花园工程施工承包合同

花园工程施工承包合同2022花园工程施工承包合同正文内容甲方合同编号法定代表人签订地址乙方签订日期年—月—日法定代表人_______________________甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以供双方共同执行第一条工程概况

1.工程名耦—花园工程

2.建设地点o

3.工作内容一平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉^整内容略第二条工期

1.该项目工程总工期一天开工时间从甲方批准开工报告次日起计

2.如遇下列原因工期顺延⑴未及时签审施工图纸和施工组织计划；⑵设计变更；3甲方未能按期提交施工场地；4连续小时遇雨和停水、停电；⑸甲方未按合同规定时间拨付工程款项；⑹遇不可抗力因素

3.竣工验收1甲方在收到乙方竣工报告的——日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同前项第三条工程合同总价及支付方式L结算依据1依照—年颁布的《全国统一建筑工程基础定额—市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按—级收费，工程类别按定额说明执行定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3甲乙双方签署的工作签证单以及涉及^整更改部分变更通知书；⑷竣工图

2.合同金额⑴本合同暂定造价——万元；⑵工程竣工验收后按实结算

3.合同金额的支付时间1甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的—%作为的备料款；2工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的—%；⑶工程竣工验收后一个月内辨理竣工结算，结算辨理完成后一个月内甲方付至结算价的—%,余额—%作为质保金，保活期到后支付—%,保修期满后甲方付清余款第四条关于设计^整更改本工程涉及设计^整更改工程项目，待^整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减第五条质保期

1.质保期从通过验收后的第一日起算保修期按建设部—年第一号令执行，普通植物保活期—年，贵重植物一元以上保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年

2.成活率植物管护移交时按行规达到—%的成活率第六条双方的义务

1.甲方义务1保瞪施工场地具备开工条件，保^施工所需用水、用电；2合同签定后—日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3负责愤助辩理施工的各项进场手续；4现场各施工单位间的关系；5若施工变更应以书面形式通知乙方；⑹按合同规定时间按时付款

2.乙方义务1按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；⑶注意与外装饰单位施工现场的配合工作；4文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；5负责施工中的成品保护第七条甲乙双方现场代表及责任

1.甲方施工:M责人；现场代表o

2.乙方施工:人土建,绿化；现场代表o

3.甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购

1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购

2.设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买第九条违约责任

1.甲方违约责任1甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；⑵甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备^运等实际损失；3甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的%0向乙方支付逾期违约金

2.乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的%0向甲方支付违约金第十条争议解决方式—在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应愤商解决愤商无果，双方的定—人民法院起诉第十一条附灵I

1.本合同经双方签字盖章后生效

2.未尽事宜，双方愤商解泱:，签订补充合同的，补充合同与本合同具有相同效力

3.本合同一式一份，双方各执一份，均具同等法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）授^代理人（签字）授耀代理人（签字）住址住址邮政编码邮政编码联系富联系甯传真传真日期日期电子信箱电子信箱开户银行开户银行账号账号《花园工程施工承包合同.》docx花园工程施工承包合同正文内容结束。