还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
机电工程练习题库(附参考答案)
1、建筑安装工程费用构成中,将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于()O、工具用具使用费AB、大型机械设备进出场及安拆费C、固定资产使用费D、施工机械使用费答案B
2、关于用能单位法定义务的说法,正确的是()A、用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计B、用能单位应当按照一切从简的原则,加强节能管理C、用能单位应当建立循环经济制度D、用能单位不得对能源消费实行包费制答案D
3、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()A、当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖B、仲裁裁决只在国内生效C、申请仲裁裁决强制执行的期间为2年D、一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行答案C
4、有效仲裁协议的内容不包括()A、具体的仲裁事实,理由B、仲裁事项C、选定的仲裁委员会D、请求仲裁的意思表示答案A
5、下列责任内容中,应由施工项目经理承担的是()A、项目投标责任B、企业总部管理责任C、施工安全、质量责任D、企业市场经营责任答案C
6、下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()D、劳动合同期限不满1年的,不得约定试用期答案A
47、用于完成介质间热量交换的换热设备是()、反应器AB、分解锅C、冷凝器D、分离器答案C
48、下列可视为投标人相互串通投标的是()A、投标人之间约定部分投标人放弃投标B、投标人之间约定中标人C、投标人以弄虚作假方式骗取中标D、不同投标人的投标文件相互混装答案D
49、根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于分包人与发包人关系的说法,正确的是()oA、分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人B、分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系C、分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令D、分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令答案D
50、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()A、企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的,安全生产许可证自动续期B、安全生产许可证的有效期为5年C、安全生产许可证遗失补办,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息D、安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续答案C
51、采用单价合同形式的工程,其工程价款是根据()计算确定的A、实际完成并经工程师计量的工程量及合同单价B、实际完成并经工程师计量的工程量及承包人实际发生的单价C、发包人提供的工程量清单量及承包人所填报的单价D、发包人提供的工程量清单量及承包人实际发生的单价答案A
52、关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是()A、仲裁裁决被人民法院依法撤销后,当事人不得就该纠纷再进行申请仲裁,只能向人民法院起诉B、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的,当事人只能申请撤销仲裁裁决,不得申请不予执行仲裁裁决C、当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当在收到裁决书之日起3个月内提出答案C
53、招标人下列行为中,属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是()A、设定与合同履行有关的资格条件B、依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件C、对不同的投标人采取相同的资格审查标准D、拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件答案B
54、现场施工准备阶段,施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后,应将复测结果报()审核、项目技术负责人AB、监理工程师C、企业技术负责人D、项目经理答案B
55、根据《标准施工招标文件》,合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件,承包人有权提出索赔的最迟时间节点是()oA、发包人颁发工程接收证书之日B、发包人实际支付竣工结算价款之日C、承包人接受竣工付款证书之日D、承包人提交最终结清申请单之日答案C
56、下列项目施工质量成本中,属于外部质量保证成本的是()oA、为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用B、例行的重要工序试验、检验的费用C、根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用D、编写项目施工质量工作计划发生的费用答案C
57、落实施工生产安全事故报告和调查处理“四不放过”原则的核心环节是()A、事故调查B、事故处理C、事故报告D、事故问责答案B
58、关于履约保证金的说法,正确的是()A、中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,对超过部分不予赔偿B、施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保C、履约保证金不得低于中标合同金额的10%D、招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交答案D
59、下列风机中,属于按照排气压强划分的是()A、单级风机B、混流式风机C、轴流式风机D、通风机答案D
60、某工程的项目经理由于工作失误,致使施工人员死亡并造成重大经济损失,施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是()o、吊销资格证书AB、追究社会责任C、追究经济责任D、追究行政责任答案C
61、钢材的力学性能包括()A、冲击性能B、疲节性能C、弯曲性能I)、拉伸性能E、焊接性能答案ABD
62、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行生产环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外A、因特殊需要必须连续作业的B、抢修工作C、监理单位同意的D、因生产工艺上要求必须连续作业的E、抢险工作答案ABDE
63、关于建筑室内管道安装的说法,正确的有()A、室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头B、不同材质的管道应先安装塑料管道后安装钢质管道C、埋地管道应在安装结束隐蔽之前进行隐蔽工程验收D、金属排水横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3mE、冷热水管道垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧答案ACE
64、为减少隆水对周边环境的影响,可采取的技术措施有()A、减缓降水速度B、砂井回灌C、井点降水D、井点回灌E、喷射井点降水答案ABD
65、根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,关于工程总承包单位的说法正确的有()A、工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位或者造价咨询单位B、工程总承包单位可以由具有相应资质的设计单位和施工企业组成联合体C、工程总承包单位应当具有与发包工程相类似设计、施工或者工程总承包业绩D、工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质E、工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力答案BCDE
66、根据《质量管理体系基础和术语》,质量管理应遵循的原则有()A、领导作用B、循证决策C、过程方法D、以内部实力为关注焦点E、全员积极参与答案ABCE
67、下列属于物质流程组织的是()A、钢结构工作流程B、弱电工程物资采购工作流程C、投资控制工作流程D、外立面工作流程E、合同管理工作流程答案ABD
68、关于建筑装饰用花岗石特性的说法,正确的有()A、质地坚硬B、吸水率高C、强度高D、造致密E、碱性石材答案ABD
69、根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》,人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或者处罚决定后将其列入拖欠工资“黑名单”的情形有()A、克扣、无故拖欠农民工工资报酬,数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B、因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的C、将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的D、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的E、将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资报酬的答案ABD
70、根据《标准施工招标文件》,关于工期调整的说法,正确的有()oA、监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求,承包人应采取措施,增加费用由发包人承担B、出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误,承包人有权要求发包人延长工期C、在合同履行过程中,发包人改变某项工作的质量特性,承包人有权要求延长工期D、发包人要求承包人提前竣工的,应承担由此增加的费用,并根据合同条款约定支付奖金E、承包人提前竣工建议被采纳的,由承包人自行采取加快工程进度的措施,发包人承担相应费用答案BCD
71、根据《担保法》,债权人可以行使留置权的合同有()、施工合同AB、定金合同C、运输合同D、加工承揽合同E、借款合同答案CD
72、关于劳动合同订立和履行的说法,正确的有()A、劳动关系自劳动合同订立之日起建立B、用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为已订立无固定期限合同C、用人单位招用劳动者,可以要求劳动者提供担保D、劳动合同期限为2年,必须约定试用期为2个月E、劳动者工资应当以货币形式按月支付劳动者本人答案:BE
73、下列影响施工质量的环境因素中,属于管理环境因素的有()oA、施工现场的照明情况B、施工现场的道路条件C、施工单位的质量管理制度D、各参建单位之间的协调程度E、施工单位的质量管理体系答案CDE
74、关于声级计的使用要求,正确的有()A、定期送法定或授权的计量检定机构检定B、必须具有计量检定证书或计量检定标记C、选用的量程和精度应满足噪声检测要求D、送所属企业的计量管理部门校准成校验E、经验货和验证合格后即可发放使用测量答案ABC
75、关于工程保险的说法,正确的有()A、工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保B、国内工程通常由项目法人办理工程一切险C、第三者责任险一般附加在工程一切险中D、承包人设备保险的保险范围包括准备用于永久工程的设备E、国内工程开工前均要集中投保工程一切险答案BCD
76、关于施工项目安全技术交底的说法,正确的有()oA、定期向多工种交叉施工的作业队做口头技术交底B、涉及“四新”项目,必须经过两阶段技术交底C、施工项目必须实行逐级安全技术交底D、交底时应将施工程序向班组长进行详细交底E、交底内容应针对潜在危险因素和存在问题答案BCDE
77、下列现场文明施工的管理措施中,属于现场消防、防火管理措施的有OA、对违反消防条例的有关人员进行严肃处理B、建立消防管理制度及消防领导小组C、现场必须有消防平面布置图D、建立门卫值班管理制度E、作业区与生活区必须明显划分答案ABC
78、根据《保障农民工工资支付条例》,农民工工资的支付形式有()A、债券支付B、现金支付C、实物支付D、银行转账E、股权支付答案BD
79、下列用工方式中,属于违法用工的有()A、施工企业与工人签订劳动合同,约定由工人支付各项社会保险费用B、施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同C、施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假D、施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬E、施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同答案AD
80、项目实施阶段的总进度包括工作进度A、可行性研究B、设计C、工程施工D、招标E、工程物资采购答案BCDE
81、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的A、施工场所和期限B、所采取的环境噪声污染防治措施C、可能产生的环境噪声值D、产生噪声的原因E、项目名称答案ABCE
82、施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有oA、项目建设单位的组织机构发生调整B、应急指挥机构及其职责发生调整C、面临的事故风险发生重大变化D、下位预案中有关规定发生重大变化E、重要应急救援资源发生重大变化答案BCE
83、下列施工的形式中,属于经常性安全教育的有oA、上岗前三级安全教育B、安全生产会议C、变换岗位时的安全教育D、事故现场会E、安全活动日答案BDE
84、施工方根据项目特点和施工进度控制的需要,编制的施工进度计划有A、资源需求计划B、建设项目总进度纲要C、安装工程施工进度计划D、旬施工作业计划E、主体结构施工进度计划答案CDE
85、影响建设工程施工质量的环境因素包括oA、施工质量管理环境B、施工所在地政策环境C、施工所在地市场环境D、施工作业环境E、施工现场自然环境答案ADE
86、建设工程施工招标应当具备的条件有A、有相应资金或资金来源已经落实B、初步设计及概算应当履行审批程序的,已经批准C、有招标所需的设计图纸及技术资料D、有编制招标文件和组织评标的能力E、招标人已经依法成立答案ABCE
87、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则、转让行为无效AB、转让所得价款应当由抵押权人所有C、转让所得价款可以向第三人提存D、转让所得价款只能提前清偿债务E、转让行为有效答案CE
88、关于工程招标信息发布的说法,正确的有oA、依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台B、招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整C、必须招标项目的招标信息,在其他媒体转载时不需注明信息来源D、发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章,并由主要负责人签名E、招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交投标文件截止时间的5日前答案BD
89、关于施工现场食堂管理的说法,正确的有()oA、食堂必须设有卫生许可证B、非炊事人员不得随意进入制作间C、门扇下方应当设置不低于
0.1米的防鼠挡板D、制作间灶台及其周边应贴高度不小于
1.5米的瓷砖E、各种作料和副食应贴好标识,存放在密闭器皿内答案ABDE
90、某施工企业生产经营发生严重困难,拟裁员20人以上,当该企业裁员时,应当优先留用的人员有()A、家庭无其他就业人员,有需要扶养的老人或者末成年人的B、与本企业订立无固定期限劳动合同的C、在本企业连续工作满15年的D、在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动合同的E、与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的答案ABE
91、建设工程竣工验收应当具备的条件有()A、有施工企业签署的工程保修书B、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件C、有完整的技术档案和施工管理资料D、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告E、已经办理工程竣工资料归档手续答案ABCD
92、下列分项工程中,属于建筑饮用水供应系统的有()A、给水设备安装B、试验与调试C、管道及配件安装D、绝热E、防腐、紫铜AB、青铜C、黄铜D、白铜答案A
7、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是()A、经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润B、经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期C、经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期D、经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期答案D
8、关于建造师与施工项目经理的说法,正确的是()oA、取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理B、建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制C、建造师是管理岗位,施工项目经理是技术岗位D、施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任答案D
9、根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是()A、保证本企业安全生产投入的有效实施B、督促落实本企业重大危险源的安全管理措施C、工程项目实行总承包的,定期考核分包单位安全生产管理情况D、在施工现场组织协调工程项目安全生产活动答案A
10、建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告、能耗验收合格AB、建筑节能合格C、建筑节能达标D、竣工验收合格答案D答案BCDE
93、下列纠纷中,属于劳动争议范围的有A、劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷B、劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C、劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷D、因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷E、劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷答案AE
94、关于正式投标及投标文件的说法,正确的有oA、通常情况下投标不需要提交投标担保B、标书提交的基本要求是签章、密封C、在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收D、项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书E、标书密封不满足要求,经甲方同意投标是有效的答案BC
95、下列建设工程施工质量保证体系的内容中,属于组织保证体系的有A、分解施工质量目标B、进行技术培训C、编制施工质量计划D、成立质量管理小组E、建立质量信息系统答案:DE
96、根据《建设工程质量管理条例》,建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时,有权采取的措施包括A、要求被检查单位随时停工配合检查B、要求被检查单位提供有关工程质量的资料C、依法对违法违规行为进行经济处罚D、发现有影响工程质量的问题时,责令整改E、进入被检查单位施工现场进行检查答案BDE
97、关于施工总承包合同中费用控制条款的说法,正确的有oA、承包人可以使用预付款修建临时工程、组织施工队进场B、发包人在工程款中逐期扣回预付款后,预付款担保额度应相应减少C、发包人在收到预付款催告通知后7天内仍未支付的,承包人有权暂停施D、发包人签发进度款支付证书,表明发包人已接受了承包人完成的相应工作E、发包人应在进度款支付证书签发后28天内完成支付答案ABC
98、设备找正时,常用的检测方法有A、钢丝挂线法B、放大镜观察接触法C、高精度经纬仪测量法D、显微镜观察法E、导电接触讯号法答案ABCE
99、下列工程中,需要编制分部分项工程施工组织设计的有oA、无粘结预应力混凝土工程B、住宅小区绿化工程C、深基坑工程D、砌筑工程E、高大模板工程答案ACE
100、《环境管理体系要求及使用指南》中,应对风险和机遇的措施部分包括的内容有o、合规义务AB、总则C、措施的策划D、环境因素E、环境目标答案ABCD
11、根据《文物保护法》,受国家保护的文物是()A、反映历史上各民族社会制度的代表性实物B、近代史迹C、古建筑D、历史上工艺美术品答案A
12、关于物权的说法,法正确的是()A、物权包括所有权、债券、用益物权和担保物权B、用益物权包括对自己所有的财产享有使用权和收益的权利C、依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记D、物权保护方式,只能单独适用答案C
13、自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是()0A、仪表电源设备试验B、交接验收C、投运D、回路试验、系统试验答案D
14、下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()A、拖欠工程进度款B、现场的管控能力C、新施工技术交底D、规范标准的修订答案D
15、关于法人应当具备条件的说法,正确的是()A、承担有限民事责任B、应当有自己的名称和组织机构C、有技术负责人D、须经有关机关批准答案B
16、下列文件中,不属于施工技术交底依据的是()A、施工组织设计B、施工图纸C、施工合同D、专项施工方案答案C
17、根据《建设工程监理规范》,项目监理机构在召开第一次工地会议前应将工程建设监理规划报送oA、建设单位B、建设主管部门C、设计单位D、施工单位答案A
18、下列情形中,造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是OA、直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B、设计变更导致费用增加的C、拖欠工程款影响工期的D、未申领施工许可证导致无法开工的答案A
19、关于A类计量器具的管理办法,正确的是A、送法定计量检定机构定期检验B、由所属企业计量管理部门校正C、经检查及验证合格后可以使用D、用检定合格仪表直接对比核准答案A
20、关于工程索赔的说法,正确的是oA、承包人可以向发包人提出索赔,发包人也可以向承包人提出索赔B、承包人根据工程师指示指令分包人加速施工,分包人可以向发包人提出索赔C、承包人可以向发包人提出索赔,发包人不可以向承担人提出索赔D、非分包人的原因导致工期拖延时,分包人可以向发包人提出索赔答案A
21、下列情形中属于“挂证”的是A、属于军队自主择业人员,实际工作单位与注册单位一致,社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B、社会保险缴纳单位与注册单位一致,实际工作单位与注册单位不一致的C、因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的D、达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休,实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的答案B
22、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同,合同价款为1000万元,约定定金为300万元,甲实际支付定金100万元,乙按照合同约定开始供货后在合同履行过程中,双方发生争议关于本案中定金的说法,正确的是()A、若甲违约,致使合同目的不能实现,则应当向乙支付100万元B、若乙违约,致使合同目的不能实现,则应当向甲返还200万元C、视为变更约定的定金数额为200万元D、双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效答案B
23、关于施工合同变更的说法,正确的是()A、工程变更必将导致合同变更B、合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致C、合同变更应当办理批准、登记手续D、合同变更内容约定不明确的,推定为未变更答案D
24、大型建设工程项目进度目标分解的工作有:
①编制各子项目施工进度计划;
②编制施工总进度计划;
③编制施工总进度规划;
④编制项目各子系统进度计划正确的目标分解过程是()A、
③-
②-
④-
①氏
②-
③-
①-
④C、
③-
②-
①-
④D、
②-
③-
④-
①答案A
25、某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误,项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施该措施属于项目目标控制的O oA、技术措施B、管理措施C、经济措施D、组织措施答案D
26、列合同计价方式中,对承包商来说风险最小的是()oA、变动总价合同B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、单价合同答案C
27、某建设工程采用固定总价方式招标,业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正,投标单位正确的应对策略是A、修改工程量后进行报价B、投标时注明工程量表存在错误,应按实结算C、按业主要求工程量修改单价后报价D、采用不平衡报价法提高该项工程报价答案B
28、施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后,应由向本单位从业人员公布A、施工单位主要负责人B、施工单位所在地应急管理部门C、施工单位生产安全管理部门负责人D、施工单位法定代表人答案A
29、工程项目实施过程中,施工单位为确保安全,在处理安全隐患时,设置了多道防线,体现了对安全隐患处理的oA、重点处理原则B、冗余安全度处理原则C、防灾与减灾并重处理原则D、单项隐患综合处理原则答案B
30、根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定试行》,关于项目经理质量责任的说法,正确的是oA、项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字B、项目经理可以委派专职质量管理人员代替自己参加工程竣工验收C、项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系D、项目经理负责组织编制施工组织设计答案D
31、关于招标代理机构,说法正确的是A、招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式B、招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员C、招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询D、招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标答案B
32、建设用地使用权自()时设立A、申请B、登记C、使用D、占用答案B
33、根据《安全生产法》生产安全事故发生后,生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中,可能处以15日以下拘留的是()A、不立即组织抢救B、在事故调查处理期间擅离职守C、逃匿D、谎报、瞒报事故答案C
34、在施工总承包管理模式中,与分包单位直接签订施工合同的单位一般是()A、施工总承包管理方B、施工总承包方C、业主方D、监理方答案C
35、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身、财产和工程安全,但应在48小时内向()提交书面报告A、承包方法定代表人和总监理工程师B、发包人代表和总监理工程师C、政府职能监督部门和发包人代表D、监督职能部门和承包方法定代表人答案B
36、下列施工成本管理措施中,属于组织措施的是()A、对成本管理目标进行风险分析,并制定防范对策B、选择适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式C、编制成本控制计划,确定合理的工作流程D、确定合理的施工机械、设备使用方案答案C
37、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()A、建设单位B、分包单位C、总承包单位D、现场安全责任人答案C
38、关于政府质量监督性质与权限的说法,正确的是()oA、政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书B、政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督C、工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施D、政府质量监督属于行政调解行为答案B
39、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》事故发生后,因特殊情况需要移动安全事故现场物件,应当符合的条件是()A、经现场物件所有权人同意B、记忆现场物件的位置信息C、防止事故扩大的需要D、不造成任何其他损失答案C
40、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()A、占用保护规划确定保留的道路B、在核心范围内举办大型群众性活动C、开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动D、为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂答案B
41、施工风险管理工作包括
①施工风险应对;
②施工风险评估;
③施工风险识别;
④施工风险监控其正确的流程是()oA、
③-
②-
④-
①B、
①-
③-
②-
④C、
②-
③-
④-
①D、
③-
②-
①-
④答案D
42、关于建设项目进度计划系统,说法正确的是()oA、同一进度计划系统中,各计划的工作结构分解项目分解一定相同B、同一进度计划系统中,各进度计划之间必须相互协调C、为便于协调各项目参与方,计划系统应由业主负责建立,各参与方协助完善D、进度计划系统是指组成进度计划的各项内容,包括执行时需要的资源和措施等答案B
43、关于货运合同法律特征的说法,正确的是()A、货运合同是实践合同B、货运合同是单务、有偿合同C、货运合同的标的是货物D、货运合同的收货人和托运人可以是同一人,也可以不是同一人答案D
44、下列争议中,属于侵权纠纷的是()A、承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议B、承发包双方因转包工程引起的争议C、承发包双方因台风导致工期延误引起的争议D、构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议答案D
45、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中应取样数量的()、A25%B、20%C、40%D、30%答案D
46、关于劳动合同试用期的说法,正确的是()A、同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B、试用期不包含在劳动合同期限之内C、初次订立劳动合同的,可以仅约定试用期,而不约定劳动合同期限。