还剩78页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑施工劳务合同建筑施工劳务合同1甲方乙方身份证号所在班组经协商甲、乙双方共同签定本协议,共同执行12本协议期限为(年/月),自年月日起至年月日止3工作任务
3.1甲方安排乙方在岗位,从事该岗位职责范围内的工作;
3.2乙方的岗位、职责及工作质量要求,按照甲方的有关规定执行;
3.3乙方应完成工作任务,执行安全规程,遵守劳动纪律和职业道德;
3.4因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的工作安排和调配4劳动报酬
4.1甲方应按照国家有关规定,遵守按劳分配的原则,结合工作价值,根据乙方所从事的工作岗位,按时支付乙方工资乙方的劳动报酬采用计件方式结算,按班组确定的计件工资据实发放,主体验收施工期限地梁完成后90个日历天;乙方必须按甲方的施工计划要求,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后,按工期计划执行
2.因不可抗拒的自然灾害和甲方材料供应不上造成工程停工时或一周内非乙方原因停电、停水造成停工累计超过8小时,经项目部签字认可,工期可按实顺延(为不影响总工期,甲方可在总工期范围内,对顺延工期予以合理调整)
3、甲方按主体框架、主体验收两个阶段进行工期考核每延误工期一天罚款1000元;每提前一天奖励1000元若不能保证工程进度,甲方有权单方解除合同
十一、材料管理
1、乙方对进入现场的各种材料应严格管理,按规定控制使用,节约有奖,超耗赔偿
2、现场钢筋制作加工损耗为肌其余的材料损耗按项目材料部门的规定执行,若超规定标准甲方将按钢材同期市场价格要求乙方赔偿
十二、工程质量、施工安全
1、工程质量⑴若乙方未按施工组织设计或施工方案(含专项方案)、施工技术交底、设计更改、施工规范、规范操作,所造成的全部损失由乙方负责⑵乙方因施工质量不符合要求造成返工,自行承担人工费和材料费给后期内外装修造成的工料损失从乙方的履约保证金或劳务费用中扣除若不能保证工程质量,甲方有权终止合同,乙方并赔偿甲方相应的损失费用3若乙方所完部分工程质量经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到质量要求所造成的返工损失,乙方承担100%
2、安全施工1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的20—元以内的费用,由劳务分包人承担;超过20_元的由甲方承担70%,乙方承担30%o2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用
3、安全防护1劳务分包人在动力设备、输电线路附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担2劳务分包人在施工现场内作业时使用的安全保护用品由劳务分包人自行采购使用,但数量和质量必须满足安全要求,否则承包人有权要求劳务分包人整改
十三、其他约定
1、本合同签订后,乙方向甲方缴纳万元质量、安全保证金,待工程完工后退还,若乙方违约,甲方将不退还保证金解除方向对方赔偿违约金壹拾万元正若乙方借故中途退出施工,甲方拒付工程人工费,其损失由乙方自负如严重影响甲方施工进度或现场管理,乙方要承担经济责任和法律责任
2、乙方所需工具均由乙方自行负责,乙方如有困难,可向甲方租赁或由甲方拨价给乙方,但甲方收取3%管理费
3、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求以及由违法乱纪等行为,甲方有权单方面中止本合同
4、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质安等相关部门配合,仔细阅读图纸,发现问题事先提出,乙方在施工过程中要随时同甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工,否则,所造成的责任损失全部由乙方负责
5、如因甲方材料、设备停电延误的工期一个月在3天内(含3天),不予赔偿乙方损失,由上述因素造成3天以上的工程停工、窝工,乙方用材、机具租赁等乙方可以办理签证,由甲方承担损失费用除此之外,甲方概不负责,若乙方保质保量完成工作而甲方不履行合同造成的损失及影响由甲方全部承担
6、乙方必须具备本项目建设人工费周转能力,以及相关的协调能力
7、乙方在施工过程中严禁转包,一经查出,立即无条件退场并赔偿甲方的损失
8、技术交底、安全交底、现场管理制度等作为合同附件,具有同等法律效力
9、乙方在工程施工中超出规定损耗的材料用量(本合同未规定的按合理的损耗计),均由乙方负责
10、甲方负责为乙方免费提供办公室1间
11、乙方应严格执行国务院
(91)81号文(禁止使用儿童工规定),违章者按劳力字
(92)27号文(使用儿童工罚款标准的规定)执行施工人员进入施工现场,必须持有四证一卡
12、乙方凡有不适应高处作业或繁重体力劳动者(心脏病,高血压、癫痫病、贫血病等)和女工以及18周岁以下50岁以上者不准进场上班如有发生,甲方有权清退并按照渝劳发
(1992)23号文件规定,给予罚款处理,一切责任由乙方负责
13、本合同签订后,由于政策变化,不可抗力及业主与甲方以外原因导致停工或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作;若需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求自带工具和人员撤出施工现场但甲方必须为乙方撤出提供条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付经质量验收合格的已完工程量的劳务费和赔偿费用
14、本合同签订后,甲方派周自林同志,乙方派同志为甲乙双方现场代表,负责履行本合同
15、乙方必须执行国家质量管理体系相关要求,并保证实现
16、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决
17、本合同壹式贰份,双方各执壹份经甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务后自行失效甲方负责人电话乙方负责人电话年月日建筑施工劳务合同4甲方:____________________乙方:____________________依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称_______________工程地点_______________第二条工程承包范围第三条工程工期
1.计划开工日期年月日,计划完工日期年月日,总日历天数天;
2.主要节点工期_______________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范________________________________第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款甲方___________________乙方建筑施工劳务合同5甲方___________________乙方___________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称_______________工程地点_______________第二条工程承包范围第三条工程工期
1.计划开工日期年月日,计划完工日期年月日,总日历天数天;
2.主要节点工期
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下
4.本合同;
5.本合同附件;
6.招投标文件;
7.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范________________________________第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收按月结算乙方的各种福利、津贴、社保等费用均含在当月的劳动报酬中不再另行计发
2.2乙方每天工作时间为8小时,超过8小时应按加班计算,加班工资由甲乙双方另行协商确定5劳动纪律
5.1乙方应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育
5.2乙方违反劳动纪律,被判刑、劳教的,本合同自行解除6协议的终止、变更、续签和解除
6.1本协议期限届满时即终止,由于生产、工作需要,在双方同意条件下可续签协议,并应提前1个月办理续签协议手续
6.2经双方协商同意,可以变更协议有关内容并办理协议变更手续
6.3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议
6.4具有下列情况之一,乙方可以解除本协议
6.
4.1经国家有关部门确认,生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康,企业不加以改善的;
6.
4.2甲方违反劳动协议或法律、行政法规,侵害乙方合法权
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解第九条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按比例分成第H一条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动第十二条结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的虬所承包工程完工后付结算款的%,余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理费第十三条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修
1.保修范围、期限
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担第十五条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失第十六条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
1.11单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
1.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
1.3仲裁机构要求停止合同工作;
1.4法院要求停止合同工作第十七条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)第十八条不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任第十九条合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第二十条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止第二十一条合同份数本合同一式份,甲方份;乙方份第二十二条补充条款___________________________第二十三条合同生效本合同双方约定后生效合同签订时间________________合同签订地点建筑施工劳务合同6甲方___________________身份证号码_____________乙方___________________身份证号码_____________依照《民法典》及其他相关法律、法规,遵循自愿、平等、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同
一、工程地点O
二、工程名称O
三、工程内容O
四、合同工期开工日期年月日;竣工日期年—月—日;合同总工期天合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算,因不可抗力自然因素,及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成,合同工期顺延,不计算在合同规定施工工期内
五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等,所需要的高路坚及档土墙按设计要求—元,全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素,不在调整价格,此价格为全费用包干价注以上工程包验收合格,若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责
六、工程质量技术要求乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工,必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求,以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工,质量达不到规范标准要求的,甲方现场管理人员一经发现,乙方应立即拆除和重新施工,其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误,由乙方独立承担相关责任及费用,乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同,产生的一切后果由乙方负责风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理益的
6.5任何一方提前解除协议,均应提前15日通知对方7任何一方违反本协议规定,给对方造成经济损失,应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿8协议如有未尽事宜,凡属国家有规定的,按有关规定执行;凡属国家没有规定的,甲乙双方可协商修订、补充9本协议双方签字即生效协议一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力甲方乙方年月日年月日建筑施工劳务合同2发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,共同遵守第一条工程概况
1、工程名称西平县风和日丽家园
2、工程地点西平县柏城镇网通公司西侧号楼
3、承包价格每平方米360元
七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责,部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场,领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失,施工方应负责修复和照价赔偿
八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理,由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时,甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金(50-200元),乙方拒不签字时,由甲方做施工记录为准,结算时在工程结算款中予以扣除因乙方单方面造成工期延误时,处以每天一元罚金,乙方不得有任何异议
九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格安全组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用,由承包方全部承担,发包方不与承担任何连带责任施工现场必须带安全帽,严禁穿拖鞋,一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元
十、工程付款方式本工程无预付款,承包方进场施工之日起,每施工30天后,按确认完成工程量的80%支付承包方,施工完成后,由发包方工程师组织验收,合格后30天支付剩余款项工程完工验收合格、质量标准及验收
1、工程质量按总分包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任
十二、违约责任风险提示明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依
1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任1工程承包人违反本合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;2工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日的违约金
3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间
4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任1劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误—日,应向工程承包人支付元的违约金;2劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金;3劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延
5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同
十三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:1双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;2向有管辖权的人民法院起诉
十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用,双方协商拟定不纳入合同范围内本合同一式一份,至合同签订之日起生效甲方___________________年—月—日乙方___________________年—月—日建筑施工劳务合同7发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同
一、工程概况工程名称广宁县基本农田保护示范建设项目工程地点:广宁县螺岗镇工程内容排水沟建设
二、承包形式乙方包工不包料,材料由甲方提供,乙方自备小型工具及辅助材料,包材料二次运输
三、承包内容及事项包括人工开挖、填土方,沟底浇捣100mm厚硅及抹平,两侧砌120砖墙及面批挡等
四、合同工期开工日期年月曰,竣工日期年月曰合同总工期日历天
五、质量标准按业主规定的质量验收标准,必须达到一次验收合格
六、安全施工
1、安全目标施工期间无因工重伤、无因工死亡事故发生
2、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受甲方及业主监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患
3、乙方施工过程中应对现场作业人员及社会公众的人身安全负责
4、乙方应文明施工、安全生产,对安全事故负全部责任
七、工程结算及付款方式
1、甲方按人工费计价方式结算,工程结算价二实际完成工程量分项工程单价
2、工程单价25元/米(以完成延长米计算)
3、甲方按月完成工作量预付80%人工费给乙方,剩余部份工程款待工程完工经业主验收合格后一个月内付清给乙方
八、甲方权利与职责
1、甲方现场管理人员应对乙方在施工过程中严格按照相关验收规范标准及相关安全规范进行监督管理
2、甲方要对施工的工人进行安全知识教育,做好安全生产技术交底工作
3、施工过程中甲方对乙方施工的各分部分项工程进行检查验收,如不符合要求,造成返工损失的材料及其他费用,由乙方负责,工期不予后延并在工程结算时从乙方人工费中扣除
九、乙方权利与职责
1、乙方承包的项目必须按业主要求、和甲方施工员的技术交底完成施工任务,听从甲方施工管理人员的统一安排和指挥,积极配合各工种施工,接受甲方的安全、技术和质量监督管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格;
2、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的每一个细小环节,材料堆放必须保障道路畅通
3、乙方应按甲方要求的工程工期按期完成施工任务,如属乙方原因造成工期后延,乙方愿承担工程后延期间发生的一切费用
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程竣工验收后结清余款合同自行终止,合同中未尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议与本合同同时使用甲方(盖章)乙方代表人(签字)身份证号码:年月日年月日建筑施工劳务合同8甲方乙方甲方应工程施工需要,现将土建工程分包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法,劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,经甲乙双方友好协商达成共识,特制订立如下协议,以便共同遵守执行
一、工程名称_______________________
二、工程地址_______________
三、工程内容完成设计施工图及设计变更的全部工作内容,包括:
1.本工程全部瓦工分项工程,从放线挖土,回土后压实到甲方和业主签定大合同中所有的瓦工工程量(基础填层柱和二次结构硅全部用自拌硅),如果图纸变更工作量正负不超过总价5%不作调价,变更超过总价5%按现行定额工资结算所增减的工程量
2.所有工人宿舍,临设,道路、硬化散水坡(自拌碎),围墙,场地硬化(自拌跄)等瓦工工作量均包括在施工费中,不计任何点工
3.到场的材料必须堆放整齐,机械用具必须保持清洁干净
4.施工工程中必须节约额材料,做到落手清,每天完工后必须做到现场整洁,机械干净保证现场达到文明标化工地的标准,如果现场任何达不到标化标准,由甲方派人清理,其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除
5.施工期间分派2名技工配合施工放线
6.甲方指令的其他工作
四、承包形式按图纸建筑面积每平方米计算一次性包干价为人民币(元)包干费均包含以下内容
1.施工中的全部施工用具,人工费(施工中不存在任何点工)等
2.所有的瓦工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具,包括拖车,震动棒,电夯,泥桶,直尺,二级总配电箱以下的所有电箱电线(必须符合标化工地标准)及足够的施工照明器材和小型用具
3.班组内部的工程质量,施工,技术和安全管理费
4.施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用
5.施工期间的安全文明施工和加班赶进度的补贴所发生的额外费用,其中安全费和文明费5%
6.职工生活费,借居费及往返的车旅费
7.必须做好本职的人身意外保险费(每人60元T50元)
五、甲方责任和义务
1.提供建筑设计施工图,对工程质量,施工,技术,进度和安全的全过程控制管理,组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底
2.提供垂直运输机械塔吊,二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方自理)
3.提交乙方施工场所
4.提供乙方食宿场所
六、乙方责任和义务1服从业主,监理,甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作2认真执行施工规范和业主,建立指令及本公司的所有规章制度3根据设计要求进行精心施工,确保瓦工分项验收100%合格4负责主材用料计划必须提前二天以书面形式上报进料计划,确保施工顺利5服从业主,监理,甲方的工期要求6做好与钢筋工,木工班组的沟通和配合,松浇筑时必须浇实,浇平,压光7负责自身班组所有职工的劳动分配8负责自身班组的生活费,预付款,食堂炊事费用,统一食堂
七、施工质量要求按设计要求和甲方技术交底要求施工,执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构达到优质结构,确保竣工验收一次性合格每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工施工过程中如发生不符合规范要求的或不合格的,必须立即返工重做,所发生的返工费用均由造成人承担
八、工期要求本协议生效后,立即根据甲方要求,组织人员进场,布置施工场地全部瓦工工程必须达到总工程进度计划要求并与木工钢筋工紧密衔接不得脱节如达不到工期控制要求,除按建设单位
4、承包形式大清包、包工、包周转材料、一切机械设备(塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等)
5、建筑面积按实际施工建筑面积计算,基础屋面加一层,现暂按建筑面积大约平方米按建筑实际面积为准
6、工程承包范围承包分为土建(甲方机械挖土、回填土,乙方人工配合)外墙涂料除外,内墙毛光、毛地(不含内容楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温)建筑部分,临建劳务由乙方负责第二条工期
1、该工程计划于年月日开工,年月日竣工,总日历天数如遇到下列情况,经现场监理工程师签证后,工期相应顺延,并用书面形式确定顺延期限
(1)甲方不能及时供应施工材料(若停工五天以上者,甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费)
(2)出现影响工期的设计变更
(3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上
(4)因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度第三条工程结算和监理单位处罚外,甲方另按1000元/日历天罚款
九、工程付款一层结构完成预付生活费10000元,春节前预付已做工程量人工费的70%,总结算款在土建工程竣工验收合格后二个月内全部付清
十、安全和文明施工所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;进入施工现场正确佩戴安全帽,2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带,施工期间班组内发生的一切安全费用均由乙方支出,甲方不承担任何费用施工区域,严禁吵架闹事现象发生,发生一次打架斗殴处罚每人次200元住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头,每天要有专人清扫,注意整洁、卫生H-
一、其他
1、施工人员进出场费用均由乙方自负,甲方不支付任何费用;所有施工人员进出工地必须经甲方登记
2、如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或施工进度满足不了合同和业主要求,甲方有权随时终止本合同,清退乙方出场,已施工的工作内容均按70%结算
3、如乙方未按要求达到安全和文明施工要求,甲方有权扣除安全和文明费5%
04、爱护公物,未经同意,非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场,已经发现以原值的10倍罚款
5、甲方现场代表为同志,乙方现场代表
6、签订合同前,乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括质保金、进度保证金、本合同必须共同严肃履行,未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,有效期至工程结清为止甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年一月一日建筑施工劳务合同9甲方居民身份证号码乙方居民身份证号码依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规,遵循自愿、平等、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同
一、工程地点
二、工程名称O
三、工程内容
四、合同工期风险提示明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查开工日期年—月―日;竣工日期年—月—日;合同总工期天合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算,因不可抗力自然因素,及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成,合同工期顺延,不计算在合同规定施工工期内
五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等,所需要的高路坚及档土墙按设计要求—元/m3全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素,不在调整价格,此价格为全费用包干价注以上工程包验收合格,若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责
六、工程质量技术要求乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工,必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求,以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工,质量达不到规范标准要求的,甲方现场管理人员一经发现,乙方应立即拆除和重新施工,其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误,由乙方独立承担相关责任及费用,乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同,产生的一切后果由乙方负责风险提示对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理
七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责,部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场,领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失,施工方应负责修复和照价赔偿
八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理,由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时,甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金(50-200元),乙方拒不签字时,由甲方做施工记录为准,结算时在工程结算款中予以扣除因乙方单方面造成工期延误时,处以每天—元罚金,乙方不得有任何异议
九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格安全组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用,由承包方全部承担,发包方不与承担任何连带责任施工现场必须带安全帽,严禁穿拖鞋,一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元
十、工程付款方式本工程无预付款,承包方进场施工之日起,每施工30天后,按确认完成工程量的80%支付承包方,施工完成后,由发包方工程师组织验收,合格后30天支付剩余款项工程完工验收合格
十一、质量标准及验收风险提示工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期
1、工程质量按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任
十二、违约责任风险提示明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依
1、当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任1工程承包人违反本合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;2工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况
2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日%o的违约金
3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间
4、当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任1劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付元的违约金;2劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付的违约金;3劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延
5、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同
十三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议1双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;2向有管辖权的人民法院起诉
十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用,双方协商拟定不纳入合同范围内本合同一式一份,至合同签订之日起生效甲方年—月—0乙方年—月—日建筑施工劳务合同10发包方甲方承包方(乙方)___________________根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》,结合本工程的具体情况,本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则,甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方经双方共同协商,特签订本合同,并达成以下一致条款
一、承包方式甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方
二、承包单价按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准
三、承包内容本工程具体内容_________________________________
1、基础土方开挖回填,凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费
2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等
3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责
4、按图施工,搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护电梯井内每二层做硬防护,按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施,木工制模、钢筋加工工棚
四、付款方式完成主体一层付总价的%,以后每完成一层按总价的%付,主体完成付总价的%O内外装饰工程,内外墙粉刷工程完成按总价的—%各层均付,工程完成付到总价的—%,竣工验收合格预留质量保证金—%,其余结算一个月付清余款,质保金时间为一年
五、工期要求及质量要求本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收,时间为一一天,不得拖延,乙方自开工之日起,必须精心组织,服从甲方施工人员及管理人员管理,乙方必须按图施工,如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责,在施工过程中,不得浪费甲方任何材料,浪费材料照价赔偿各班组负责人必须驻守工地,有事必须请假,如未请假或请假未获批准而不在工地,则每次罚款200元/天
六、工程管理及安全
1、目标杜绝工伤事故发生
1、主体工程每方360元计算,乙方垫资施工出地面以上8层结顶,支付乙方所完成总工程量的80%
2、17层结顶,支付乙方所完成工程量的80%
3、主体封顶结束,验收合格支付乙方总所完成工程量的80%
4、二次结构加气块结束付工程量的80%,内外粉结束付总工程款的97%O第四条材料及设备供应
1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应(如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等,不含施工设备)如不按期提供用料造成乙方停工,由甲方自行承担责任
2、乙方负责材料
(1)木工程所需机械设备(如塔吊、施工电梯、切断机、切割机、电焊机、调直机、弯曲机、振动棒、振动器、木工用的电锯、电刨、工人用的高低床等)一切由乙方负责
(2)周转材料(如模板、方木、竹笆、外架用钢管、槽钢、工字钢、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等)
(3)施工工具(如架子车、手推车、铁锹、水平仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等)
3、乙方设专人收领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监管,不得浪费如材料使用超过有关主管部门规定
2、具体要求及措施
①、严格按照安全规范要求施工,定时组织班组人员学习安全规范及安全常识,增强班组人员安全生产意识
②、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架,凡拆动脚手架未与项目部联系,违者罚款元
③、安全“三宝”根据实际情况使用,安全帽必须戴好(施工现场不戴安全帽者每人每次罚款—元,班长不戴安全帽罚—元/次)
④、严禁乘坐提升机,每发现一次罚款班长一元
⑤、严禁酒后上班,违者每人每次用款—元,并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业,违者每人每次罚款元
⑥、严禁在架子上堆放材料,如发现上述情况,经甲方指出后仍不及时整改,罚款元/次
⑦、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故,在—元内的经济损失由乙方负责,超过元的经济损失由甲乙双方再协商处理如乙方中途停工,停工超过日之内,甲方有权另请施工队进场,造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿
七、违约责任
1、甲方原因造成停工,甲方承担乙方实际损失
2、本合同一经双方签字,即代表合同生效双方需自觉遵守,不得违约若甲方违约,赔偿乙方在施工期间的一切经济损失,若乙方违约,甲方有权终止合同,所造成的损失由乙方自负其它未尽事宜,双方协商解决本合同自双方签字生效,具有法律效力,一式两份,双方各执一份,完工结算后自动失效甲方(签章)乙方(签章)年月日年月日建筑施工劳务合同11发包方_____________承包方_____________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程合作事宜协商一致,订立本合同
一、工程概况
1、工程名称______________
2、工程项目及范围
3、工程地址______________
二、承包工程范围、形式及合同价款承包工程范围承包形式包工不包料分项工程单价合同价款约_____________
三、分包管理
1、合同协议签订后,承包方全部人员服从项目领导和管理,执行发包方公司的规章制度,不准出现违纪违法现象
2、发包方按公司族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务
四、双方职责发包方
1、负责工程的总体安排和全面管理工作
2、负责预算及现场签证的处理
3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查
4、负责工程的技术问题和技术变更
5、负责提供吊车,保证施工需要
6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施(安全帽费用由承包方自负)
7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备生活用水、用电包干使用,现场另立协议
8、负责对承包方工程质量进行检查,并有权对不合格进行处罚
9、做好施工前安全交底和防护设施的完备,达到安全施工要求
10、按协议支付承包方的工程款
11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查,如达不到文明施工的标准,应当场给予经济处罚承包方
1、组织素质好、工种齐全的施工队伍,并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门),随时提供增减变化情况表,并负责代发工人工资
2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定,做好各分部分项工程的施工,并提供有关质量自检记录资料,每道工序质量有专人负责,其负责人报发包方
3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等,如有人为损坏和丢失照价赔偿
4、严格按照发包方的安全施工交底,规范施工,并签订安全协议书,施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行,发包方可提供方便条件
5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作
6、做好现场文明施工,严格按照“三清六好”的标准进行施工,做到“下工活底清,工完场地清”,并接受发包方每月一次的文明工地检查,所用清理用工均由乙方负责
7、小型手持工具,承包方自备(技工常用的专业工具)
8、执行材料限额领料,超实际预(结)算部分从承包价款中扣除
9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理,符合有关食品卫生管理规定,生活用煤自行解决,不得随意烧现场木材
五、工期
1、该工程从年_月—日至年—月—日止
2、以合同工期为准,因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5%进行处罚
3、工期顺延
①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字,并加盖单位公章的签证可顺延工期
②、现场停工一天,经发包方签证工期顺延
③、如遇人力不可抗拒的自然灾害,工期顺延
六、质量
1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件
2、分部分项不合格时,发包方有权撤换承包方人员
七、结算方式及付款方式
1、承包方进厂施工后,发包方付给承包方人员生活费及零用款
2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定,由项目预算部门审核后,交项目劳资部门结算人工费,日内支付给承包方人工费的%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)分项工程达到主体完工后,再拨付—%o发包方按结算额的—%预留保修金,工程竣工一年,根据工程保修情况另议支付
八、其它事项
1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督,在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时,发包方可单方面终止合同协议,并追究承包方的责任,因此造成的损失由承包方负担
2、承包方必须保证人员稳定,不得随意变换人员,特别是现场带班人员不能更换,若更换必须经发包方同意,承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力,以便于更好地配合发包方的管理保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务,服从发包方的统筹安排
九、未尽事宜双方另行协议发包方(签章)承包方(签章)一年—月—日年—月—日建筑施工劳务合同12发包单位(以下简称甲方)承包单位(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行
一、工程项目
二、工程地点
1、承包方式及范围
2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具,配电箱,所有工人的人身意外伤害保险,特殊工种上岗证的费制
3、承包范围主体工程如木工、钢筋工、硅工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)室外
1.5米以内的散水不包括散水以外的工程
4、乙方不包括钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商,外墙保温材料及人工费,室内外油漆涂料,地板砖,厨房瓷砖、卫生间瓷片、水电暖安装、楼梯扶手室内外回填土方等
5、甲方应负责提供水电到位,道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房,排除外部干扰
三、合同T期处罚条款
1、年月年月日完工
2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方给予乙方每延误一天,按壹仟元人民币的处罚,南于气候和不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时,水电安装跟不上,误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)
四、安伞生产,文明施工
(一)安全生产
1、乙方在施工过程中,必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59-99,《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中,施工现场安全生产文明施工达标,进行整改直到合格标准
2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底,提出明确要求并监督执行,乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理,如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿
3、乙方应加强对职工遵纪守法教育,对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象,甲方每次给予乙方伍佰元罚款,并写出书面检查,情节严重的移送当地司法部门处理
五、付款方式
1、承包单价不含税金按建筑面积每平方米结算
2、工作范围以外用工单位按工元/工日;普工元/工日
3、面积计算方式1基础筏板按其建筑面积的计算2其它层按建筑面积计算阳台按计算3有柱子的阳台按全面积计算4结节、屋面架等没有建筑面积的按校方量计算每立方米元整5不增减建筑面积的工程变更,劳动报酬不予增减6每层楼的彩光井按全面积计算
4、结算方式生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工程量的,以后主体封顶应付已完成工程量的%,二次结构砌砖至元,粉刷部分到层甲方付乙方元剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%余款3%做保修金一年后十个工作日付清
六、甲方的权利和义务
1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产计划,资金闭幕,劳动力计划等,以确保生产的均衡性和连续性
2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、安全、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收
3、甲方根据施工需要,及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料,提供的材料必须保证质量
4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实情况对违反制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育,处罚,情节严重的清退出场
5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务乙方无条件接受甲方下达的指标利任务损耗率时超出部分费用有乙方承担第五条工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、进行施工,并接受甲方现场监理的监督检查
2、质量等级合格工程
3、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工
4、工程质量、按图纸、按规范施工,一切工程质量按国家验收标准
5、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理第六条现场管理及安全文明施工
1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作,做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场规范管理体制制度、安全生产的教育保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及生产技能各工程班组长不能任意变动
2、乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方部分承担,须保证现场清洁卫生,乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准、规范进行
3、乙方提供的工程所需机具设备、周转材料、质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准
4、施工安全防护设备由乙方自行购买
七、乙方的权利和义务
1、进场人员必须是年满18周岁以上,身体健康、遵纪守法、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场
2、乙方必须是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构
3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导
4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用造成的一切损失由甲方负责
5、乙方负责适时提供材料计划,按月上报工程费完成情况报表
八、其它
1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束
2、签订合问时,甲、乙方必须具备以下条件1营业执照未经年检或过期的执照无效,劳务承包的资质证书
(2)进场人员花名册
3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应及时通知甲方
九、违约责任甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失
十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理
1、甲乙双方组织协商解决;
2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委员会仲裁解决H
一、本合同相关的《招竞标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准
十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力甲方(盖章)乙方代表人(签字)身份证号码:年月日年月日建筑施工劳务合同13合同编号发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同第一条工程概况
1、工程名称(以下简称本工程)
2、工程地址
3、现场情况
(1)、施工现场用水用电已接通;工程进出场道路已畅通,乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停机械,并注意协调好与相邻施工单位的关系;供乙方使用的场地仅限于施工作业区内,乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意;现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调
(2)、安全文明施工施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定,组织安全文明施工,施工垃圾不能到处堆积,更不能污染路面及周围环境,如有违反由乙方承担一切责任
4、承包形式劳务大清包
5、工程内容泥工,钢筋工,木工,架子工四大班组所包含一切工作内容
1、甲方材料钢筋、水泥、舲、砂、石、加气块、机砖等主要材料
2、除第一条外,其他工程施工图纸中所含有的一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、安全防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、二次结构砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、铁丝、铁钉、焊条、等所用一切均包含在工程内容中
3、包括场地硬化以及二级配电箱以下的三级配电箱和电线等所有用电设备
4、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料以及二次装修不在本合同范围之内第二条工程价款
1、本工程承包价格为485元/平方米按建筑每层投影面积计算
2、乙方应当在本合同签订15日内人员机械进场开始施工
3、付款方式每月按完成工程量支付,每月30号上报本月工程量,下月20号前支付本月工程量的80%;
4、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为在验收合格后一个月内支付至95%,余款5%在验收合格后三个月内付清第三条工程工期
1、开工日期年月日
2、竣工日期年月日
3、本工程竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日起为准,每延误一天,甲方有权对乙方进行一次的经济处罚但乙方报验后甲方不能有意推延验收,如故意推延,乙方有权要求增加费用第四条工程质量
1、本工程质量标准为合格
2、乙方施工必须严格按照国家建设部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行施工,保证本工程质量达到甲方标准
3、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经现场监理和甲方质检人员签认,否则,甲方有权要求对隐蔽工程进行检查,由此产生的全部费用由乙方承担,由此延误的工期不予延顺
4、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况,由此产生的所有费用由乙方承担,乙方应当赔偿由此如有甲方要求或由于材料质量引起的返工,乙方概不负责,并由甲方支付返工的相关费用
5、工程保修期按国家相关规定执行,在此期间出现质量问题均由乙方负责维修,甲方提供主要材料,如由乙方施工过程中引发的质量问题应由乙方承担维修费用;如为甲方要求或由于主材质量问题引起的返工,所有经费应由甲方承担第五条竣工验收
1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少7日安排甲方对本工程进行竣工验收
2、如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处,乙方应当在接到甲方通知后三个工作日内进行修正,并安排通过甲方的重新验收;如果乙方未按期进行修正并安排通过甲方的重新验收,每延期一天,甲方有权对乙方进行一定的经济处罚第六条甲方的权利与义务
1、甲方负责提供本工程主要材料;
2、甲方有权对施工进行监督,并指派有关人员指导和现场验收,一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工,甲方有权责令乙方停工或返工,所发生的费用全部由乙方承担
3、甲方有权对乙方的施工组织设计,工程进度,材料采购等全方位工作进行监督,一经发现有危害甲方权益的目的或行为,甲方可立即责令乙方停工整顿,由此产生的损失由乙方负责
4、甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收,不得随意拖延
5、本合同规定的其他权利和义务第七条乙方的权利与义务
1、乙方必须经甲方确认其具有承包建设本工程的所有相关资质
2、乙方应当于本工程开始施工前落实施工准备工作(包括材料、施工用工、机具和人员的配备),向甲方报告准备工作情况并向甲方提交开工报告
3、本工程开始实施前甲方提供资料查明施工现场的地下管线情况,乙方在施工期间负责保护施工现场现有地下管线(包括通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线),并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等,否则,给甲方或第三方造成的损失由乙方承担,如甲方未提供或不明确相应的资料而造成的损失,乙方应不予承担责任
4、乙方应当负责设计本工程图纸,并取得甲方对图纸的批准;乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方
5、未经甲方书面同意,乙方不得将本工程分包或委托给第三o
6、乙方应当负责在工程施工及工程保修期间的整个过程中施工现场施工人员与财产的安全,乙方应承担20%事故导致的赔偿责任和相关费用(在2000元以上的事故)
7、乙方应当文明施工,保持施工场地整洁,在移交前施工现场应达到文明工地的相关要求
8、自甲方将本工程材料运送至施工现场或其他指定地点开始,乙方应当妥善保管本工程材料,并承担所有毁损、损耗等风险;在本工程竣工验收合格后,乙方应当将剩余材料退还给甲方甲方材料按实际工料的数量,超出部分材料由乙方承担全部费用
9、乙方应当根据甲方的要求为相关人员或设备办理保险,支持保险费用
10、乙方在甲方工程款不到位的情况下保证连续施工7—10日
11、乙方按合同内容全部完成后,应按实际租赁价格为外墙保温、外墙面层等工序提供外墙脚手架
12、双方约定保证金为300万元整,签订合同时付五拾万元整(¥.00元),进场一周内再支付250万元
(1)签订合同后支付五拾万元整保证金,如2016年7月30日前不能正常进场施工,五拾万元保证金立即返还,另支付10%的违约金
(2)最后保证金叁佰万元整至到账日期起计算,在接下来的四个月内无息返还
13、生活区及施工过程中所产生的水、电费应由甲方承担
14、……(本合同规定的其他权利与义务)第八条违约责任
1、任何一方违约,违约方应当赔偿由此给对方造成的全部的损失第九条不可抗力
1、不可抗力事件指甲、乙双方不能预料、不可避免及不可克服的事业,包括但不局限于战争、、罢工以及台风、暴雨、冰雹、洪水、地震等自然灾害
2、不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,必须迅速采取有效措施减少损失;乙方应当在不可抗力事件结束后3日内全面恢复施工,并根据甲方要求向其提交有关该不可抗力事件及其造成影响的详细报告
3、因不抗力造成延误的工期应当顺延;因不可抗力造成的损失由甲、乙双方各自承担第十条争议的解决
1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人名共和国法律管辖
2、因本合同签订及履行而发生的争议,双方可协商解决;协商不成的,任何一方可向(甲方所在地)法院提起诉讼第十一条生效
1、本合同自双方签字盖章之日生效
2、本合同正本一式6份,甲方双方各执3份,各份具有同等法律效力(以下为签字页,无正文)第十二条合同解除
1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同
2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失
3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同
4、合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力第七条双方责任
1、甲方1及时提供所需建筑材料并及时到位2合同签订,向乙方提供施工图纸3派驻现场管理人员代表、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证,图纸变更期间不能影响乙方施工
2、乙方1施工现场的平整除施工界区以内的用电、用水、道路2乙方在工地施工期间应节约用电3严格按照施工图与说明书施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和支付4乙方缴纳工程质保金120万元,先交40万元定金,剩余80万元工人进场后一次付清保证金返还依甲方大合同走
3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除,若任何一方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失第八条争议的解决方式
1、合同执行过程中,如发生争议,双方协商解决,协商不成可直接向工程所在地方人民法院起诉
2、其它合同未说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》第十三合同终止
1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止发包人(公章)承包人(公章)法定代表人年月曰年月曰法定代表人建筑施工劳务合同14甲方乙方为了加强对建筑工程的安全生产管理,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确安全生产责任,保障生产者在施工作业中的安全与健康,切实防止建筑工程施工安全事故的发生,确保安全生产,文明施工经双方共同协商,达成以下条款
1、甲方传达上级部门安全生产,文明施工的指标,以及公司有关安全生产的管理条例、办法,部署项目部的安全生产工作任务,安全防护措施落实到位
2、甲方接受乙方的监督,听取、采纳乙方的合理建议,并实施于工程施工
3、甲方在乙方上岗前对其进行安全教育及安全技术操作规程培训
4、甲方如违章指挥,乙方有权停止施工
5、乙方认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策,遵守公司有关《安全生产管理制度》、《建筑工程施工安全生产奖惩办法》及国家和行业主管部门的有关法律、法规
6、乙方新上岗前必须经过公司教育、培训,考核合格后方可上岗作业
7、乙方进入施工现场必须戴好安全帽,2M以上高空作业必须系好安全带;正确使用劳动保护用品;遵守安全生产六大纪律;严格执行安全生产十不准、十项安全技术措施和文明施工生产要求
8、乙方应遵守安全生产有关规程,防止高处坠落,物体打击、触电、施工机械等安全事故的发生
9、乙方严禁携带小孩进入施工现场及留宿他人过夜,严禁赌博、斗殴
10、乙方如有违反上述条款,甲方按公司有关奖罚制度对乙方进行处罚,其违规作业引起的一切损失由乙方自行承担n、本合同一式二份,双方各执一份甲方(盖章)乙方代表人(签字)身份证号码:年月日年月日建筑施工劳务合同15发包方(甲方)__________________承包方(乙方)__________________因甲方承包工程建设项目,为加快公租房建设及确保该工程进度,依照合同法、建筑法及相关法律规定,在双方自愿平等协商的基础上,甲方同意将施工以包工形式承包给乙方,为明确责、权、利特定如下协议
一、工程概况
1、工程名称___________________________
2、工程地点___________________________
3、工程规模___________________________
二、承包范围
1、正负零以上泥工上主体;内外粉刷;钢筋绑扎和预制
2、泥工包括自带斗车、自用工具,钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等其中不包括防水保温,内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平,钢筋对焊
三、工程质量和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行
3、本合同一式二份,双方各执一份,双方以盖章签字生效未尽事宜,双方共同协商解决第九条安全事故责任划分乙方在施工过程中,严格按照安全施工规范施工,出现人身伤亡事故由乙方承担经济法律责任甲方代表乙方代表年月日建筑施工劳务合同3发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将武警重庆总队第五支队
一、三中队及大队部营房项目的钢筋劳务单包项目(包工包辅料)分包给乙方完成为了保质保量地完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执行
一、工程名称武警重庆总队第五支队
一、三中队及大队部营房工程
二、工程地点黔江区
三、建筑面积5419m2
四、承包方式人工费+机械费、生产性辅、耗材费
五、承包范围本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、招标文件、图纸答疑中的全部钢筋工作内容
六、承包工期
3、总工期从地梁开始计算主体45天,二次结构25天
七、费用标准
1、承包单价按合同建筑面积元/m2计价支付,其费用包括直接人工费、施工管理费、工具用具、劳保用品、现场材料上、下车费、材料管理费、现场转运费等全部费用
2、基础人工费单独计算,钢筋工元/吨
3、工程上一律不考虑计日工,所有费用包括在合同总价范围内
八、乙方承担的细则范围甲方提供材料的抽复检的试件制作,钢材焊接、电渣压力焊接头、费料焊接
九、结算及付款办法乙方承接任务后,必须按图纸和设计变更完成工作量,如留有小量未完,甲方有权在决算时按工程量的三倍进行扣减
十、工期奖罚
1.工程工期主体框架施工期限地梁完成后45个日历天;。