支付款以及发生其他使合同无法履行的行为,乙方及时书面告知甲方后,甲方应承担违约责任、相应顺延工期
2、乙方不能按合同工期完成,施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级,安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承担责任罚款外仍要承担下列违约责任,其他使用权合同无行履行的行为,甲方代表可通知乙方,按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失
3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,或另有合同解除的约定,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;
4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲终止或解除合同,除合同另有规定外,应提前10天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任第二十条、合同的生效与终止
1、合同生效日期双方签字、盖章之日起
2、合同终止日期工程全部完工并交付业主,工程支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止第二H条、合同份数本合同正本两份,双方各执份,副本份,甲方收执份,乙方收执份甲方委托代理人年—月—0乙方委托代理人年—月—日工程合同篇4
一、签订房屋装修合同时应注意的事项第
一、合同中必须写明装修的具体要求和完工日期有的消费者在签订合同时,没有注意这两点,给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期“创造”了条件第
二、在合同中必须注明使用装饰材料的具体品牌或型号,以防装饰公司以次充好第三,如果您在工程进行中,对某些装修项目有所增减,就一定要填写相关的“工程洽商单,,,并作为合同的附件汇入装修合同书中第四,合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任如果属于施工或材料的质量问题,装饰公司应承担全部责任;如果属于用户使用不当,双方可协商处理
二、重庆住宅装饰装修工程合同发包方(以下简称甲方)委托代理人(或甲方代表)单位住所地址联系电话______________________________承包方(以下简称乙方)单位名称:开户银行营业执照号:银行帐号委托代理人(或乙方代表)______________联系电话本工程设计人联系电话:施工负责人联系电话:签订时间______________________________根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市住宅装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程地点
1.2工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式
(1)乙方包工、包全部材料(见附表二乙方提供装饰材料明细表);
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(见附表一甲方提供装饰材料明细表,见附表二乙方提供装饰材料明细表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(见附表一甲方提供装饰材料明细表)
1.3工程期限天开工日期年月日竣工日期年月日
1.4合同价款本合同工程造价为(人民币)元金额大写o(详见附表三工程报价表)第二条工程设计见重庆市住宅装饰设计合同书(附后)第三条甲方工作
3.1•委派为甲方代表,负责合同履行及与乙方接洽,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽;
3.2开工前天,向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底,为乙方入场施工创造条件包括搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
3.3负责提供水源、电源为乙方使用;
3.4负责协调装饰公司与邻里之间的关系;协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用
3.5如确需原建筑物或设备管线,负责到有关部门办理响应的审批手续,并承担有关费用;
3.6施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防工作第四条乙方工作
4.1委派为甲方代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量的按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜
4.2严格执行施工规范、安全操作规程,防火、安全、环境保护规定做好施工现场管理,施工现场应配备干粉灭火器
4.3保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(居民)的关系
4.4保证施工现场的清洁,做好施工现场保卫、垃圾处理工作
4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第五条工程变更工程项目及做法如需变动,双方应协商一致,由甲方代表与乙方签定书面变更单,支付增减项目差后再施工,同时调整相关费用及工期(见附件五工程变更单)凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿第六条材料供应
6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场见附表一甲方提供装饰材料明细表,双方共同验收并办理交接手续;由甲方供应的材料、设备发生了质量问题的损失,责任由甲方承担
6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备见附表二乙方提供装饰材料明细表,双方共同验收;如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,若已使用,对工程造成损失的由乙方负责第七条工期
7.1因下列原因造成工期延期,经甲方确认,工期相应顺延1工程量变化或设计变更;2不可抗力;3甲方同意工期顺延的其它情况
7.2甲方要求比合同约定的、工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签定工期变更协议
7.3因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方未按期支付工程价款,合同工期相应顺延
7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延第八条质量标准本工程施工质量按下列第项标准执行;1以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》2双方约定_____________________o施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由部门1对工程质量予以认证,认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则经认证,工程质量不符合合同约定标准的,认证所需费用由责任方承担;工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担木材、石材为天然物品,允许有自然色差与纹理,乙方有义2务提醒甲方第九条工程验收、工程价款结算及保修
9.1甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,甲方应承担复验费用,若造成停工,工期顺延,若复验不合格,其验收返工费用由乙方承担,但工期应予顺延102双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收1________________________________________________2________________________________________________3________________________________________________乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单见附表六工程验收单;
9.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后三天内组织验收,并办理验收、移交手续如果甲方在规定时间内未组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用
9.4工程竣工验收后,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料三天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在三天内结清尾款
9.5本工程自验收合格双方签之日起保修期为壹年验收合格签并结清尾款后,填写工程保修单见附件八工程保修单
9.6验收不合格,乙方负责返工,甲方不得使用,否则使用房屋视为合格
9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题,乙方不负责保修
9.8因甲方原因工程价款未结清,乙方不负责保修第十条安全生产和防火
10.1甲方或乙方提供的施工图或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格
10.2乙方在施工期内应严格遵受《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全
10.3由于甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范导致发生火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失
10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失第十一条工程价款支付方式
1.合同生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款支付次数支付时间支付金额(元)占总金额的%第一次合同签定%第二次客厅、餐厅吊顶,厨房墙砖,水管,线管,布线完工_________%第三次木工和泥工全部完工%第四次双方验收合格五日内%
2.其它方式第十二条违约责任
12.1甲合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规,受到耨款或给对方造成损失均由责任方承担责任
13.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失
14.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程价款10%的违约金,并承担因此造成的经济损失甲方责任15未办理任何手续,乙方有权拒绝改造原有建筑结构及设备管线,甲方强行要求乙方改造原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失16未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等,除工期得予顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失每停工或误工一天,甲方支付乙方元17工程未经验收,甲方提前使用,出现质量问题,甲方承担责任18甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项,逾期一天,按未付款额的%支付违约金或向乙方支付违约金yc o乙方责任
1.应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品,如有损坏,应照价赔偿
2.未经甲方同意,乙方擅自改造原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失
3.由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不得顺延
4.由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元.第十三条争议解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第种方式解决:
1.向仲裁委员会申请仲裁
2.向人民法院起诉第十四条几项具体规定
14.1因工程而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将立即运到指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)元(此费用不在工程价款内)
14.2施工期内,甲方将进户门钥匙把交给乙方代表负责保管工程竣工验收后,甲方负责提供新锁把,有乙方负责安装交付使用
14.3乙方按合同约定和规范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以书面形式通知乙方,事后要求,乙方不予办理第十五条附则
15.1本合同经甲、乙双方代表签盖章后生效
15.2本合同签定后工程不得转包
15.3甲、乙双方直接签定合同的,本合同一式两份,甲乙双方各执一份第十六条其它约定条款甲方代表(签)________________乙方代表(签)工程合同篇5甲方乙方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则等,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称工程地点边和洞口防护、安拆卸料平台、上人架板的铺设、所有架杆、花格板刷漆(花漆、黄漆)等内容,公司检查挂广告牌,扣件架杆及时清理并按规定堆放码垛,协助塔吊顶升(含螺丝紧固等工作内容)及工程所需内柱架的搭设
二、分包工作期限开始工作日期年月日结束工作日期
三、分包合同的总价款该劳务分包合同的总价款为暂定元
四、质量标准工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等标准规范的规定质量等级评定必须达到合格
五、劳务报酬的计价、确认及支付方式
1、约定工程量结算价格如下
2、工程量的,计算规则及数量确认乙方每月22号前必须将所完成工程量报至甲方统计员处,由甲方统计员据实审核乙方实际完成的合理工程量并予以结算—日前乙方未报送其所完成工程量的,按当月完成工程量的95%结算,剩余5%作为乙方不按时结算的违约金,甲方不予结算工程量按以下约定的计算规则计算乙方所施工内容经技术、安全验收合格后按建筑面积计算规则计算
3、劳务报酬的支付约定如下根据业主工程款拨款情况及双方确认的工程量支付,主体竣工验收合格后付至70%,余款工程验收合格后年内付清
六、违约责任
1、乙方延期交工或影响施工进度的,每延误—0,应向甲方支付元违约金
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,造成的损失全部由乙方承担
七、合同份数本合同正本三份,具有同等效力
八、材料规定
1、架子班对所进场的架杆、扣件、架板等负责全面管理责任,施工现场周材堆放要合理,检查时如发现周材乱七八糟,一次罚款50元,扣件点数发出,完工后交回,每少一个罚款15元,在搭设的架子上不允许有闲散扣件,发现一个罚款10元,在施工现场,无论在谁的工作面上捡到一个扣件罚款10元
2、由于明细原因造成周材积压或多余,提供明细班组承担多余周材的运费及租赁费
九、安全规定
1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽如发现未佩戴安全帽者每人次处100元罚款,未系安全帽帽绳者每人次处150元罚款,安全帽应清洁无杂物、不清洁者每人次处20元罚款,把安全帽用作作业工具者每人次处50元罚款光脚或穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场作业的人员,每发现一次处50元罚款并使其远离施工现场
2、严禁酒后上岗作业,违章者每人次处100元罚款,并进行严厉的批评教育,使其立即远离施工现场严禁酒后滋事打架,否则罚相关班组各5000元造成严重后果的将报执法部门追究其刑事责任
3、非专业技术人员严禁任意攀登脚手架、物料提升机等垂直运输机械,如有违章者每人次处200元罚款
4、安全防护设施装置及安全标志随施工进度及时搭设、安装搭设不合格、安装不及时每处处100元罚款,随意拆除挪用安全防护设施装置及安全标志者每人次处100元罚款
5、施工作业时,如需要挪动临边、洞口等安全防护设施和安全标志,必须经过工程负责人或安全负责人的书面签字认可,完成作业后将安全防护设施和安全标志及时复位否则每发现一次处200元罚款
6、物料提升机等非上人施工机械严禁载人运行如有发现每人次处500元罚款,另对物料提升机操作人员每人次处200元罚款
7、施工作业用电时,不能私自接电,可自行找机电人员或联系施工现场管理人员通知机电班组人员接电如有违章每人次处100兀罚款
8、任何施工作业人员禁止向防护平网上乱扔乱倒建筑垃圾,如有发现每人次处100元罚款,并将其乱扔乱倒的垃圾清理干净
9、所有平网、立网严禁任意拆除,需要拆除时必须由工程负责人或安全负责人书面签字后方可拆除,否则处500元罚款
10、脚手架必须满铺架板,无单页板或空头板,每发现一处处100元罚款连墙件无无故拆除者每人次处100元罚款立网连接不紧密、松动处50元罚款剪刀撑达不到要求的处100元罚款
11、定期检查时发现问题,给作业班组下达通知后整改不到位的处50元罚款,不整改的处100元罚款,若多次不整改的处500兀罚款
12、必须做到工完料净场地清,未做到的每次处100元罚款,下达通知后仍未清理的处500元罚款
13、所有离开现场人员必须服从警卫人员的检查,违规者视情况轻重处100500元罚款,严重者追究其刑事责任;不服从检查者由警卫人员立即上报工程负责人或直接上报110公安机关
14、严禁私自挪用施工现场的一切物品,更不允许偷盗工地物品,违规者视情况处—元罚款,及其严重者报公司保卫科或报执法部门进行处理
15、严格执行各项规章制度,严禁违章作业,严格遵守劳动纪律及各种操作规程,否则发生事故后果自负,严重者追究其刑事责任
16、及时做好班前安全活动记录,检查时如有不及时认真填写者处100元罚款
7、严禁损毁广告牌等天元—视觉文化,否则按照原价的两倍进行罚款
十、补充条款
1、乙方要严格遵守执行施工现场的管理规章制度,遵守安全技术操作规程,认真执行安全生产规定,搞好现场文明
2、因乙方原因致使合同无法完成,中途解除合同,其工程量按已完成工程量80%进行确认
3、由于甲方资金暂时不到位等原因,乙方不得影响正常施工,否则甲方有权解除合同,造成的损失由乙方赔偿
4、乙方必须遵守附件中施工现场施工、技术、材料、统计、安全等各项制度,否则甲方有权对乙方提出罚款及赔偿要求
5、施工中由于乙方操作不当或不按要求佩戴安全防护用品导致发生安全事故的,所发生的一切费用均由乙方承担合同订立时间年—月—日合同订立地点工地办公室本合同经甲方加盖天元—九公司劳务合同专用章、乙方签字按手印后生效甲方乙方材料地址宜双方可补充,补充条款与本合同具有同等效力第十五条、本合同经甲乙双方法人代表或代表人签字盖章后即时生效,合同有效期为十年,本合同一式四份,甲、乙双方各执两份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日工程合同篇2工程名称甲方乙方经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下
一、施工范围乙方施工范围为含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内
二、施工方案一层和顶层采用20mm厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3nmi地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热身份证号码工程合同篇6为加强水利工程合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,维护合同双方合法权益,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,结合我市水利工程建设实际,制定本制度本制度适用于市水利局组建的项目法人或受项目法人委托与其他经济组织、自然人或相互之间签订的水利工程合同、协议等
一、合同管理职责
1、项目法人的主要职责1)、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规,依法保护本局的合法权益2)、制定、修订本局合同管理制度、办法,组织实施合同管理工作3)、依法签订、变更、解除有关工程合同4)、严格审查所签订的合同,重大合同应提交有关方面会审,防止不完善或不合法的合同出现5)、协助合同承办人员依法签订合同,参与重大合同的谈判与签订6)、做好合同统计、归档、保管工作7)、监督、检查合同签订、履行情况8)、宣传合同法和有关法规,培训合同管理人员9)、依法处理合同纠纷10)、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动
2、财务部门的主要职责1)、加强与项目法人及现场管理机构等的联系,及时通报合同履行中的应收应付情况2)、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议、妥善保管收、付凭证3)、配合项目法人做好合同管理工作
二、合同审签管理
1、本局对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行未经授权,任何人不得以本局名义对外签订合同
2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用介绍信的存根应当保存五年,以备核查
3、合同应当采用书面形式,合同文本应当采用国家规定的合同示范文本;合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核
4、所有合同都应按顺序由项目法人统一编号
5、合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹(符号)清晰,条款完整,内容具体,用语准确、无歧义
6、订立合同,必须完备合同条款合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所,标的,数量和质量,价款和报酬,履行的期限、地点和方式,违约责任及解决争议的方法等
7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,由合同双方共同取样封存,并加盖公章或合同章,分别交由指定责任人保管
8、订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同,应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查
9、对外签订合同,要明确选择纠纷审判管辖地,并优先选择由本局所在地人民法院管辖
10、法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章
11、签订合同,应当加盖单位的合同专用章严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章
三、合同审签程序
1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)对非法人经济组织,应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位,除审查其经营范围外,还应同时审查其所从属的‘法人主体资格对外方当事人的资格审查,应调查清楚其地位和性质、经济组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及注册地
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格代理人职务资格证明及个人身份证;被代理人出具的授权委托书;代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限
3、签订合同,必须认真审查对方当事人的履约能力
4、签订合同,应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料,必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察,以防对方当事人伪造或变造证明材料对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料,但可归入合同档案保存,以备考查名片;厂家介绍、产品介绍等资料;各类广告、宣传资料;各类电话机等通讯工具号码;对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料
6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案,作为财务部门收付款物的依据
四、合同履行、变更和解除
1、合同履约管理1)、法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行2)、在履行合同过程中,根据情况的变化,应当对相对方的履行能力进行跟踪调查如发现问题,合同承办人要及时处理,必要时经单位负责人同意,可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力3)、接收标的必须经过严格的验收或商检程序对不符合制度规定和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议4)、合同结算必须通过本单位财务部门进行对合法有效的合同,财务部门必须在合同约定的期限内结算对未经合法授权或超权限签订的合同,财务部门有权拒绝结算5)、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存对我方当事人的履约情况,除妥善保存有关收付凭证外,还要做好履约记录我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时,应当连同信封一并收存通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时,必须使用挂号信函,并保存邮局收据、回执备案
2、合同的变更和解除1)、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时,必须有书面变更协议严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款2)、我方当事人遇有不可抗力或者其他客观原因无法履行合同时,应当及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,减少损失3)、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施,收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据,及时向法定代表人报告4)、我方当事人因不便掌握,应明确变更或解除合同,应当及时以书面形式通知对方当事人,说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限,尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议
五、合同纠纷处理
1、合同纠纷管理1)、为解决合同纠纷所采取的各项措施,必须在法定的诉讼时效和期间内进行2)、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时,应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案3)、合同承办部门、人员应配合好参加仲裁或诉讼4)、合同纠纷发生后,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决5)、合同发生纠纷后,需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的,应当及时委托有资格的代理人参与处理纠纷6)、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等,在结案后十日内,由承办人送交备案
2、合同纠纷处理程序1)、发生合同纠纷,合同承办部门、人员应立即报告分管领导和本局领导,合同承办部门、财务部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料2)、在处理合同纠纷过程中,对于可能因对方当事人的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难以执行的案件,应当及时向法院申请财产保全3)、合同纠纷发生后,应当依法采取一切措施,积极收集、整理有关证据在证据可能灭失或者难以取得的情况下,应当向法院申请保全证据4)、向法院提供原始证据时,必须先行复制,并请求法院的承办人员出具证据收执
六、合同资料管理
1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件;对方当事人履约能力证明资料复印件;对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件;我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;登记、见证、鉴证、公证等文书资料;合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;标的验收记录;交接、收付标的、款项的原始凭证复印件
2、合同资料归档、统计与管理1)、本局所有合同都必须统一编号,由办公室妥善保管2)、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内,应将合同档案资料移交办公室本制度自公布之日起执行,本制度解释权归本局办公室所有工程合同篇7摘要在社会主义市场经济体制中,建筑活动主要是通过建筑市场实现的,而合同是维系市场运转的载体建设工程合同是承发包双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是承包人进行工程建设并获取合理利润的源泉;同样也是发包人支付价款,控制工程项目质量、进度、投资,进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件加强合同管理是保证承发包人全面履行合同约定的义务,是确保实现建设目标(质量、投资、工期)的重要手段正文我国要建设成为有中国特色的社会主义国家,高度发达的法制是我们发展的目标在建筑工程领域主要表现是落实合同法,提高承发包人的合同法律意识,提高相关从业人员的素质,保证合同管理实施的力度确保提高我国建筑市场逐步走向法制化和规范化,提高我国建筑从业企业的管理能力和技术能力在我国加入WTO组织后,在建筑市场将逐步与国际建筑市场接轨的同时,确保我国的建筑从业企业能与国外企业竞争,实现利润效益最大化是我们的必要工作
一、建设工程合同管理的内容建设工程合同指的是承包人按照发包人的要求进行工程建设,发包人支付工程价款的合同,是发包人和承包人为实现工程建设目标,明确双方责任、权利和义务的协议,它的签订为项目管理提供了管理对象,成为全过程施工管理的基础它是安排项目施工的指导性文件,施工组织设计、工程报表及竣工结算都要按照合同的约定编制,工程材料、设备等也要按照合同规格购买;工程合同又是进行工程结算的依据,合同中约定了工程价款的支付方式及材料价格的确定办法,还约定了工程进度款的支付时间等内容;工程合同也是进行工程索赔和反索赔的依据,合同中约定了发包方和承包方的权利和义务,它是分析索赔事件能否成立及索赔性质的主要依据因此,建设工程合同的管理就成为工程建设管理中一项很重要的内容
二、建设工程合同管理的重要意义随着我国建筑市场的不断发育成熟,建筑工程项目合同管理的重要性日益显现管乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工
三、施工材料要求及材料供应
1、主要材料要求a、聚苯乙烯保温板厚度20nm1b、铝箔反射膜后付牛皮纸,c、地暖复合膜3mmd、pe-_a管,“道诚”牌,de20_l.9mm盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)e、分水器为全铜,巨帆牌f、钢丝网f2_200mm_200nuii,
2、辅助材料采用市面上通用材料
四、施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责
2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件
3、甲方免费提供施工用水用电为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所
五、工程造价和结算方式
1.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求使用合同来引导和管理建筑市场,顺应了政府转变职能,应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求,健全各项内部管理制度,其中非常重要的一项就是合同管理
1.2合同管理是建设项目管理的核心,加强合同管理是进行有效项目管理的需要任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的,忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制,更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理只有抓住合同管理这个核心,才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态,实现建设目标
1.3加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系,是建设主体各方履行义务、享有权利的法律基础,同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为,所出现的诚信危机、不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关加强合同管理,促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷,能够起到规范建设主体行为的积极作用,对整顿我国的建筑市场起到了促进作用
2.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要至今,我国建筑市场已经全面开放,面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战,就必须适应国际市场规则、遵循国际惯例只有加强合同管理,建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下,才能赢得自己生存与发展的空间
三、如何加强建筑工程合同管理
3.1严格执行建设工程合同管理法律法规随着民法通则、合同法、招标投标法、建筑法、的颁布,建设工程合同管理法律基本健全但是,在实践中,这些法律的执行还存在着很大的.问题,其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题,也有监理单位监理不到位的问题,还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题市场经济条件下,要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理,这样,我们的管理行为才能有效,能提高我们建设工程中合同管理的水平
3.2加强对承包商的资质管理通过严把建筑承包商资质管理关,解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题同时,各级建设行政主管部门要加强对各方参建主体市场行为的监督管理,特别是对承包商的违法行为要严肃处理,确保建筑市场的规范、健康发展
3.3加强建设工程招投标管理建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度国家已经出台了招投标法,并全力推行工程量清单招投标建议在建设工程招标中应该重视原则,突出效果同时,积极按工程量清单计价方式进行合同管理,使得招投标所确定的中标价在建设工程项目的实施过程中严格执行
1.4重视合同变更管理合同变更在工程实践中是非常频繁的,变更意味着索赔的机会,因此在工程实施中必须加强管理应该记录、收集、整理所涉及到的种种文件,如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令,并对变更部分的内容进行审查和分析在实际工作中,变更必须与提出索赔同步进行,待双方达成一致以后,再进行合同变更很多承包人往往不重视变更管理,对业主要求的变更无条件服从,导致工作做了却无法获得赔偿
3.5加强施工合同索赔管理工作索赔是培育和发展建设市场的一项重要内容提高索赔意识是承发包方亟待解决的问题施工合同是工程项目在实施过程中索赔的依据,索赔则是合同管理的延续索赔要求承包方在签订合同时要充分考虑各种不利因素,分析合同变更和索赔的可能性,采取最有效的合同管理策略和索赔策略,在合同整个履行过程中,要随时结合施工现场实际情况,结合法律法规进行分析研究,以利于履行合同这不仅有利于保护自己的合法权益,更重要的是有利于企业尽快适应国际惯例,提高企业未来竞争能力结束语总之,合同管理是建筑工程项目管理的核心,工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展,建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化,它是一个动态的过程,在管理中要讲求方式、方法,要讲究管理的技巧因此,要在高度重视建筑工程项目的合同管理、深刻了解其重要地位的基础上,在实践中探索及归纳建筑工程项目合同管理的技巧,寻找新方法,解决新问题,促使参建各方自觉履行合同约定的条款,从而降低建筑市场风险,切实维护建筑市场的秩序,确保建筑工程项目顺利进行工程合同篇8委托人与监理人经双方协商一致,签订本合同
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:工程名称工程地点工程规模总投资
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同
三、下列文件均为本合同的组成部分
①监理投标书或中标通知书;
②本合同标准条件;
③本合同专用条件;
④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的.监理业务
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬本合同自年月日开始实施,至年月日完成本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份委托人(签章)监理人(签章)住所住所法定代表人(签章)法定代表人(签章)开户银行开户银行账号账号邮编邮编电话电话本合同签订于年月日工程合同篇9关键词FIDIC;法律适用;DABFIDIC是国际咨询工程师联合会制定并推荐使用的《土木工程施工合同条件》等一系列合同示范文本的总称,是目前国际工程项目中应用最广泛的通用标准和规范性文件作为土木工程合同“圣经”的FIDIC国际工程合同,已经广泛应用于中国对外承包工程企业实施的国际工程项目中为顺利完成合同要求,FIDIC在红皮书补充规定中引入了争议解决委员会(DAB),并制订了较为详细的规则DAB方式是一种介于工程师决定和仲裁或诉讼之间采用争端裁决委员会(Dispute AdjudicationBoard)解决工程争议的方式,本质上属于非诉讼纠纷解决方式ADR(Alternative DisputeResolution)的范畴在使用DAB方式解决国际工程争端时,选择适用法律非常重要本文将围绕DAB方式过程中的,协议法律适用、实体规则法律适用以及程序规则法律适用三方面进行分析
一、DAB协议的法律适用问题DAB协议是由业主、承包商和DBA每一成员签定的协议,确定委托DAB解决工程纠纷DAB协议的法律适用问题,旨在需要解决依据哪一国法律来确定DAB协议的效力问题DAB协议作为从合同与主合同的关系,如果DAB协议中有规定的管辖法律,则适用双方协议的国家法律或国际法律规约;如果在协议中没有具体规定,根据DAB意思自治的‘性质,可以类比参考国际商事仲裁协议的“仲裁条款独立性”理论其意即尽管仲裁条款是主合同的一项条款,但它与主合同是两个相互独立或分离的合同仲裁条款具有保障当事人通过寻求某种救济借以实现合同权利的特殊性质,具有一定的独立性其有效性不受主合同有效性的影响即使主合同无效,仲裁条款仍然有效由此,从合同DAB协议适用的法律应独立于主合同的适用法律条款如此一来,如何解决依据哪一国法律来确定DAB协议的效力问题?FIDIC合同在《争议裁决协议书一般条件》中规定“因本争议裁决协议书或与之有关的,或因对其违反或其终止或失效而引起的任何争议或索赔,应根据国际商会仲裁规则,由一位按这些仲裁规则任命的仲裁员最终解决”既然按照仲裁方式解决,笔者认为可以借鉴国际上通行的作法一一适用仲裁裁决作出地国,即适用DAB争议裁决委员会所在地国的法律1958年《纽约公约》、1961年《欧洲公约》以及1975年《美洲公约》都规定,如果双方当事人没有指定适用于仲裁协议的法律,则依作出裁决地国家的法律仲裁协议为无效时,可拒绝承认和执行仲裁裁决但适用DAB争议裁决委员会所在地国的准据法在实践中也会遇到
1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为平方米,结算价格为31元/平方米工程总价约为元地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积并将工程量核定方法约定为未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积,卫生间如果铺设地暖按全部面积计算
2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%,后续工程按工程实际进度拨款,施工完毕拨付到总价的70%,工程竣工验收后付至95%,留5%作为质量保证金,第一个采暖期结束后付清余款工程不能同时施工时,按施工楼号单个结算
六、施工工期现场条件具备时,单个楼工期不超过10天,总工期7月10日至8月15日,保证交工验收,以不耽误后续土建方施工为原则甲方乙方工程合同篇3劳务分包人(以下简称甲方)委托代理人工程承包人(以下简称乙方)委托代理人依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,签订本合同第一条、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、劳务作业范围第二条、施工图纸甲方正式开工前,向乙方提供施工项目的施工蓝图2套乙方需要增加图纸套数的,甲方代为复制,复制费由乙方承担乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人第三条、施工前期工作
1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同
2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任;提供位置及交验要求执行大合同;在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护第四条、甲方驻工地代表
1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利,履行合同约定的职责甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任,但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效委派人员调整,需提前通知乙方;
2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式,本人签字后交给乙方并办理签收必要时可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认;
3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令,批准施工措施并履行其他约定的义务;
4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力,有权终止或中止合同乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时,甲方代表有权要求乙方予以清退
5、甲方驻工地代表无订约权没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利甲方代表人,应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任第五条、乙方驻工地代表
1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责履行合同约定的职责乙方的要求、请求和通知,以书面形式由本人签字后送交甲方,办理签收
2、乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告由责任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任乙方代表人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任第六条、甲方责任
1、组建与工程相适应的项目班子,设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门,实施工程项目的全面组织与管理;
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;
4、随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况,检查乙。