建设工程合同样式

建设工程合同样式建设工程合同样式正文内容发包方（甲方）承包方（乙方）资质等2022级甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下、1工程概况、工程名耦地点承包范围承包方式承包内容、工期

23、工程质量标准

4、工程造价

5、付款方式合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款

6、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方甲方接7到资料后—日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票

89、违约责任1）、合同双方常事人中的任一方因未履行合同的的定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的为违约金；5%2）、未辩理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方At;3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，辨理合同幺冬止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4）、甲方未按期支付第二

（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方的定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；、合同争议的解决方式双方发生争议席商解泱不成时，按下列第种方式解泱:10t向甲方所在地仲裁委员会申言青仲裁；向合同签订地人民法院起诉、其他

1..11具体规定1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）元（此费用不在工程价款内）；2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙把，交给乙方施工队负竟人负黄一保管工程竣工验收后，甲方:》壹一提供新锁把，由乙方当场负壹一安装交付使用3）、施工期间，乙方每天的工作时间为上午点分至点分；下午点分至点分

12、附冕|1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效2）、本合同签订后工程不得转包3）、合同履行完后自动^止4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力甲方（签字）乙方代表（签字）签约日期年一月―日签约地点建设工程合同样式正文内容结束。