还剩25页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
分期还款协议书样书(15篇)分期还款协议书样书(精选15篇)分期还款协议书样书篇1开发商(以下简称甲方)认购方(以下简称乙方)身份证护照(营业执照)号码通讯地址邮编联系电话、
2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议书乙方于20_年—月一日购买甲方项目幢单元室,总房款为人民币佰拾万仟佰拾元,已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户,出示有效认筹协议,认筹金自动转换为定金),因个人原因导致无法按时交齐首期款,现乙方自愿申请首期款分期支付,具体付款方式如下20_年—月—日,签订《商品房买卖合同》前支付(%)首期款(含定金),即元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币¥元(大写),在20年—月—日前无息分期还清;.20_年—月一日支付首期剩余房款%,即元;
2.20_年—月一日支付首期剩余房款%,即元;(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)联系电话、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议书乙方于20—年—月—日购买甲方项目幢单元室,总房款为人民币佰拾万仟佰拾元,已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户,出示有效认筹协议,认筹金自动转换为定金),因个人原因导致无法按时交齐首期款,现乙方自愿申请首期款分期支付,具体付款方式如下20—年—月—日,签订《商品房买卖合同》前支付(%)首期款(含定金),即元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币¥元(大写),在20年—月—日前无息分期还清;、20_年—月一日支付首期剩余房款%,即元;
2、20_年—月一日支付首期剩余房款%,即元;(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)且甲、乙双方达成以下协议
1、乙方必须在规定的期限内付清全部借款,如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月,申请次数仅限一次),乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部,填写《延期申请表》,待甲方审核通过后,方可批准;
2、如乙方未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止,甲方有权按借款金额的千分之一天的比例收取违约金至付清之日,逾期30天未缴纳款项,乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利,甲方有权处理房产出售给他人,且不退还乙方所缴纳房款,乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字,如乙方拒绝配合甲方,甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3、办理交房手续前提,乙方需付清全部借款,如逾期产生的违约金,连同借款一并付清;
4、协议期内,乙方不得随意更变业主身份,不得退房,不得单方面终止分期还款协议书样书篇8甲方___________乙方___________现鉴于乙方不能一次性偿还欠款甲、乙双方经过友好协商,在协商一致的基础上,达成如下还款协议第一条甲、乙双方在此确认截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币(注明有欠条)第二条甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划
①甲、乙双方约定第一次还款日期为农历年月日偿还金额为人民币
②甲、乙双方约定第二次还款日期为农历年月日偿还金额为人民币
③甲、乙双方约定第三次还款日期为农历年月日偿还金额为人民币
④甲、乙双方约定第四次还款日期为农历年月日偿还金额为人民币
⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为农历年月日偿还金额为人民币第三条甲方保证
①对乙方交来欠条及本协议妥善保管,不得遗失、损毁在乙方到期还清所有本协议规定的款项后,将欠条单证及本协议完整交给乙方
②在未到甲、乙双方约定还款日期前,不对乙方讨要欠款第四条乙方保证
①按照本协议规定时间主动偿还甲方的欠款
②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方第五条本协议经甲、乙双方签字后生效第六条本协议一式二份,甲、乙双方各执一份甲方乙方签约日期年月日签约日期年月日分期还款协议书样书篇9还款协议书协议签订地点泰州市海陵区甲方(债权人)泰州德克装饰工程有限公司乙方(债务人)担保人根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙双方经协商一致,就乙方欠甲方装修工程款相关事宜达成如下协议第一条、甲、乙双方经财务对帐,确认截止年月日乙方尚欠甲方装修工程款人民币拾万仟佰拾元整(小计元)第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务,为了保证甲方的债权能早日实现,乙方承诺按如下方式偿还
1、乙方承诺于年月日前还清所欠工程款人民币计拾万仟佰拾元整(小计元)
2、从年月日起至还清全部欠款时止,乙方按月向甲方支付欠款人民币拾万仟佰拾元整(小计元),并于每月日前支付;
3、如果乙方有一期未按上述时间足额给付,则甲方有权就剩余工程款向泰州市海陵区人民法院申请强制执行甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担,同时乙方还须向甲方支付所欠工程款10%的违约金计元第三条、争议的解决方式本合同在履行中如发生争议,甲、乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第四条、本协议自三方签字或盖章后生效一式五份,甲、乙双方、担保方各执壹份甲方(签章)乙方(签章)泰州德克装饰工程有限公司年月曰年月曰担保方(签章)年月曰分期还款协议书样书篇10_____公司我司与贵司有业务往来,贵司供应我司产品,我司尚欠贵司部分货款人民币元未付现鉴于我司不能一次性偿还欠款双方经过友好协商,在协商一致的基础上,达成如下分次偿还欠款及还款计划第一期______年_—月——日前支付人民币—___元整第二期—一年——月——日前支付人民币____元整第三期__一年——月——日前支付人民币____一元整第四期____年——月——日前支付人民币_______元整如我司不按协议约定的期限和数额支付给贵司欠款及利息的,我司除了应按照本协议的约定返还贵司上述所欠款项外,还应当向贵司支付万元违约金______公司年月日分期还款协议书样书篇11甲方(贷款方)乙方(借款方)乙方于年月日向甲方借款,金额为人民币元,期限为年,至年月日到期为了确保借款如期归还,现根据规定,并在平等的基础上,经甲、乙双方充分协商,特订立如下协议
一、乙方必须按月交清每月应付借款利息,如逾期未交,逾期利息部分可由甲方计算复利
三、根据乙方的经营收入和借款数额,甲方同意乙方分期还清借款本金
四、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息,或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金,甲方有权依法处置乙方的抵押物,提前收回借款本息
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份本协议自甲、乙双方签字之日起生效甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年一月―日分期还款协议书样书篇12甲方(债权人)地址联系方式身份证号___________乙方(债务人)地址联系方式身份证号___________第一条经对账,乙方确认截止年月日,尚欠甲方欠款元;乙方保证自签订协议之日起至年月日前还清所欠甲方借款第二条乙方因资金困难等问题难以一次性偿还甲方借款,故乙方采取分期付款的方式偿还甲方借款,具体还款方式如下甲乙双方自签订本协议之日起,于每月日偿还借款所偿款项以元为最低限度,最高额以尚欠款项为准,直至还清借款为准第三条甲方保证,在乙方按照上述约定偿还款项期间内,不采取法律措施追究乙方责任;若乙方未按照上述约定于规定的期限偿还款项达月之久,甲方有权就此采取法律措施,追究乙方的法律责任第四条甲方因主张权利产生的各项费用,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等费用,均由乙方承担第五条本合同履行中发生的争议,甲乙双方均有权在甲方所在地的人民法院提起诉讼第六条本协议自甲乙双方签字后生效本协议一式两份,双方各持一份,具有同等效力甲方乙方签约日期年月日签约日期年月日分期还款协议书样书篇13买受人出卖人买受人与出卖人现就首付款分期付款达成以下协议第一条、付款方式买受人向出卖人缴纳购房首付款计人民币一元;剩余首付款共计人民币.元,买受人同意按分期付款方式向出卖人支付,分期按以下时间付款第二条、买受人逾期付款的违约责任买受人如未在分期付款期限内付款,按下列方式处理
1、逾期在日之内,自本协议约定的应付款之日起,买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3%的违约金,协议继续履行;
2、逾期超过日的,出卖人有权解除本协议出卖人解除本协议的,买受人一次性还清剩余首付款的同时并按总房款的5%向出卖人支付违约金第三条、关于房屋产权转移及产权登记的约定
1、在买受人未付清全部购房款本息前,房屋的所有权中的处分权归出卖人享有,买受人只对该房屋享有使用的权利,买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人,若需出租应经出卖人同意在买受人付清全部购房款本息后,该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有
2、由于买受人的原因导致不能办理产权证的,出卖人不承担责任
3、在买受人未还清首付款前,出卖人可不为买受人所购买的房屋办理产权第四条、解除协议时相关事项的处理若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本协议,出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除,其他事项依法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务,亦不承担违约责任第五条、本协议连同附件页,一式份,双方各执一份分期还款协议书样书篇14出借人(甲方)借款人(乙方);现鉴于乙方不能一次性偿还甲方借款甲、乙、两方经友好协商,达成如下协议第一条、甲乙双方在此确认截止本协议签订之日,乙方尚欠甲方人民币(大写)(注明有借条凭证)且甲、乙双方达成以下协议.乙方必须在规定的期限内付清全部借款,如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月,申请次数仅限一次),乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部,填写《延期申请表》,待甲方审核通过后,方可批准;
2.如乙方未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止,甲方有权按借款金额的千分之一天的比例收取违约金至付清之日,逾期30天未缴纳款项,乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利,甲方有权处理房产出售给他人,且不退还乙方所缴纳房款,乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字,如乙方拒绝配合甲方,甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3.办理交房手续前提,乙方需付清全部借款,如逾期产生的违约金,连同借款一并付清;
4.协议期内,乙方不得随意更变业主身份,不得退房,不得单方面终分期还款协议书样书篇2出借人(甲方)借款人(乙方)第二条、甲方同意乙方分次偿还借款或欠款,具体还款计划看附则第三条、甲方对乙方的借条凭证及本协议妥善保管,在乙方到期还清所有款项后一起交还乙方第四条、按照本协议约定时间,乙方主动偿还借款第五条、违约责任若乙方不能按时履行到期债务,甲方有权立即要求偿还全部债务,并按借款金额的计算违约金第七条、补充协议甲方签字乙方签字证件号码证件号码日期日期附则还款计划具体如下
(1)甲乙双方约定第一次还款日期为年月日,还款金额为人民币(大写)
(2)甲乙双方约定第二次还款日期为年月日,还款金额为人民币(大写)
(3)甲乙双方约定第三次还款日期为年月日,还款金额为人民币(大写)分期还款协议书样书篇15出卖人(以下简称甲方)买受人(以下简称乙方)今甲方与乙方就淮河广场层号房首付分期买卖事宜,达成以下协议第一条分期付款总额为人民币元整乙方可以依照下列规定支付款项予甲方
(1)首次付款共计元整(小写),于签订商品房买卖合同时支付
(2)二次付款共计元整(小写),于20—年12月31日前支付
(3)尾款共计元整(小写),于办理房产证时支付第二条逾期付款违约责任乙方如未按照本协议规定时间付款按下列方式处理
1.逾期在7日之内,自本协议规定的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款总额的万分之3的违约金,商品房买卖合同继续履行
2.逾期超过7日后,甲方有权解除商品房买卖合同甲方解除商品房买卖合同的,之前所交款项不予乙方退还第三条因协议发生争议由当事人双方协商解决协商不成的依法向人民法院起诉第四条本协议经当事人双方签字盖章即生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力甲方电话乙方电话现鉴于乙方不能一次性偿还甲方借款甲、乙、两方经友好协商,达成如下协议第一条、甲乙双方在此确认截止本协议签订之日,乙方尚欠甲方人民币(大写)(注明有借条凭证)第二条、甲方同意乙方分次偿还借款或欠款,具体还款计划看附则第三条、甲方对乙方的借条凭证及本协议妥善保管,在乙方到期还清所有款项后一起交还乙方第四条、按照本协议约定时间,乙方主动偿还借款第五条、违约责任若乙方不能按时履行到期债务,甲方有权立即要求偿还全部债务,并按借款金额的计算违约金第七条、补充协议甲方签字乙方签字分期还款协议书样书篇3甲方(出借方)身份证号住址乙方(借款方)身份证号住址丙方(担保方)身份证号住址上述三方就乙方在20—年7月1日向甲方(当时写的向王国国借款)借款1000万元人民币,借款期限一个月,月利率为2%,因乙方迟延还款,先经双方协商达成如下一致协议:
一、乙方应在前述本协议之日,将之前所欠利息元一次性支付给甲方
二、从签署协议之日,借款本金为壹仟万整,月利息为%,分一次偿还
三、若乙方未能按时足额支付任一笔款项,视为乙方违约,乙方应按照借款总额的每日%向甲方承担违约责任,且该分期还款协议不再履行,甲方有权要求乙方将所有借款一次性支付甲方,乙方也同意一次性支付如乙方未按本协议约定支付,甲方为实现该债权的一切费用由乙方全部承担(包括但不限于诉讼费、保全费、甲方的律师费、实现债权的差旅费、误工费等)
四、丙方为乙方前述借款提供担保责任,担保方式为连带责任保证,担保范围包括本息以及本协议第三条约定的相关费用;如乙方未能按期偿还,甲方可直接向丙方直接追索
五、如履行本协议发生纠纷,由河南省济源中级人民法院受理本协议三方签字生效,一式三份,双方各执一份备查甲方乙方分期还款协议书样书篇4甲方住所地法人代表乙方现住址联系电话鉴于乙方因急需资金,于年月日向甲方提出借款请求,甲方本着对员工的关心和帮助,将人民币元出借予乙方,同时乙方也向甲方填写了相应的借款单据现由于乙方原因不能一次性偿还以上借款,双方经过协商后,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法律解释达成以下分期还款内容
1、本协议签订后,乙方将于每自然月10日前向甲方还款,还款期为年月日至年月日,每月还款为元,以上共计元整,甲方的帐号为
2、若乙方没有按期偿还每月约定款项数额,超过10日的,则甲方有权解除本协议,乙方应一次性偿还全部欠款及利息
3、本协议履行过程中发生纠纷,双方同意依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼
4、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力甲方乙方分期还款协议书样书篇5项目首付款分期付款协议书开发商(以下简称甲方)认购方(以下简称乙方)身份证/护照(营业执照)号码通讯地址邮编联系电话:
1、
2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议书乙方于年月日购买甲方项目幢单元室,总房款为人民币佰拾万仟佰拾元,已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户,出示有效认筹协议,认筹金自动转换为定金),因个人原因导致无法按时交齐首期款,现乙方自愿申请首期款分期支付,具体付款方式如下年月日,签订《商品房买卖合同》前支付(%)首期款(含定金),即元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币¥元(大写),在年月日前无息分期还清;
1.年月日支付首期剩余房款%,即元;
2.年月日支付首期剩余房款%,即元;(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)且甲、乙双方达成以下协议
1.乙方必须在规定的期限内付清全部借款,如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月,申请次数仅限一次),乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部,填写《延期申请表》,待甲方审核通过后,方可批准;
2.如乙方未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止,甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日,逾期30天未缴纳款项,乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利,甲方有权处理房产出售给他人,且不退还乙方所缴纳房款,乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字,如乙方拒绝配合甲方,甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3.办理交房手续前提,乙方需付清全部借款,如逾期产生的违约金,连同借款一并付清;
4.协议期内,乙方不得随意更变业主身份,不得退房,不得单方面终止该合同;
5.本协议书一式两份,由开发商、认购方各执一份,具有同等法律效力,发生纠纷,在甲方所在地人民法院诉讼解决;甲方(签章)乙方签字代表签字乙方盖章年月日年月日分期还款协议书样书篇6分期付款合同出卖人(以下简称甲方)买受人(以下简称乙方)今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜,达成以下协议第一条、本合同的标的物为,分期付款总额定为人民币元整乙方可以依照下列规定支付款项予甲方:
(1)前款元
(2)余款元
(3)月息元第二条、乙方预付元予甲方,余款自年月日至年月日止每月日前各支付元第三条乙方可以就上述提供担保,于本合同成立时,以前条所载的金额与日期,开出支票张交付甲方上述支票的保管处理权限屑甲方,每次交付支票,即视为乙方偿还贷款第四条、甲方于本合同订立的同时,将产品交予乙方,并同意乙方对该产品的使用第五条、乙方若能支付第二条分期付款金额及其他应付的各项费用,须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金第六条、乙方须以正当的方式使用产品,若有违反,甲方可立即解除本合同第七条、乙方连续两次未支付价款,并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同甲方解除合同的,可以向乙方请求支付该标的物的使用费第八条、合同争议的解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由广州仲裁委员会仲裁解决第九条、其他约定事项出卖人(甲方)_______________买受人(乙方)_______________年月日分期还款协议书样书篇7开发商(以下简称甲方)认购方(以下简称乙方)身份证护照(营业执照)号码通讯地址邮编。