押题宝典监理工程师之交通工程监理案例分析自测模拟预测题库名校卷

押题宝典监理工程师之交通工程监理案例分析自测模拟预测题库（名校卷）大题（共题）10

一、某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标但本次招标由于招标人原因导致招标失败建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼【问题】

3、上述质量事故的调查组应由谁组织监理单位是否应参加调查组说明理由【答案】

3、质量事故调查组应由省级交通主管部门组织因为该质量事故属于一般质量事故监理单位应参加调查组因为该质量事故是由于施工单位的原因造成的,并非由于监理工程师的过失所致,监理单位不应回避

二、某条高速公路全长80km,路段上有6个互通立交,并有

1.8km和

2.1km的长隧道两座根据提供的交通量，两个隧道都设计有通风、照明及隧道变电所,并有完整的监控系统及通信系统该路设有一处监控分中心,能实现隧道变电所无人职守，能和省监控中心实现联网互传信息，以及为运营管理提供信,息、【问题】

1、此路的监控系统按功能分包括了哪些子系统？【答案】

1、此路的监控系统按其功能可分为9个子系统交通监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾自动报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统

三、现浇钢筋混凝土构件拆模后，出现蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了“工程暂停令”，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改【问题】总监理工程师的做法有哪些不妥之处写出正确做法【答案】

（1）不妥之处出现质量缺陷后总监理工程师立即向施工单位下达了“工程暂停令”正确做法出现质量缺陷后应由专业监理工程师签发“监理通知”

（2）不妥之处总监理工程师随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改正确做法应该由专业监理工程师提出质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改

四、兴通监理公司通过投标承担了某高速公路项目A-1监理合同段施工监理工作,并与业主签订了监理合同该监理公司任命了总监理工程师,并按以下程序开展了监理工作

（一）建立项目监理机构

1、确定项目质量控制目标,并作为项目监理工作的目标

2、确定监理工作范围和内容包括设计阶段和施工阶段

3、进行项目监理机构的组织结构设计

4、由驻地监理工程师主持组织专业监理工程师编制项目监理计划

（二）制订监理细则1各专业监理工程师仅以监理计划为依据编制监理细则2驻地监理工程师批准监理细则3监理细则仅包括监理工作的流程、监理工作的方法及措施

（三）规范化地开展监理工作

（四）参与交、竣工验收,签署监理意见

（五）向建设单位提交工程竣工档案资料

（六）进行监理工作总结,编写监理工作报告；【问题】

2、请指出在制定监理细则的三项工作中的不妥之处,并写出正确的做法【答案】

2、

（1）仅以监理规划为依据编制监理细则不妥监理细则编制依据应包括已批准的监理计划,与工程相关的标准、技术规范、设计文件和技术资料及施工组织设计等

（2）驻地监理工程师批准监理细则不妥监理细则应由总监理工程师批准

（3）监理细则仅包括监理工作流程、监理工作的方法及措施不妥,监理细则应包括监理工作的重点与难点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施等内容

五、某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料为此，业主召开两合同段开会，要求A合同段调整施工安排，于7月30日前完成该段施工8月1日起,B合同段从该段路运进材料A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏【问题】

2、B合同段工期延误由谁负责,B合同段是否可以获得延期或索赔为什么？【答案】

2、B合同段工期延误不是该承包商原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏，改变的通道又未及时提供,延误是因为业主应负责的情况所造成的所以,B合同可以要求索赔

六、某路桥工程公司通过投标竞争承包了某高速公路一座桥梁施工该桥梁的基础为明挖浅基础施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款承包人于2010年4月1日进驻工地，准备按合同开工期2010年5月1日开工，因征地拆迁延误到2010年5月24日才开始施工在2010年8月3日桥梁基坑开挖后，发现基底承载力不能满足设计要求于是，业主通过监理人向承包人发出变更指示，将明挖基础改为钻孔桩基础因此，使该桥施工期延误7天2011年9月20日，业主提出桥梁外部重新装修的要求，因此使工程不能在合同规定的2011年10月1日前交工，需延迟到2011年10月25日承包人2011年10月2日就上述三项事件提出费用索赔和延长工期56天的工期索赔要求，并向监理工程师提交了索赔意向通知书和索赔通知书及相关记录和证明材料【问题】

2.如果不考虑索赔程序，请分析承包人是否有理由就上述三项事件提出索赔要求，并说明理由【答案】

2.如果不考虑索赔程序，承包人有理由就上述三项事件提出索赔要求理由如下开工延误和重新装修引起的工期延误是因业主的原因或业主的要求造成的，而并非承包人的原因或责任因地基承载力不足而改为钻孔灌注桩延误是因业主要求的工程变更引起的，业主对此应承担责任

七、某公路工程施工项目包括路基路面工程（60km,分为两个合同段）及桥梁工程（大桥2座）业主把路基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人，并签订了施工承包合同某监理单位受业主委托承担了该公路工程的施工监理任务，并签订了监理委托合同监理合同中部分内容如下

（1）在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查批准,并由监理单位发布变更指令，指令承包人实施变更

（2）监理单位应在业主的授权范围内对工程项目实施施工监理

（3）监理单位无需经业主事先批准，而直接发布合同工程开工通知、暂停施工指示或复工通知

（4）监理单位为本工程项目的最高管理者

（5）监理单位应维护业主的权益

（6）监理单位主要进行质量控制，而进度与费用控制的任务主要由业主进行

（7）由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利润【问题】

1、指出题中所述监理合同7项内容中哪些内容的提法不妥,并说明正确的提法【答案】

1、本题所述监理合同7项内容中,提法不妥的有

（1）、

（3）、

（4）、

（5）、

（6）、不妥各条正确的提法如下

（1）正确的是变更须经监理单位审查，报业主审批准后,再由监理单位发布变更指令,实施变更

（3）正确的是监理单位需要经业主事先批准,才可发布开工通知、暂停施工指示或复工通知

（4）正确的是监理单位受业主委托，在业主的授权范围内就工程项目的施工对承包人进行全面的监督管理,在行使某些权力前还须得到业主的批准,而且涉及工程的重大问题还必须由业主作出决定因此,监理单位不是也不可能是工程项目建设的最高管理者

（5）正确的是在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益，既要维护业主的权益,也不得损害承包人的合法利益

（6）正确的是工程项目的质量、进度和费用是相互关联的一个系统，不能人为分开因此，监理单位只有同时进行工程项目质量、进度和费用的控制，才有可能实行项目总体目标

（7）正确的是由于监理单位的努力使合同工期提前的,业主应按约定予以奖励，但不是利润分成

八、某桥梁工程项目，承包人要施工30mT梁时出现了质量事故，其表现为T梁顶面有多处横向裂纹；拆模后有的侧面混凝土不密实；有的地方有空洞、露筋、胀模质量事故发生后，有关方面组成了联合调查组，在调查中发现了以下一些问题用于30mT梁的主要材料进场后直接使用；受潮水泥、锈蚀钢筋用于了重要部位；承包人无混凝土施工记录；承包人的施工人员施工技术差；模板未经监理检查签证就浇筑T梁混凝土监理工程师有过失【问题】L请写出工程材料检验步骤

2.分析产生质量事故的原因

3.该质量事故中监理有哪些过失？【答案】

1.

①对生产厂家的生产设备、工艺进行现场调查了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否

②材料或商品构件运进现场后，承包人按规定的批量和频率抽检；抽检合格后向监理汇报才能用于工程；不合格由承包人运出场外

③在施工中，应随机对用于工程的材料或商品构件进行符合性的抽样试验检查

④随时监督检查各种材料储存、堆放、保管及防护措施2,产生质量事放的原因较多，有承包人施工人员技术差的因素，也有材料不合格的因素，还有配合比及不按规范施工的因素具体如下

①由于施工人员的技术差，必然会出现漏捣的地方或振捣不密实，混凝土就会出现空洞及不密实

②如果混凝土施工不按规范进行也会产生严重的质量事故，如不严格按混凝土配合比施工等

③材料不符合规范的要求，级配差，或所使用的材料变化太大，使配合比失效，不满足配合比设计要求

④配合比设计本身不尽合理，水灰比过大及砂率过小都会使拌和物粘聚性和保水性变差，甚至有离析现象

⑤模板漏浆，水泥浆从模板缝隙外流，导致混凝土质量变差

3.

①监理工程未严格把好材料关，主要材料未经承包人自检合格、监理抽查合格就直接用于施工

②水泥受潮、钢筋锈蚀说明承包人的材料库房不符合规范的规定，而监理并没有发现此问题

③受潮水泥、锈蚀钢筋用于了重要部位，说明监理不是专业技术差就是对工程极不负责，受潮水泥只能用于附属工程并要降低强度使用，决不能用于主要工程部位

④按施工规范的规定，混凝土施工必须要有混凝土施工记录，而在监理现场监督时未要求或检查承包人的施工记录

九、某工程由A、B、C、D四个施工过程组成,施工顺序为A—B—C—D,各施工过程的流水节拍为tA=2天,tB=4天,tC=4天,tD二2天施工单位提出的施工进度计划如表6-3所示施工工期为48天监理工程师对施工单位的施工进度计划审查后,认为工期太长,建议组织非节奏流水施工，以便进一步缩短施工工期施工进度计划表表6-3；【问题】

3、确定流水施工工期【答案】

3、流水施工工期T=SK+Stn+SZ+SG-SC=2+4+10+2X4+0+0-0=24天

一十、某公路项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款实施管理，光华监理公司在派驻到该公路项目的监理人员的指示中，要求每个监理人员都要忠实履行监理职责,维护业主的权益,谨慎代表业主行使对工程管理的权力因此,不管是驻地监理工程师还是专业监理工程师都要对业主负责多与业主联系遇到合同中不明白、含糊不清、有矛盾之处，要及时请示业主，认真的按业主对合同的解释,在业主授权范围内严格行使监理权力,施工中积极主动与设计单位联系，发现有设计修改问题,不要都等总监处理,谁发现谁及时通知设计单位进行修改,不要影响施工进度【问题】上述指示中有哪些不妥之处,为什么？【答案】

1、应维护业主和承包商的合法权益以独立第三者履行“合同”规定的职责、行使合同规定的权力

2、“驻地监理工程师、专业监理工程师”对总监负责

3、“合同”中含糊或矛盾时由总监工程师解释

4、监理工程师与设计单位没有合同关系,监理工程师没有权力通知设计单位进行设计修改应报告业主单位要求设计单位修改。