还剩17页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程施工合同示本建设工程施工合同示本发包方____________________承包方____________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同
一、工程概况
1、工程名称;
2、工程地点;
3、工程内容o
二、工期
1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作开工日期;竣工日期;合同工期总日历天数天
2、工期奖罚本工程以发包方验收通过为竣工分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款元
3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延
3、资质验证乙方资质情况(详细填写)
3.1资质证书号码
3.2资质许可范围
3.3发证机关
3.4复审有效期
3.5甲方查验原件的人员及时间
3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致委托人必须是其单位的法定代表人每份合同均须附有由代理人签订本合同的法人委托书复印件
3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话
4、工程概况
4.1工程名称
4.2工程类别乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理(不需要)
4.3工程地址
4.4工程规模建筑面积平方米;层数:层
4.5设计生产能力
5、工程范围乙方施工的分部分项工程如下
6、承包方式劳务作业施工承包、工程期限
77.1合同开工日期年月日
7.2合同工期乙方施工的全部工程应于开工之日起个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为年月日本合同工程设立以下阶段控制点
7.
2.1于年月日之前,完成
7.
2.2于年月日之前,完成
7.
2.3于年月日之前,完成
7.
2.4于年月日之前,完成
7.3实际完工日期乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期
7.4竣工日期与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同
8、延期开工乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延
9、工期延误对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期
9.1因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者
9.2重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者
9.3甲方变更计划且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段
9.4施工中,图纸间断供应,造成乙方停工72小时以上的时间段
9.5因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者
9.6在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的
0.05%累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款
10、质量等级乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须达到100%;本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定(质量标准应明确)11>合同价款
11.1合同造价暂定为人民币元(大写元),实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准(应采用多种形式,如固定总价、综合单价等)
11.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整
12、图纸和技术资料:
12.1图纸甲方在年月日之前,向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套,其中一套为竣工资料用),或按以下期限分期提供一式一套:年月日之前提供图纸;
12.2资料设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)
13、甲方驻工地代表姓名;身份证号码
14、乙方驻工地代表姓名;身份证号码
15、甲方工作
15.1组建与建设工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算
15.2组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工计划、物资需用量计划;统一制定各项管理指标
15.3组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)应根据项目特点而定
15.4负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定
15.5建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求
15.6统一向业主办理以下事宜必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;
15.
6.2书面及现场交验水准点和坐标控制点;
15.
6.3施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;
15.
6.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理
16、乙方工作
16.1服从甲方的统一管理,按甲方CI达标和现场标准化管理要求,自费统一着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫
16.2在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标甲方(签章)乙方(签章)签订地点签订地点年―月0年月日
(1)因发包方原因影响开工
(2)工程量有较大的增加
(3)不可抗力
(4)发包方同意工期顺延的其他情况非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失
三、工程质量及验收
1、质量标准
2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工
3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任
4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料
5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的
四、过程结算、工程款支付
1、结算方式1承包方式:;2计价方法;3合同价款大写;4结算方法o
2、工程支付
五、材料供应及设备管理
1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用
2、机械设备由承包方自备
六、发包方责任
1、负责办理有关建设手续
2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算
3、提供施工图纸套
4、负责组织工程设计交底、图纸会审
5、发包人指派同志为工地代表
七、承包方的责任
1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子
2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督
3、本合同生效后日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工
4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人2套
5、承包方指派同志为工地代表
八、安全生产与文明施工
1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全
2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁
3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物
4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失
九、其它
1、本合同双方约定经签字,盖章后生效
2、合同份数
(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份
(2)本合同副本份(发包方执,承包方执)甲方签字乙方签字年月日年月______日建设工程施工合同示本发包方(甲方)承包方(乙方)依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规,遵循公平、自愿、诚信互惠的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称志丹人事劳动局办公楼工程地点志丹城内工程规模框架结构层(),建筑面积约5227平米二承包范围
1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)注明地下室层高
3.6m
一、五层层高
3.9M
二、
三、四层层高
3.3mo
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程,给排水安装工程不包卫生洁具
3、图纸以内的工程内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做),外墙全部涂料
4、图纸以外工程以实结算
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量,采用每平方米造价承包方式承包,所有材料价格结算时,以市场实际价格调整
四、工期从20—年7月10日至20_年8月30日主体工程必须于20_年完成工期延误的认定和处理
1、因甲方原因造成的延误,工期顺延,造成的损失由甲方承担1不具备开工条件,而要求乙方进场;2未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;3未按时支付工程进度款
2、因乙方原因造成的工期延误,工期不予顺延,延误10日不实施处罚,超过10日每超一天罚5000元,每提前一天按工程量总造价的4%奖励给乙方
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误,工期顺延,甲乙双方互不承担经济损失⑴不可抗力自然灾害、战争、政府行为;
(2)连续发生停水、停电、下雨,按实际天数顺延,一周内累计停水、停电、下雨,时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延
五、合同保证约定
1、为保证本合同顺利实施,双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元,合同签订10日内甲方退回给乙方30万元保证金
2、因设计变更造成的工程量增加,以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算
七、工程款支付
1、开工付工程总造价的30%,作为工程的启动资金
2、工程款按当月实际完成工程量的80%预付
3、工程竣工验收合格后,15天内付至工程总造价的100%
八、工程质量标准与验收
(一)、本工程质量标准必须达到国家规定的合格工程验收标准
(二)、验收要求
十、保修义务约定保修义务与约定按国家规定与要求执行保修金随房屋验收合格后一并交于物业管理,一年后退还乙方H
一、争议的解决本合同在执行过程中发生争议,双方应积极协商解决协商无效时,双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁,发生的费用由责任方承担
十二、合同的解决本合同工程保修期满,款项结清后自行终止
十三、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份未尽事宜双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力
十四、补充条款甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日建设工程施工合同示本甲方_________乙方_________为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行
1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范
1.1适用的法律、法规本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定
1.2适用的标准、规范本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范
2、合同文件组成及解释顺序
2.1合同条款及合同附件
2.2补充合同(协议)书
2.3中标通知书、投标书及其附件
2.4标准、规范及有关技术文件
2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件
2.6施工图纸及设计要求
2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单
2.8有关会议纪要
2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。