还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
机电工程考试
1、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法,正确的是()A、施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B、施工企业提取的安全费用不列入工程造价C、施工企业不得提高安全费用提取标准D、总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用答案A
2、实行招标的工程,发承包人约定合同工期、造价、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致,若出现不一致的情况,应()A、要求中标人进行适当修正B、以投标文件为准C、以招标文件为准D、要求发包人进行适当修正答案B
3、施工企业在施工中偷工减料,造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,且情节严重住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括()A、责令停业整顿B、吊销资质证书C、降低资质等级D、吊销营业执照答案D
4、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是()A、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期B、建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程,以发包人通知到达之日为竣工日期C、建设工程未经竣工验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付之日为竣工日期D、建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期答案A
5、下列投标文件中,应当拒收的是()
46、关于和解的说法,正确的是A、和解只能发生在诉讼前B、和解达成的协议具有合同效力C、和解达成协议,必须以书面形式作出D、当事人申请仲裁后,不可以自行和解答案B
47、施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案,需经批准后方可实施、施工项目经理AB、甲方工程师C、项目技术负责人D、总监理工程师答案C
48、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,项目负责人承担工程质量终身责任的时间期限是oA、工程设计使用年限B、工程保修年限C、工程缺陷责任期D、工程经济寿命答案A
49、下列施工项目相关的信息资料中,属于施工技术资料信息的是oA、质量检查记录B、主要构配件的试验报告C、施工日志记录D、材料设备进场记录答案B
50、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及的装修工程、增加投资额度AB、增加内部装饰C、改变建筑局部使用功能D、建筑承重结构变动答案D
51、应用动态控制原理控制施工进度的核心是A、对进度目标由粗到细进行逐层分解B、针对目标影响因素采取有效的预防措施C、按照进度控制的要求,收集施工进度实际值D、定期比较计划值和实际值,并采取纠偏措施答案D
52、按建筑安装工程验收项目的划分,监测与控制仪表子分部属于()分部工程A、建筑给排水及供暖B、建筑电气C、通风与空调D、智能建筑答案A
53、关于融资租赁合同说法正确的是()A、融资租赁合同可以采用口头形式B、出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务C、承租人占有租赁物期间,租赁物毁损、灭失的,出租人有权请求承租人继续支付租金D、当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定答案C
54、关于诉讼时效的说法,正确的是()A、人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B、当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C、超过诉讼时效期间后权利人起诉的,人民法院不予受理D、超过诉讼时效期间后权利人起诉的,人民法院不予受理答案B
55、根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改,则建设行政主管部门一般采取的处罚是()oA、降低资质等级B、停业整顿C、处以10万元以上30万元以下的罚款D、限期改正答案D
56、关于施工进度计划类型的说法,正确的是()oA、施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方B、施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划C、施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关D、项目施工总进度方案是企业计划,单位工程施工进度计划是项目计划答案C
57、汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()A、调整两轴心径向位移时,发电机端应市高于汽轮机端B、调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙C、调整两端面间隙时选择较大值D、应考虑补偿温度变化引起的偏差答案B
58、在项目管理中,定期进行项目目标的计划值和实际值的比较,属于项目目标控制中的()0A、专项控制B、动态控制C、事前控制D、事后控制答案B
59、关于承揽合同的说法,正确的是()A、承揽人发现定作人提供的图纸不合理的,可以直接修改B、承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料C、承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验D、承揽合同应当采用书面形式答案C
60、关于施工许可证适用范围的说法,正确的是()A、建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证B、房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程,无需申请办理施工许可证C、实行开工报告批准制度的建设工程,不再领取施工许D、工程投资额在50万元以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证答案C
61、关于民法的说法,正确的有()A、《建筑法》不属于民法B、商法是民法的特别法C、经济法是民法的组成部分D、合同法与民法是并列关系E、民法不调整人身关系答案AB
62、下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有、逾期送达的AB、未按招标文件要求密封的C、投标人对招标文件有异议的D、投标人的法定代表人未到场的E、投标人未提交投标保证金的答案AB
63、建设工程索赔成立的前提条件有A、承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告B、索赔费用计算正确,并且容易分析C、与合同对照事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失D、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任E、造成费用增加或工期损失额度巨大,超出了正常的承受范围答案ACD
64、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有oA、劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同B、劳动者不能胜任工作,经培训或调整工作岗位仍不能胜任工作,解除劳动合同的C、因劳动者同时与他人建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的D、用人单位未及时足额支付劳动和报酬,解除劳动合同E、用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同答案BD
65、关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法,正确的有oA、等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值B、等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值C、等于其完成节点的最迟时间D、等于其最早完成时间与总时差的和E、等于其所有紧后工作间隔时间的最小值答案ACD
66、关于建设工程项目结构分解的说法,正确的有()A、项目结构分解应结合项目组织结构的特点B、项目结构分解应结合项目合同结构的特点C、项目结构分解应结合项目进展的整体部署D、单体项目也可进行项目结构分解E、每一个项目只能有一种项目结构分解方法答案ABCD
67、关于模板的拆除顺序,正确的有()A、从下而上进行拆除B、后支的先拆C、先支的后拆D、先拆非承重模板E、后拆承重模板答案BCDE
68、下列引发工程质量事故的原因中,属于管理原因的有()A、质量控制不严格B、盲目追求利润而不顾质量C、施工方法选用不当D、特大暴雨导致质量不合格E、检验制度不严密答案AE
69、工业管道系统泄露性试验的正确实施要点有()A、试验压力为设计压力的15倍B、泄露性试验应在压力实验前进行C、输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄露性试验D、泄露性试验的试验介质宜采用空气E、泄露性试验可结合试车一并进行答案CDE
70、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的条件有()A、有建设单位签署的工程保修书B、完成建设工程设计的各项内容C、有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件D、有工程使用的主要建筑材料,建筑构配件和设备的进场试验报告E、有完整的技术档案和施工管理资料答案BDE
71、住宅工程办理竣工验收备案时,应提交的文件有()A、工程竣工验收备案表B、住宅质量保证书C、工程竣工报告D、住宅使用说明书E、工程竣工验收报告答案ABDE
72、关于建设工程施工企业法人资格的说法,正确的有()A、施工企业的法定代表人是法人B、施工企业分公司不具有法人资格C、施工企业法人属于财团法人D、施工企业的项目经理部不具有法人资格E、施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得答案BDE
73、在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有()oA、商业银行开具的担保函B、保证金C、有价证券D、房屋抵押权证E、由保险公司开具的履约担保书答案ABE
74、下列责任中,建设单位的安全责任有()A、向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料B、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C、编制安全技术措施和安全专项施工方案D、总体协调总分包单位的安全生产口申请中断道路交通的批准手续答案ABDE
75、在建设工程施工合同中,承担违约责任的种类有()A、继续履行B、滞纳金C、罚款D、赔偿精神损失E、采取补救措施答案AE
76、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,属于承包人工作的有A、向分包人进行设计图纸交底B、编制分包工程年、季、月工程进度计划C、编制分包工程详细的施工组织设计D、提供分包工程施工所需的施工场地E、与项目监理人进行直接工作联系答案ABD
77、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法,正确的有()OA、发包人接受承包人提出的书面改进报告后,可不更换项目经理B、发包人要求更换项目经理的,承包人无需提供继任项目经理的证明文件C、承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理D、承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告E、承包人无正当理由拒绝更换项目经理的,应按专用合同条款的约定承担违约责任答案ADE
78、按事故责任分类,下列工程质量事故中,属于指导责任事故的有()oA、项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故B、片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故C、项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故D、施工人员在浇筑混凝土时随意加水造成质量事故E、项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故答案ABCE
79、根据《生产安全事故报告调查处理条例》,事故等级划分包括()A、严重事故B、重大事故C、特别重大事故D、较大事故E、一般事故答案BCDE
80、用人单位的下列事项发生变更,不影响劳动合同履行的有()A、劳动合同期限B、名称变更C、法定代表人变更D、投资人变更E、财务负责人变更答案BCDE
81、根据《标准施工招标文件》,承包人向监理人报送竣工验收申请报告时,工程应具备的条件有oA、已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料B、工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单C、已经完成合同内的全部单位工程及有关工作,并符合合同要求D、己按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作E、己按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划答案ACDE
82、对施工特种作业人员安全教育的管理要求有oA、培训考核合格取得操作证后才可独立作业B、培训和考核的重点是安全技术基础知识C、特种作业操作证每5年审核一次D、上岗作业前必须进行专门的安全技术培训E、特种作业操作证的复审时间可有条件延长至6年一次答案ADE
83、下列计量器具中,属于$;$C类的有A、3nl钢卷尺B、500mm直角尺C、千分表D、150mm钢直尺E、15mm游标塞尺答案ADE
84、根据建设工程的工程特点和施工生产特点,施工质量控制的特点有A、控制的难度大B、过程控制要求高C、终检局限性大D、需要控制的因素多E、控制的成本高答案ABCD
85、关于投标人的说法,正确的有A、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,其投标无效B、投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制C、存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D、单位负责人为同一人的不同单位参加同一标投投标的,相关投标无效E、两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标答案BCDE
86、在下列成本管理措施中,属于经济措施的有oA、对成本管理目标进行风险分析B、分解成本管理目标C、明确成本管理人员的工作任务D、对施工方案进行技术经济比较E、项目资金使用计划答案ABE
87、关于合同分析及其作用的说法,正确的有A、合同分析要从合同执行的角度去分析B、合同分析往往由项目经理负责C、合同分析的目的之一是合同任务分解、落实D、分析合同中的漏洞,解释有争议的内容E、合同分析同招标文件分析的侧重点相同答案ACD
88、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜受害人将该施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的是o、消除影响AB、消除危险C、赔偿损失D、停止侵害E、恢复原状答案CDE
89、关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有A、插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个B、零线和保护接地线应在汇流排上连接C、每个三相分支回路的电流不宜超过16D、每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个E、配电箱内应标明用电回路的名称和功率答案:ABD
90、关于法的效力层级的说法,正确的有()、新法优于旧法AB、上位法优于下位法C、任何机关和个人不得裁决法律适用情况D、一般法高于特别法E、宪法至上答案ABE
91、根据《民法典》,租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有()A、当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确,依法仍不能确定的B、租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的C、出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的D、租赁物被司法机关依法查封扣押的E、租货物危及承租人安全或者健康的,承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格的答案AE
92、关于装配式结构钢筋套筒灌浆的说法,正确的有()A、从上口灌注B、采用压浆法C、从下口流出D、灌浆作业应留影像资料E、灌浆后24内不能振动构件答案BDE
93、下列行为构成侵权之债的有()A、建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业B、路人帮助把受伤工人送至医院C、建设行政主管部门未及时颁发施工许可证D、拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E、建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人答案DE
94、关于施工合同计价方式的说法,正确的有()A、成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程B、总价合同主要适用于紧急工程、保密工程C、成本加酬金合同风险主要由业主承担D、总价合同风险主要由发包人承担E、单价合同风险由发承包方双方分担A、提前送达的投标文件B、未通过资格预审的申请人提交的投标文件C、未提交投标保证金的投标文件D、投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件答案B
6、据《建设工程工程量清单计价规范》,编制投标文件时,招标文件中已提供暂估单价的某种材料,在确定相关分部分项工程综合单价时,该材料单价应根据()计算A、政府建设主管部门公布的信息价B、投标人自主确定的材料价格C、招标文件提供的材料暂估单价D、投标时当地该材料的市场平均价格答案C
7、根据《标准施工招标文件》,竣工付款申请单的提交时间为()A、工程保修期满后B、承包人提交竣工验收报告时C、发包人组织竣工验收时D、工程接收证书颁发后答案D
8、施工作业人员张某在作业过程中,发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动,即将脱落直接危及人身安全,随即停止作业并迅速躲避该情形属于张某行使()、紧急避险权AB、拒绝违章指挥权C、正当防卫权D、知情权答案A
9、下列进度控制工作中,属于业主方任务的是()A、编制施工图设计进度计划B、控制设计准备阶段的工作进度C、调整初步设计小组的人员D、确定设计总说明的编制时间答案B
10、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人,该分包合同()A、经发包人确认有效答案CE
95、生产安全事故综合应急预案的主要内容包括()A、信息发布B、应急响应C、施工单位的危险性分析D、事故危害程度分析E、培训与演练答案ABCE
96、压力管道的管道组成件包括()、管夹AB、节流装置C、法兰D、吊杆E、密封件答案BCE
97、建设工程项目实施性施工计划的主要作用有()A、确定计划期内人、机、料需求B、确定计划期内的资金需求C、确定里程碑计划节点D、确定控制性进度计划的关键指标E、确定施工作业的具体安排答案ABE
98、根据《民法典》,保证合同担保的范围包括()A、主债权及利息B、实现债权的费用C、损害赔偿金D、违约金E、定金答案ABCD
99、授予专利权的发明和和实用新型,应当具备的条件有()A、适于工业应用B、创造性C、新颖性D、富有美感E、实用性答案BCE
100、施工总承包管理模式下,项目各参与方可能存在的合同关系包括oA、监理单位与施工总承包管理单位签订合同B、监理单位与分包单位签订合同C、业主与分包单位直接签订合同D、施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同E、施工总承包管理单位与分包单位签订合同答案CEB、效力待定C、无效D、可撤销答案C
11、施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是()oA、纵向从最高管理者到班组长和岗位人员,横向涵盖各职能部门B、纵向从最高管理者到班组长和岗位人员,横向涵盖各项目负责人C、纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员,横向涵盖各项目负责人D、纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员,横向涵盖各职能部门答案A
12、建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()A、应用软件文档B、接口技术文件C、接口测试文件D、防火墙配备文件答案D
13、下列施工进度控制工作中,属于施工进度计划检查的内容是()oA、根据业主指令改变工程量B、工程量的完成情况C、根据现场条件改进施工工艺D、增加施工班组人数答案B
14、电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()A、100%额定载重量B、110%额定载重量C、0%额定载重量D、125%额定载重量答案D
15、根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法正确的是()A、施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案B、禁止在施工现场动用明火C、不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区D、施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设答案A
16、为了保证保险的有效性和连贯性,国内工程一切险通常由办理A、监理人B、项目承包人C、项目主管部门D、项目法人答案D
17、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后的检验批验收,应采取的做法是oA、经检测单位鉴定后予以验收B、按验收程序重新组织验收C、经原设计单位复核后予以验收D、按技术处理方案和协商文件进行验收答案B
18、关于欠付工程款的利息支付的说法,正确的是A、当事人对工程款支付时间没有约定,建设工程己实际交付的,起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日B、机关、事业单位与中小企业订立施工合同,可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%C、机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息,按照每日利率万分之三支付逾期利息D、当事人对工程款支付时间约定不明,建设工程未交付的,起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日答案D
19、在执行过程中,人民法院应当裁定中止执行的情形是A、据以执行的法律文书被撤销的B、案外人对执行标的提出确有理由的异议的C、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的D、追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的答案B
20、根据施工组织总设计的编制程序,编制施工总进度计划前应完成的工作是oA、拟订施工方案B、施工总平面图设计C、编制资源需求量计划D、编制施工准备工作计划答案A
21、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()A、工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况B、在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施答案C
22、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告,发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件,发包人迟迟未予结算6月1日,承包人起诉至人民法院该工程应付款时间为()A、1212122023年6月1日B、2月1日C、4月1日D、3月1日答案D
23、关于工程建设国家标准的说法,正确的是()A、工程建设强制性标准包括地方标准B、工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C、工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布D、工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责答案D
24、下列沟通协调内容中,属于外部沟通协调的是()A、重大设备安装方案的确定B、施工使用的材料有序供应C、施工工艺做法技术交底D、各专业管线的综合布置答案A
25、建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下,还要满足()的需要A、设计单位B、施工图审查单位C、建设单位D、施工单位答案C
26、具有两个工作指令源,指令分别来自于纵向和横向两个工作部门是()0A、线性组织结构B、职能组织结构C、网络组织结构D、矩阵组织结构答案D
27、下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()A、应安装在压力变化的位置B、应安装在具有生产过程化学反应的位置C、应安装在不具有代表性的分析样品位置D、应安装在成分稳定的位置答案B
28、关于和解的说法,正确的是()A、和解达成的协议不具有强制执行力B、达成和解后,当事人不得再行起诉C、和解协议必须采用书面形式D、和解达成的协议不具有法律效力答案A
29、某施工企业的下列工作人员中,有权要求公司签订无固定期限合同的是()A、张某在该企业连练工作满8年B、李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作C、王某到该企业工作2年,并被董事会任命为总经理D、赵某在该企业累计工作了12年,但中间曾离开过企业答案B
30、项目成本管理中,进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为()o、项目管理机构AB、施工企业财务部门C、建设单位财务部门D、第三方咨询机构答案A
31、根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是A、资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人B、联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标C、招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成D、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标答案D
32、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A、施工企业项目经理B、设计单位节能设计负责人C、施工企业技术负责人D、总监理工程师(建设单位项目负责人)答案D
33、储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是()A、触电B、溜滑C、窒息D、中毒答案A
34、发承包双方在合同中约定直接成本实报实销,发包方再额外支付一笔报酬,若发生设计变更或增加新项目,当直接费超过原估算成本的10%时,固定的报酬也要增加此合同属于成本加酬金合同中的()oA、最大成本加费用合同B、成本加奖金合同C、成本加固定比例合同D、成本加固定费用合同答案D
35、根据《标准施工招标文件》,不属于工程变更范围的是()A、为完成工程需要追加的额外工作B、取消合同中任何一项工作,并将该工作转由其他人实施C、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性答案B
36、砌体工程量小于lOOn的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为()OA、检验批B、子分部工程C、分项工程D、分部工程答案C
37、下列施工单位发生的各项费用支出中,可以计入施工直接成本的是()OA、施工现场管理人员工资B、组织施工生产必要的差旅交通费C、施工过程中发生的贷款利息D、构成工程实体的材料费用答案D
38、关于施工总承包模式特点的说法,正确的是()A、在开工前就有明确的合同价,有利于发包人对总造价的早期控制B、施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调C、初步设计完成后即可进行施工总承包招标D、发包人需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调答案A
39、关于有效投标价格的说法,正确的是()A、投标报价低于成本B、投标报价高于最高投标限价C、投标报价高于其他投标人报价D、投标人提供备选价格答案C
40、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍,基础工程完工后,发包人未能按约定支付垫资款项及其利息,双方发生争议,关于该项目垫资及其利息的说法,正确的是()A、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的,人民法院不予支持B、关于垫资的约定无效C、约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效D、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的,人民法院应当全部支持答案A
41、施工合同变更是指()由双方当事人依法对合同内容所进行的修改A、工程开工以后和履行完毕以前B、合同成立以后和履行完毕以前C、合同成立以后和工程竣工以前D、合同签字以后和支付完毕以前答案B
42、电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是()A、转角杆横担B、终端杆横担C、耐张杆横担D、全瓷式瓷横担答案D
43、关于合同解除的说法,正确的是()A、合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系,或者合同尚存的权利义务不再履行B、无效合同、可撤销合同可以导致合同解除C、享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示,合同可以自动解除D、合同当事人不得根据自己的意愿解除合同答案A
44、关于工程质量检测机构的说法,正确的是()A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B、检测报告必须由检检测机构法定代表人签署C、检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考答案A
45、下列变压器中,不属于按用途分类的是()、电力变压器AB、量测变压器C、整流变压器D、油浸变压器答案D。