还剩29页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识(参考答案及解析)
一、单项选择题1根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用()作为混凝土搅拌用水,养护用水,冲洗用水和部分生活用水A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【答案】A【考点】施工节能(非传统水源利用)【考点来源】教材第五章第2节P199【解析】非传统水源利用
(1)优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
(2)处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水
(3)现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水
(4)大型施工现场,尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统,充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位
(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%2根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()A1个月以上3个月以下B3个月以上1年以下C3个月以上2年以下D6个月以上1年以下【答案】B【考点】施工管理人员违法行为应承担的法律责任【考点来源】教材第六章第2节P227【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任3某施工企业承揽拆除旧体育馆工程,作业过程中,体育馆屋顶突然坍塌,压死2人,重伤U人,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于(XA.特别重点事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】D【考点】生产安全事故的等级划分【解析】较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的〃以上〃包括本数,所称的〃以下〃不包括本数【考点来源】第六章第4节P249B.甲公司只能要求乙公司付款,无权要求乙公司的三个子公司付款C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任D.甲公司有权要求乙公司付款,并要求其三个子公司承担补充付款责任【答案】B【考点】【考点来源】教材第一章第3节P17【解析】31特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求A.5天B.15天C.20天D.1个月【答案】D【考点】特种设备安全管理【考点来源】教材第六章第3节P236【解析】特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求32某工程施工招标项目估算价为5000万元,其投标保证金不得超过()万元A.80B.100C.150D.200【答案】B【考点】投标保证金【考点来源】教材第三章第1节P92【解析】《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%所以选择B选项33某施工企业职员在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【答案】C【考点】工伤认定【考点来源】教材第六章第3节P241【解析】职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任34关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法,正确的是XA.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物,构建物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的,自动续期D.建设用地使用权消灭的,建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】A【考点】建设用地使用权的流转、续期和消灭【考点来源】教材第一章第4节P21【解析】建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,但法律另有规定的除外建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应当符合以下规定1当事人应当采取书面形式订立相应的合同使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限2应当向登记机构申请变更登记3附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期非住宅建设用地使用权期间届满后的续期,依照法律规定办理该土地上的房屋及其他不动产的归属,有约定的,按照约定;没有约定或者约定不明确的,依照法律、行政法规的规定办理建设用地使用权消灭的,出让人应当及时办理注销登记登记机构应当收回建设用地使用权证书35根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是1A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】A【考点】见证取样和送检【考点来源】教材第七章第2节P280【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:1用于承重结构的混凝土试块;2用于承重墙体的砌筑砂浆试块;3用于承重结构的钢筋及连接接头试件;4用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;5用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;6用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;7地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;8国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料36根据《行政许可法》,下列法律法规中,不得设定任何行政许可的是XA法律B彳亍政法规C.地方性法规D部门规章【答案】D【考点】行政许可的设定权限【考点来源】教材第八章第5节P349-350【解析】《行政许可法》规定,法律可以设定行政许可尚未制定法律的,行政法规可以设定行政许可必要时,国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可实施后,除临时性行政许可事项外,国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律,或者自行制定行政法规尚未制定法律、行政法规的,地方性法规可以设定行政许可;尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可除以上规定的外,其他规范性文件一律不得设定行政许可37下列法律中,属于宪法相关法的是XA.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国民法通则》C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》D.《中华人民共和国政府采购法》【答案】C【考点】法律体系基本框架一宪法及宪法相关法【考点来源】教材第一章第1节P1【解析】A错误,《中华人民共和国行政法》属于行政法法律部门B错误,《民法通则》属于民法法律部门C正确,《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》是宪法相关法D错误,《政府采购法》属于经济法法律部门
38.当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明,人民法院应予准许重新鉴定A当事人对鉴定人员不满意的B鉴定程序有轻微瑕疵的C鉴定结论有缺陷的D鉴定结论明显依据不足的【答案】D【解析】考查重新鉴定的情形P319当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据存在以下情形之一的,人民法院应当允许1鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;2鉴定程序严重违法的;3鉴定结论明显依据不足的;4经过质证认定不能作为证据使用的其他情形对于有缺陷的鉴定结论,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的,不予重新鉴定39下列某建筑公司的工作人员中,有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是A在公司连续工作满8年的张某B到公司工作2年,并被董事会任命为总经理的王某C在公司累计工作了10年,但期间曾经离开过的赵某D与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】D【解析】考查用人应当订立固定期限劳动合同的情形P139有下列情形之一,劳动者提出或同意订立、续订劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同1劳动者在该用人单位连续工作满10年的;2用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;3连续订立两次固定期限劳动合同,且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形,续订劳动合同的C选项不选,赵某不是在一个公司连续工作满十年;D选项正确,李某在用人单位连续两次订立固定期限劳动合同劳动合同,只要李某不存在《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形,用人单位就应当订立劳动合同从题意看,并未表明赵某不能从事用人单位另行安排的工作,因此D正确【注】《劳动合同法》第39条1未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;2未及时足额支付劳动报酬的;3未依法为劳动者缴纳社会保险费的;4用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;5因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;6法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形《劳动合同法》第40条1劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;2劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;40某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法后两天公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉讼至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应A对该诉讼请求全部予以支持B对工程款请求诉讼予以支持,对利息诉讼请求不予支持C对该诉讼请求全部不予支持D对工程款请求诉讼不予支持,对利息诉讼请求予以支持【答案】B【解析】考查垫资及其利息的规定P125《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持41施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当XA予以拒绝B征得设计单位同意C征得监理单位同意D与相关各方协商一致【答案】A【解析】考查建设单位实施强制性标准的法律规定及建设单位的质量责任与义务P273建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝42根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于承揽业务不良行为的是XA允许其他单位或个人以单位名义承揽工程的B不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C将承包的工程转包或者违法分包的D未按照节能设计施工的【答案】C【解析】考查施工单位不良行为记录的认定标准P110A允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程是资质不良B不履行保修义务是属于质量不良D不按照节能设计进行施工的属于质量不良43下列安全生产职责中,不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是(\A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】B【考点】施工单位的安全生产责任【考点来源】教材第六章第2节P216【解析】建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责Q)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准;
(2)编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施;⑶组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练;
(4)组织开展安全教育培训与交流;
(5)协调配备项目专职安全生产管理人员;
(6)制订企业安全生产检查计划并组织实施;
(7)监督在建项目安全生产费用的使用;
(8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会;
(9)通报在建项目违规违章查处情况;
(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作;
(11)建立企业在建项目安全生产管理档案;
(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况;
(13)参加生产安全事故的调查和处理工作;
(14)企业明确的其他安全生产管理职责44根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当(IA.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】B【考点】仲裁裁决【考点来源】教材第八章第3节P339【解析】合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出45关于工程建设项目是否必须招标的说法,正确的是(XA.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万,但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】c【考点】可以不进行招标的建设工程项目【考点来源】教材第三章第1节P83【解析】《招标投标法》规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标选项C可以不进行招标46包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院关于该案处理的说法,正确的是(X A.合同无效,不应支付工程款B.合同无效,应参照合同约定支付工程款C.合同有效,应按照合同约定支付工程款D.合同有效,应参照合同约定支付工程款【答案】B【考点】禁止无资质或越级承揽工程的规定【考点来源】教材第二章第2节P66-P67【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定,〃实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任〃47甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同,在约定的履行日期届满时,水泥厂未能按时供应水泥由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源,致使损失扩大对于扩大的损失应该由(\A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【答案】D【考点】建设工程赔偿损失的规定【考点来源】教材第四章第1节P128【解析】《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担48甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款,但是担保合同中并未约定担保方式水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款那么,丙公司承担保证责任的方式应为(XA.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证【答案】C【考点】保证方式【考点来源】教材第一章第7节P36【解析】本题考查的是保证的基本法律规定当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任49下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是(\A.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】C【考点】申请领取安全生产许可证的条件【考点来源】教材第六章第1节P211-P212【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件
(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;
(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;
(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;
(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;
(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;
(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;Q0)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;
(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;
(12)法律、法规规定的其他条件50根据《劳动合同法》,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前()以书面形式通知劳动者本人A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】D【考点】用人单位可以单方解除劳动合同的规定【考点来源】教材第四章第2节P144【解析】《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同Q)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的51仲裁协议应当具备的内容是(XA.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则【答案】B【考点】仲裁协议的规定【考点来源】教材第八章第3节P335【解析】仲裁协议应当具有下列内容Q)请求仲裁的意思表示;
(2)仲裁事项;
(3)选定的仲裁委员会这三项内容必须同时具备,仲裁协议才能有效52关于施工发现文物报告和保护的说法,正确的是(XA.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有,在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由县级人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物,集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘,由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】D【考点】施工发现文物报告和保护的规定【考点来源】教材第五章第3节P207-P208【解析】在进行建设工程或者在农业生产中,发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿A选项错误;确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续,B选项错误;《文物保护法》规定,地下埋藏的文物小可单位或者个人都不得私自发掘,C选项错误
53.下列关于《环境噪声污染防治法》的规定,说法正确的是(XA.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】D【考点】施工现场环境噪声污染的防治【考点来源】教材第五章第1节P183【解析】《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外54下列法规中,属于部门规章的是(XA.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D【考点】部门规章【考点来源】教材第五章第1节P5【解析】部门规章的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项,其名称可以是〃规定〃、〃办法〃、〃实施细则〃等,选项A是行政法规;选项B是地方性法规;C选项是地方政府规章;选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规章55关于注册商标有效期的说法,正确的是(工A.10年,自申请之日起计算B.10年,自核准注册之日起计算C.20年,自申请之日起计算D.20年,自核准注册之日起计算【答案】B【考点】商标权【考点来源】教材第一章第6节P29【解析】注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算56根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》,施工企业消防安全第一责任人是其(IA.专职安全员B.法定代表人C.专职消防安全员D.施工项目负责人【答案】B【考点】施工单位消防安全责任人和消防安全职责【考点来源】教材第六章第3节P237【解析】2011年12月颁布的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定,机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人57根据《建设工程质量管理条例》,施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前,应通知参加的单位和机构有(XA.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】C【考点来源】第七章第二节施工质量检验和返修的规定【解析】《建设工程质量管理条例》第30条规定〃施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构J P28158乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目,由于联合体管理不善,造成该建筑项目损失关于共同承包责任的说法,正确的是(XA.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额,乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】A【考点来源】第三章第三节建设工程共同承包的规定【解析】P105《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任59甲公司向乙公司购买了一批钢材,双方约定采用合同书的方式订立合同,由于施工进度紧张,在甲公司的催促之下,双方在未签字盖章之前,乙公司将钢材送到了甲公司,甲公司接受并投入工程使用甲、乙公司之间的买卖合同(XA.无效B成立C.可变更D.可撤销【答案】B【考点来源】第四章第一节合同的要约与承诺【解析】P119《合同法》第32条规定,〃当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立”第37条还规定,〃采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立〃60建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指(1A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项目业主住所地【答案】A【考点来源】第八章第二节地域管辖【解析】P315《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定〃建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地〃61根据《固体废物污染环境防治法》,下列处置危险废物的方式中,不符合国务院环境保护行政主管部门规定,应当缴纳危险废物排污费的方式是(XA.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【答案】A【考点来源】第五章第一节施工现场固体废物污染防治的规定【解析】P190对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的,应当缴纳危险废物排污费危险废物排污费用于污染环境的防治,不得挪作他用62根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是(\A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.基于合同的违约金请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权4根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的(IA80%B70%C60%D50%【答案】A【考点】施工单位项目负责人施工现场带班制度【考点来源】教材第六章第2节P219【解析】项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%因其他事务需离开施工现场时,应向工程项目的建o设单位请假,经批准后方可离开离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作5根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在签订机械设备租赁合同时,应出具()A购货发票B检测合格证明C产品使用说明书D相应的图片【答案】B【考点】出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任【考点来源】教材第六章第5节P265【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件6关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()A文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准C因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准【答案】C【考点】在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定【考点来源】教材第五章第3节P207【解析】《文物保护法》规定,文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业但是,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意7某高速公路项目进行招标,开标后允许()【答案】c【考点来源】第八章第二节民事诉讼时效的规定【解析】P323当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩,但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的,法院不予支持Q)支付存款本金及利息请求权;
(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;
(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权;
(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权63甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是(XA.请求甲支付违约金6万元B.请求甲双倍返还定金8万元C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元【答案】C【考点来源】第四章第一节违约责任及违约责任的免除【解析】本题考查的是违约责任及违约责任的免除当事人既主张约定违约金,又主张定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款而违约后,选择定金条款,可以索赔双倍的定金,为8万,选择违约金条款,可以要求返还定金,为10万、所以选择违约金条款更能保护自己的利益参见教材P137O64承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是(\A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验【答案】C【考点来源】第四章第三节承揽合同的法律规定【解析】P160本题考察承揽合同的法律规定承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,应该及时通知定作人更换、补齐或者采取其他措施共同承揽人对定作人承担连带责任承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验65关于建设工程监理的说法,正确的是(IA.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】D【考点来源】教材第七章第3节工程监理单位相关的质量责任和义务【解析】P292-295A错误《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任B错误《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务C错误《建设工程质量管理条例》规定,下列建设工程必须实行监理
(1)国家重点建设工程;
(2)大中型公用事业工程;
(3)成片开发建设的住宅小区工程;
(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
(5)国家规定必须实行监理的其他工程D正确《建设工程质量管理条例》规定,实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理66下列合同中,债务人不履行债务,债权人的留置权是(XA.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】B【考点来源】教材第一章第7节留置权【解析】P39《担保法》规定,因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权67根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为(IA.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】D【考点来源】教材第三章第3节建筑市场诚信行为的公布时限【解析】P112《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,建筑市场诚信行为记录信息公布时间为行政处罚决定作出后7日内,一般为6至3年;良好行为记录一般为3年68关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是(XA.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】A【考点来源】教材第六章第1节安全生产许可证【解析】P212A正确建筑施工企业遗失安全生产许可证,应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,方可申请补办B错误未取得安全生产许可证从事施工活动,根据行为所产生的法律后果,承担相应的法律责任C错误企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年D错误建设主管部门在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证69根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】B【考点来源】教材第七章第5节建设工程质量保证金【解析】P308全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金社会投资项目采用预留保证金方式的,预留保证金的比例可参照执行70甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同,在建设单位组织竣工验收时,发现该专业工程质量不合格关于该专业工程质量责任的说法,正确的是(\A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任,乙承担补充责任【答案】C【考点来源】教材第七章第2节总分包单位的质量责任【解析】P277《建筑法》规定,建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任
二、多项选择题(共30题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项选错,本题不得分少选,所选的每个选项得
0.5分)71根据《招标投标法》和相关法律法规,下列评标委员会的做法中,正确的有()A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由,否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C.按照招标人的要求倾向特定投标人D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】ABD【考点来源】第三章第一节,二
(七)评标P87-88【解析】A正确,所有投标文件都不符合招标文件的要求,评标委员会可以否决所有投标B正确,评标委员会应当以招标文件确定评标标准和方法对投标文件进行评审和比较,而不得以评标文件没有的要求作为评标标准C错误,评标委员会应当公正客观提出评审意见,不得以招标人的倾向为依据D正确,对评标结果由不同意见的评标委员会成员应当书面说明其不同意的意见和理由,评标报告应注明该不同意见E错误,标底作为参考,评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件72根据《建筑业企业资质管理规定》,在申请之日起1年至资质许可决定做出前,出现下列情况的,资质许可机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的工程转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑业企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】ABDE【考点来源】第二章第二节,四四不予批准企业资质升级申请和增项申请的规定P64【解析】C不选,只有发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的才不予批准取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前1年内有下列情形之一的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请1超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;2与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;3未取得施工许可证擅自施工的;4将承包的工程转包或违法分包的;5违反国家工程建设强制性标准的;6发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;7恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;8隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;9按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重的;10未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的;11涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书:12其他违反法律、法规的行为73关于项目经理部及其行为法律后果的说法,正确的有A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.其行为的法律后果由项目经理部承担E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】BCE【考点来源】教材第一章第2节企业法人与项目经理部的关系【解析】P11-12项目经理部施工企业为完成某项施工任务而设立的组织不是法人,项目经理部行为的法律后果由企业法人承担BC正确AD错误,E正确,项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担74根据《工伤保险条例》,可以认定为工伤或者视同工伤的有A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作,旧伤复发B.张某患病后,精神抑郁,酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中,发生交通事故受伤,该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦,一怒之下,拿剪刀将自己的胸前刺伤E.牛某因失恋,上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】AC【考点来源】第六章第三节,工伤认定P240【解析】不得认定为工伤或者视同工伤Q)故意犯罪的;
(2)醉酒或者吸毒的;
(3)自残或者自杀的因此先将BDE排除B属于酗酒,DE分别是自残自杀A正确,属于视同工伤情形职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的C正确,杨某负次要责任,应当认定为工伤的情形在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的应当认定为工伤75关于计算机软件著作权的说法,正确的有(XA.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.软件著作权属于软件开发者C.两个以上法人合作开发的软件,其著作权的归属由合作各方书面合同约定D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的,单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】BCE【考点来源】第一章第六节计算机软件的法律保护【解析】P31软件著作权属于软件开发者,《计算机软件保护条例》另有规定的除外由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件,其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果,该软件著作权由该法人或者其他组织享有,该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励软件著作权制度也存在合理使用,即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬76根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有(XA.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】ABDE【考点来源】第五章第三节历史文化名城名镇名村的保护【解析】P2062008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定,具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村Q)保存文物特别丰富;
(2)历史建筑集中成片;
(3)保留着传统格局和历史风貌;
(4)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色77下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实的有()A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】BD【考点来源】P322第八章第二节证据的应用【解析】本题考查的是证据的应用可以作为认定案件事实依据的证据
(1)一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,法院应当确认其证明力
①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;
②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等;
③有其他证据佐证并以合法手段取得的,无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;
④一方当事人中请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录
(2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论,当事人没有足以反驳的相反证据和理由的,可以认定其证明力
(3)一方当事人提出的证据,另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的,法院可以确认其证明力
(4)诉讼过程中,当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,法院应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外
(5)有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立78根据事故的具体情况,事故调查组由()派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加A.公安机关B.有关人民政府C.人民法院D.安全生产监督管理部门E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】ABDE【考点来源】第六章第四节施工生产安全事故的调查【解析】P255事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则根据事故的具体情况,事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加事故调查组可以聘请有关专家参与调查79关于债权相对性的说法,正确的有(1A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】CDE【考点来源】第一章第五节债的基本法律关系【解析】P23债权相对性理论的内涵,可以归纳为以下三个方面
(1)债权主体的相对性;
(2)债权内容的相对性;⑶债权责任的相对性债务是根据当事人的约定或者法律规定,债务人所负担的应为特定行为的义务80根据《建设工程质量管理条例》,下列分包的情形中,属于违法分包的有(XA.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可,施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可,承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】ACDE【考点来源】第三章第二节建设工程分包的规定【解析】本题考查的是建设工程分包的规定《建设工程质量管理条例》规定,违法分包,是指下列行为
(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;
(2)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;
(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;
(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的参见教材P107o81根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有(XA.钱某取得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分包注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】BD【考点来源】第二章第三节一级建造师的注册【解析】P74《注册建造师管理规定》中规定,申请人有下列情形之一的,不予注册Q)不具有完全民事行为能力的;
(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;
(3)未达到注册建造师继续教育要求的;
(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;⑸因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;
(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;
(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;
(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;
(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;
(10)年龄超过65周岁的;
(11)法律、法规规定不予注册的其他情形82下列建设工程保险中,属于自愿投保的险种有(XA.机器损坏险C.安装工程一切险B.建筑工程一切险D.工伤保险E.勘察设计责任险【答案】ABCE【考点来源】第一章第八节建设工程保险的主要种类和投保权益【解析】P45《建筑法》规定,建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费D选项是强制保险,其余都是自愿投保83在施工检测的见证取样中,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,其中应标明(X A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期【答案】ABDE【考点来源】第七章第二节对建筑材料、设备等进行检验检测的规定【解析】P280本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字84根据《建设工程质量管理条例》,下列行为中属于建设单位应当被责令改正,处20万元以上50万元以下罚款的有(\A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的B.任意压缩合理工期的C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的E.欠付工程款数额较大的【答案】ABCD【考点来源】第七章第三节建设单位相关的质量责任和义务【解析】P289《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款Q)迫使承包方以低于成本的价格竞标的;
(2)任意压缩合理工期的;
(3)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的;⑷施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的;
(5)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的;
(6)未按照国家规定办理工程质量监督手续的;
(7)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的;
(8)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的85根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工单位不良行为的有(\A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】BCDE【考点来源】第三章第三节施工不良行为记录的认定标准【解析】P110A选项属于注册建造师不良行为记录,BCDE均属于施工单位不良行为记录86根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有(\A行政处罚决定在被行政复议期间的B行政处罚决定被依法停止执行的C行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D行政处罚决定经行政复议被撤销的E行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】BCDE【考点来源】第三章第三节建筑市场诚信行为的公布【解析】P113行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销,应及时变更或删除该不良记录,并在相应诚信信息平台上予以公布,同时应依法妥善处理相关事宜所以CDE选项正确行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外所以B选项正确87下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有(IA.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、验收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实验和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准【答案】ABCD【考点来源】第七章第一节工程建设标准的分类【解析】P269工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准下列标准属于强制性标准Q)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;
(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;
(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;
(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;
(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;
(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准88关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法,正确的有(\A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工C.建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑,不得出具竣工验收合格报告D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备,并保证其符合施工图设计文件要求E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用【答案】ABC【考点来源】第五章第二节施工合理使用与节约能源的规定【解析】P197本题考查的是建筑节能的规定按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求选项D是错误的施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用选项E是错误的所以选项ABC是正确的89施工作业人员应当享有的安全生产权利有(XA.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违章指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】ABCE【考点来源】第六章第二节施工作业人员安全生产权利和义务【解析】P222施工作业人员主要享有如下的安全生产权利:(-)施工安全生产的知情权和建议权
(二)施工安全防护用品的获得权
(三)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权
(四)紧急避险权
(五)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利
(六)请求民事赔偿权90根据《合同法》,关于融资租赁合同的说法,正确的是(XA.出租人才巴租赁物的所有权转让给第三人时,融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容,无须经过承租人的同意D.承租人破产的,租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间,因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任【答案】BDE【考点来源】第四章第三节融资租赁合同的法律规定【解析】P173选项A错误,出租人把租赁物的所有权转让给第三人时,融资租赁合同对第三人仍然有效;选项C错误,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,未经承租人同意,出租人不得变更91根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有(IA.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材,有权当场作出查封的处理决定【答案】ACDE【考点来源】第六章第二节施工单位的安全生产责任【解析】P216建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责
(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况;
(2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况;
(3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况;
(4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况;
(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定;
(6)对不符合安全生产条件的设施、设备、器材,有权当场作出查封的处理决定;
(7)对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告;
(8)企业明确的其他安全生产管理职责92下列承担法律责任的方式中,属于民事责任承担方式的有(1A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作,更换E.消除影响、恢复名誉【答案】ACDE【考点来源】第一章第九节民事责任的承担方式【解析】P46民法通则》规定,承担民事责任的方式主要有⑴停止侵害;
(2)排除妨碍;
(3)消除危险;
(4)返还财产;
(5)恢复原状;
(6)修理、重作、更换;
(7)赔偿损失;
(8)支付违约金;
(9)消除影响、恢复名誉;
(10)赔礼道歉以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用93根据《劳动法》,关于妇女、未成年人劳动保护的说法,正确的有(XA.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业A评委委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B投标人再增加优惠条件C投标人撤销投标文件D招标人更改招标文件中说明的评定定标办法【答案】A【考点】招标基本程序【考点来源】教材第三章第1节P84-88【解析】A正确评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误,评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的,应当书面通知该投标人投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容B错误《招标投标法》规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分因此,开标后,投标人无权进行补充、修改投标文件,不得再增加优惠条件C错误严格的讲,C选项在工程实践操作中是允许的,但是本题根据排除法,则选择A选项《招标投标法》及《招标投标法实施条例》都规定,投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金从理论上讲,招标人是不允许投标人在开标后撤销投标文件的,但是如果投标人确定撤销投标文件的话,招标人只能通过没收投标保证金的方式来获得补偿,而没有其他的制裁措施D错误《招标投标法》规定,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人因此,开标后,招标人无权更改招标文件中说明的评标定标办法8关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法,正确的是(XA.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中,可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】A【考点】禁止无资质或越级承揽工程的规定【考点来源】教材第二章第2节P66-P67【解析】选项B,《建筑法》明确规定,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位;选项C,联合体承包中,须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围;选项D劳务分包不能再分包9根据《合同法》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()A需经债务人同意,且需办理公证手续B无需经债务人同意,也不必通知债务人C无需经债务人同意,但需办理公证手续D无需经债务人同意,但需通知债务人【答案】D【考点】合同权利义务的转让E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】ACE【考点来源】第四章第二节劳动保护的规定【解析】P153本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护《劳动法》规定,禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动,用人单位应对未成年工定期进行健康检查《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下,国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动B、D选项错误94下列建设工程合同中,属于无效合同的有(1A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】AC【考点来源】第四章第一节无效合同的相关规定【解析】P129《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效Q)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;
(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;
(3)以合法形式掩盖非法目的;
(4)损害社会公共利益;
(5)违反法律、行政法规的强制性规定95建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中,建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院关于该合同纠纷的说法,正确的有(\A.由于建设单位擅自提前使用,施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任,取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年,施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限,施工单位应当承担保修责任【答案】CE【考点来源】第七章第四节竣工结算、质量争议的规定【解析】P303《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任96根据《合同法》,发包人应当承担赔偿损失责任的情形有(XA.未及时检查隐蔽工程造成的损失B.偷工减料造成的损失C.验收违法行为造成的损失D.中途变更承包工作要求造成的损失E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失【答案】ACDE【考点来源】第四章第一节建设工程赔偿损失的规定【解析】P128发包人应当承担的赔偿损失包括
1.未及时检查隐蔽工程造成的损失;
2.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失;
3.因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失;
4.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失;
5.中途变更承揽工作要求造成的损失;
6.要求压缩合同约定工期造成的损失;
7.验收违法行为造成的损失.97根据《民事诉讼法》,下列人员中,属于民事诉讼当事人的有(\A.原告B被告C.鉴定人D.第三人E.审判员【答案】ABD【考点来源】第八章第二节民事诉讼当事人和代理人的规定【解析】P316本题考察民事诉讼当事人民事诉讼中的当事人,是指因民事权利和义务发生争议,以自己的名义进行诉讼,请求人民法院进行裁判的公民、法人或其他组织广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人98根据《建设工程质量管理条例》,必须实行监理的建设工程有(\A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.限额以下的小型住宅工程E.利用国际组织贷款的工程【答案】ABCE【考点来源】第七章第三节建设相关的质量责任和义务【解析】P288《建设工程质量管理条例》规定,下列建设工程必须实行监理Q)国家重点建设工程;
(2)大中型公用事业工程;
(3)成片开发建设的住宅小区工程;
(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
(5)国家规定必须实行监理的其他工程99根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应在施工现场()设置明显的安全警示标志()A楼梯口B配电箱C塔吊D基坑底部E施工现场出口处【答案】ABC【考点来源】第6章第3节
一、施工现场安全防护(危险部位设置安全警示标志X【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标志安全警示标志必须符合国家标准故选择ABC B选项酒己电箱属于临时用电设施C选项,塔吊属于施工起重机械100下列情形中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()A承包人明确表明表示不履行合同主要义务的B承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C承包人在合同约定的期限内没有完工的D承包人将承包的建设工程非法转包的E承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABDE【考点来源】第四章第一节施工合同的解除【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持Q)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;⑶已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的【考点来源】教材第四章第1节P133【解析】《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人未经通知,该转让对债务人不发生效力债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外10下列知识产权法保护对象中,属于专利法保护对象的是()A施工企业研发的新技术B施工企业研发的计价软件C施工企业编制的投标文件D监理企业编制的监理大纲【考点】专利法保护的对象【考点来源】教材第一章第6节P26【解析】A正确,专利法保护的对象包括发明、实用新型和外观设计,发明包括产品、方法或其改进提出的新的技术方案BCD错误,软件、投保文件和监理大纲均属于作品,受著作权法保护11某建设工程施工合同约定工程开工,竣工日期人别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先赔偿权,其最迟必须在()前行使A2013年9月1日B2015年4月1日C2015年4月20日D2015年10月20日【答案】C【考点】承包人工程价款的优先受偿权【考点来源】教材第四章第1节P126【解析】2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定
(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权
(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人
(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失
(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算12根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,建筑工地事故发生后,事故现场有关人员应当立即向()报告A业主单位负责人B事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D本单位负责人【答案】D【考点】施工生产安全事故报告的要求【考点来源】教材第六章第4节P252【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告13甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是(\A有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定、【答案】D【考点】效力待定合同【考点来源】教材第四章第1节P131-P132【解析】无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效但题目中并没有说明甲公司追认,则无处分权人处分他人的财产订立的合同是效力待定合同14关于租赁合同的说法,正确的是(XA.租赁期限超过20年的,超过部分无效B.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除【答案】A【考点】租赁合同的类型【考点来源】教材第四章第3节P170【解析】租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年超过20年的,超过部分无效所以,A选项是正确的15根据《建设工程安全生产管理条例》,国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度,具体目录由()制定并公布A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】B【考点】政府主管部门安全监督管理的相关规定【考点来源】教材第六章第5节P268【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布16依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考A.15B.20C.30D.60【答案】A【考点】中标的法定要求和招标投标投诉处理【考点来源】教材第三章第1节P96【解析】依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告17某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期,该工程最迟应当在()开工A.2014年3月1日B.2014年5月1日D.2014年11月1日C.2014年8月1日【答案】D【考点】申请延期的规定【考点来源】教材第三章第1节P55【解析】《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止18有关物权保护的说法,正确的是()A物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决B侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求赔偿,也可请求承担其他民事责任C侵害物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任D物权归属、内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物【答案】B【考点】物权的保护【考点来源】教材第一章第四节P22【解析】A错误,物权受到侵害,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决C错误,侵害物权,除承担民事责任外,还可能根据情节和后果承担行政责任或刑事责任D错误,物权的归属、内容发生争议的,利害关系人应当确认权利,而不是请求返还原物B正确,损害赔偿是保护物权的民事途径之一,保护方式可单独适用也可合并适用19在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自()时起由买受人承担A标的物交付B合同成立C合同生效D支付贷款【答案】B【考点】买卖合同标的物毁损灭失风险转移【考点来源】教材第四章第三节P165【解析】一般情况下,买卖合同标的物毁损灭失风险在交付前由出卖人承担,交付后买受人承担旦是买卖在途货物的,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担因此B正确20某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是\A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C危害公共安全罪D工程重大安全事故罪【答案】D【考点】工程重大安全事故罪【考点来源】教材第一章第9节P48【解析】《刑法》第137条规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金21对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应由组织召开专家论证会A安全监督管理机构B建设单位C监理单位D施工单位【答案】D【考点】编制安全专项施工方案【考点来源】教材第六章第3节P228【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督1基坑支护与降水工程;2土方开挖工程;3模板工程;4起重吊装工程;5脚手架工程;6拆除、爆破工程;7国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查22根据《水污染防治法》,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告A事故发生地B单位所在地C污染影响地D单位登记地【答案】A【考点】水污染的防治发生事故或者其他突发性事件的规定【考点来源】教材第五章第1节P189【解析】《水污染防治法》规定,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告23根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应该由()组织A施工单位B建设单位C监理单位D设计单位【答案】B【考点】建设工程竣工验收的主体【考点来源】教材第七章第4节P295【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收24根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()A竣工验收时B提交竣工验收报告时C竣工验收合格后D交付使用时【答案】B【考点】建设工程质量保修书【考点来源】教材第七章第5节P305【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等25关于劳务派遣的说法,正确的是(1A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担【答案】B【考点】“包工头〃用工模式和劳务派遣【考点来源】教材第四章第2节P147【解析】用工单位应当按照同工同酬原则,对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法,所以A错误,经营劳务派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可,B正确;劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施,D选项错误26人民法院审理行政案件,不适用(\A调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制【答案】A【考点】行政诉讼的审理、判决和执行【考点来源】教材第八章第5节P357【解析】《行政诉讼法》规定,行政诉讼期间,除该法规定的情形外,不停止具体行政行为的执行法院审理行政案件,不适用调解除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的外,人民法院公开审理行政案件27根据《行政诉讼法》,因不动产提起的行政诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地【答案】D【考点】民事诉讼的法院管辖【考点来源】教材第八章第2节P315【解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等28关于建设工程代理行为的说法,正确的是(1A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】D【考点】建设工程代理行为的设立和终止【考点来源】教材第一章第3节P14【解析】建设工程活动中涉及的代理行为比较多,如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等建设工程的承包活动不得委托代理招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织所以D是正确的29在代理关系中,第三人知道行为人超越代理权,还与行为人实施民事行为,给他人造成损害的,由(X A.第三人与行为人承担连带责任B行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任【答案】A【考点】代理人和被代理人的权利、义务及法律责任【考点来源】教材第一章第3节P17【解析】第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由第三人和行为人负连带责任30甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同,并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物,但乙公司及其三个子公司一直未支付货款关于本案支付货款主体的说法,正确的是(XA.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款,无权要求乙公司付款。