还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
地质程合同书林标准版合同K2022H(甲方单位或者个人)XX XX(乙方单位或者个人)XX XX签订日期_里月日签订地点款内扣留,俟其解决上述争议后再发还第十四条
一、维持交通乙方于施工时,不得妨碍交通,如因施工必要暂停交通时,须有适当暂时交通路线及公共安全设备,并须事先征得甲方之书面许可方可开工
二、借用人行道在六个月内未开工,或者停工达六个月者,应将借用之人行道回复原状第十五条环境清洁与维护
一、凡在施工范围内挖出废土及完工后剩余之砖块、砂石及其它废料,应依废弃物清理法及本市建造管理规那末等规定尽速去除,如延误不予去除而受罚,概由乙方负责
二、工地四周排水沟因本工程施工所发生损坏或者淤积废土、砂石,均应随时修复及清理,如延误不予修复及清理,致生危害环境卫生、公共安全事件,概由乙方负彻底责任
三、工地清洁及环境品质维护,应依市政府所属各机关营缮工程工地环境清洁维护实施要点及环境保护法规办理第十六条安全措施
一、承造人应依劳工安全卫生法及其施行细那末暨营造安全卫生设施标准规定确实办理
二、施工期间,乙方应于工作地点依照道路交通标志、标线、号志设置规那末,及本府有关规定设立显明之标志,以策安全
三、建造物施工场所,除应于基地四面利用密闭式之钢铁或者金属板、木板、夹板、铝板等材料设置围篱,鹰架外局部应加铁丝网,并以帆布围护,以防止物料向下飞散或者坠落,并应设置行人安全走廊及消防设备
四、对于工地四周人民生命、身体及财产之安全必须预为防范,如因疏忽致生伤亡或者其它伤害,概由乙方负责
五、承造人应依规定投保营造综合保险、第三人意外责任险及邻近房屋崩塌龟裂责任险(依补充说明规定办理)第十七条工程保管
一、在工程未经正式验收相符以前,所有已完成工程及到场材料,包括甲方供应及乙方自备经甲方估验计价者,均由乙方负责保管,如有损坏缺少,应由乙方负担
二、在工程未经验收前,如甲方因需要使用时,乙方不得拒绝但必须由甲乙双方会同维护单位商议认定双方之权利与义务后,由甲方行接管使用如有伤害应由商议之义务人修复之第十八条灾难保险
一、工程由开工日起至验收合格日止乙方需投保营造保险
二、在验收前遭遇台风、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然灾难时,乙应于灾难发生后二十四小时内报请甲方派员会同勘查属实,并取具证明后,得按实需工作时间延长工期
三、除因天灾导致之路面淤泥积水等之灾难,妨碍公共安全市容观瞻、及民众权益而急需回复原状者,得由甲方依照市政府防救天然灾难紧急抢救工程授权处理要点,报请有关单位会勘后,依规定处理外,凡涉及承包工程之损失局部仍应由承包商负责
四、因甲方因素导致工程延期,得依原付保费比例加价办理第十九条工程查验:
一、工程于施工中或者验收时,甲方查验人员认为有必要开挖或者撤除一局部工程以作检验时,乙方不得推委,并应于事后负责免费修复如发现乙方使用之材料与规定不符时,可拆抽换者(不影响其他构物),乙方应即抽换,不得要求以扣款处理,或者延长工期,其所需时间一并列入工期检讨如不妨碍安全、美观及使用需求,经由甲方检讨可不必拆换或者拆换确有艰难,必须以扣款方式处理时,除合约另有规定如混凝土及沥青混凝土外,应按合约单价比例(尺寸不合规定时)、或者工料差额(工料不合规定时)之六倍扣减,并于甲方完成报备手续后办理
二、工程全部完竣,经初验合格后,由甲方派员验收,并报请上级机关监验凡验收所需工人、工具及梯架等,概由乙方供应之甲方验收时,如发现工程与规定不符,乙方应在甲方指定期限内修改完妥或者依第一款之规定处理完妥,逾期尚未修改或者处理完妥,除应参照第二十条之规定赔偿逾期损失外,甲方并得动用乙方未领工程款或者保证金(含履约保证金及差额保证金)予以改善,如有不敷,由乙方或者保证人补足之
三、全部工程完工之初验及正式验收之复验,以一次为限,乙方应在甲方指定期限内修改完善否那末自复验之次日起计算至再验收合格之日止均以逾期论处,每日罚款按结算总价千分之一计算,乙方不得异议
四、乙方及其专业技师应负地质钻探之调查、钻孔取样、记录、鉴定分析及相关作业之责任,并应于报告书上由技师本人署名并加盖执业图记签章负责
五、上述各款规定事项,乙方均不得以民法第四百九十三条第三项前段规定拒绝修改、处理或者迟延第二十条逾期损失乙方如不依照合约规定期限完工,应按逾期之日数,每日赔偿甲方损失按结算总价千分之一计算逾期罚款甲方得在乙方未领工程款或者保证金内扣除,如有缺乏,得向乙方或者其保证人追缴之但其最高赔偿金额超过结算总价十分之一为限第二十一条乙方如与他人有债务纠纷,经法院命令扣留工程款者,乙方不得借故停工,如发生伤害,应由乙与保证人共同连带负责第二十二条保固期限本工程自全部竣工正式验收合格之次日起,由乙方保固,保固保证金由工程款或者保证金扣留或者另由乙方提供按结算总价百分之一至百分之三(依工程标的性质定之)计算’如工程一部或者全部走动、裂损、坍塌或者发生其它损坏时,经查明系甲方工作不良,材料不佳所致者,应由乙方依照图样在限期内负责无条件修复通知后逾期不办理者,甲方得动用保固保证金修理保固期间除合约另有约定外,规定如下
一、建造物之装修、机电、屋顶、墙壁渗漏及道路工程、自来水工程等,保固期间为一年
二、建造物构造体、暗渠、桥涵、隧道,或者为此等工作之重修缮者,保固期间为五年前项保固保证金如保固期间为一年者,期满后全部退还如保固期间为二年以上或者合约局部工程保固期间为二年以上者,第一年退还二分之一,第二年退还其余之二分之一第二十三条保证责任
一、保证人对于乙方因履行本合约各项规定暨因终止合约或者解除合约,而发生之一切义务,均连带负其全责,并愿弃民法第七百四十五条规定之先诉抗辩权如涉讼或者仲裁以法院为管辖法院,市为仲裁地点
二、保证人如中途失其保证能力或者自行申请退保时,乙应即将觅保更换原保证人应俟换保手续核定后,始能解除其保证责任
三、保证人应俟本合约失效时始得解除一切责任第二十四条终止或者解除合约
一、甲方认为工程有终止之必要时,得随时终止本合约之全部或者一局部工程,一经甲方通知,乙方应即将停工,并由乙方负责遣散工人,其已完成程及已进场材料,均由甲方核实给价
二、乙方有以下情事之一时,甲方得随时终止或者解除本合约,甲方因此所受之一切损失,乙方及其保证人应负连带赔偿之全责
(一)乙方私将工程转让他人承包,或者将登记证转借他人承包本工程,经甲方查明属实者
(二)乙方逾规定期限尚未开工,或者开工后进行缓慢,进度较规定预定进度落后百分之十五以上者
(三)乙方违背合约或者发生变故,甲方认其不能履行合约责任时乙方如因前项三款情事之一终止或者解除合约时,应即停工,负责遣散工人,taw地质呈合同书擀工程编号_________合约编号(以下简称甲方)将处地质钻探及土壤试验工程交由(以下简称乙方)承办经双方允许订立合约如下第一条工程地点请参阅工程图说第二条工程范围详图样说明书第三条合约总价全部工程总价元整,具体表附后,工程结算总价按照实做数量结算计算之(合约附件另有规定者除外)第四条付款方式
一、本工程无预付款,亦不按物价指数增减率调整,俟全部完工提出试验报告,经本处第一科审查合格后一次付清(如需分批完成,得将已完成局部先付价款百分之八十)并将到场材料机具设备等,交由甲方全权使用
三、合约订定后,如因不可归责于乙方之事由而未能开工,或者延期开工,或者开工后无法继续施工而停工,其时间逾六个月仍无法施工者,乙方得于一个月内要求终止合约,并得就以下项目提出求偿金额,检附计算及相关证明文件送甲方核定假设乙方对甲方核定有异议时得依合约所附工程仲裁条款补充规定办理
(一)工程订约后未能开工.合约书装订本钱费(含印花税)
1.依合约规定项目并已实际执行之豫备工作费(如测量放样、钻探、细2部设计等)不得超过合约单项之金额.工棚及租金费得依合约单项范围之金额比例折算
3.工地现场水电费得按实付金额
4.工地现场看管劳工费,最多二员,六个月之根本工资为限
5.工程施工进度必需预先定制特殊材料经事先向甲方报备有案并经6会同检验合格者得依厂商订购本钱收购,但不得超过合约该项材料费之金额普通购置材料那末由乙方自理
(二)工程开工后合约规定之豫备工作费工棚租金、工地水电费及工程安全设施得依合
1.约单价比例估验计价.已完工工程依合约规定估验计价
2.进场材料费(以实际施工进度需要,并经检验合格为限,假设因保管3不当影响品质之局部不予计给).工程停工期间经甲方认定必要之现场待命人员工资(最多五人以承商4公司之员工为限)按合约技术及普通劳力工资计付.停工期间乙方亦应按日填报日报表,并于每周未,每月底将影响局部5以书面报工程司备查
四、乙方如领有预付款者,应即将未扣还金额,并加中心银行基金存款一个月利率之利息,一并退还甲方第二十五条乙方未依第十四条至第十六条规定及甲方指示办理,以维持交通及排水、维护环境清洁及公共安全时,甲方得径行动用乙方未领工程款或者保证金改善,乙方不得异议第二十六条合约时效本合约及其附件自签订之日起生效,至全部工程完竣验收保固期满之日失效第二十七条合约份数及附件本合约正本二份,双方各执一份,副本份,由甲方分别陈转备用,如有误缮,以正本为准本合约附件,计保证书份、领款印鉴份、投标须知份、投标比价纪录表份、标单具体表份、单价分析表________份、供应材料表_________份、施工说明书份、图样份计张甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年一月—日年一月日签订地点签订地点:
二、乙方应依照上项付款方法,按实以书面申请估验计价,而后由甲方核实给付之乙方于支领工程款时所用之印鉴,应与本合约所附印鉴相符
三、全部工程完成,经正式验收合格后,除有特殊事由外,应于七日内发给结算验收证明书,并依规定程序付清尾款
四、估验计价均应按期办理,不得申请弃权或者延期办理
五、施工期间如物价发生变动时,应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理
六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理如因变更设计增加工程数量或者项目应俟甲方完成法定程序后始得估验,其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价第五条工程期限
一、开工期限乙方应于决标后五日内正式开工
二、完工期限全部工程限于开工之日起五十日历日完工如遇障碍因素或者变更设计致无法全面施工,应依市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理
三、因故延期如因天灾人祸确为人力所不能抗拒,致需延长完工日期时,乙方得申请甲方核定延期日数
四、工程开工、停工、复工、完工,乙方均应于当日以书面报告甲方并以甲方核定之结果为计算工期之依据、乙方不为报告者,甲方得径为核定后以书面通知乙方,乙方不得异议
五、甲方所核定相关工期事项,乙方均允许遵守,不得异议,亦不得因此提出赔偿损失或者停工结算等要求第六条工程变更甲方对本工程有随时变更计画及增减工程数量之权(工程变更设计时,依本府有关规定办理),乙方不得异议对于增减数量,双方参照本合约所定单价计算增减之有新增工程项目时,得由双方协议合理单价,但不得以新增项目单价未议妥而停工新增项目如含有合约既有单价,其单价得按物指数增减率调整工程费计算方式调整之如因甲方变更计画,乙方须废弃已完工程之一局部或者已到场之合格材料,由甲方核实验收后,指数增减率调整工程费计算方式计给之但已进场材料以实际施工进度需要并经检验合格为限,假设因保管不当影响品质之局部不予计给第七条工程图说所有本工程之图样施工说明书及本合约有关附件等,其优先级依序为开标记录补充规定、特定条款、技术规范、合约图说、工程具体表,及普通规定或者普通规范第八条工程监督甲方所派主持工程之工程司,有监督工程及指示乙方之权甲方工程司如发现乙方工人技能低劣,或者不听指挥,得随时通知乙方更换之如所做工程草率,材料赢劣,不合规定者,得通知乙方撤除重做,其损失及所需工期概由乙方负责第九条工地管理乙方须遴派技师或者派具有二年以上工程经验之代表常驻工地,督导施工,并负责工人之管理,严格约束工人遵守纪律,如有任何纠纷或者违法行为,概由乙方负彻底责任如工人遇有伤亡或者其它意外情事,应由乙方自行处理,与甲方无涉乙方所派之负责人,非经甲方工程司允许不得擅离工地甲方如认为乙方所派负责人不称职时,得通知乙方更换之第十条工作场地设备乙方对于工人之食宿医药卫生,以及材料工具之储存房屋,均应有完善之设备第十一条材料机具所有材料机具,除本合约有规定者外,概由乙方自备,并须经甲方检验(视)合格方可使用,其不合格者,须即将迁出场外本工程内应由甲方供应之机具材料,因故未能实时供应,得酌予展延工程期限,但一次超过九十日者,如甲方未能即时供应机具材料致工程全部或者局部停工时,比照投标须知九之
(五)
(六)规定办理第十二条加班赶工本工程进行期间,如因工程进度落后为配合进度,甲方认为必须增加工人或者加开夜班时,乙方应即照办,不得推委拒绝,并不得要求加价但因甲方需要乙方超预定进度施工时,而乙方必须在夜间施工者,除得计算方式计算差额加价办理外,对赶工必须增加之设备应提出方案经甲方核定后得按实际需要追加,但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者(如连续壁、反循环椿、潜盾或者推动工法等等)或者施工惯例应延续施工者(如试椿浇置混凝土、地下工程需抢建、抢修等等)不得另予加价如乙方未在双方协议时限内完成不予给付第十三条配合施工与本合约工程有关之其它工程及暂时装置,经甲方委托其它承包商办理时,乙方应与其它承包商互相协助合作,使能办理其工作,如因工作不能协调,致生错误或者延误工期,或者发生其它意外事故,其一切损失,均由乙方赔偿但受损之一方,应尽速于事件发生之日起三日内,以书面告知甲方,由甲方召集双方商议解决,如双方经甲方屡次商议仍无法达成协议时甲方除径行裁决外,并得在其估验八。