还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
装修工程合同书甲方身份证号乙方身份证号本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称___________________________________
2、工程地点____________________________________
3、工程施工,安装内容及施工安装费用以本工程预算单为准;
4、增加项目经双方协商达成一致,签字生效,另行计费;
5、工程期间为天,开工日期竣工日期,施工期从乙方工人正式开工当日算起(物业报建除外)
二、甲方义务
1、负责协助办理施工所涉及申请报告,审批手续,出入证件等有关事宜
2、负责缴纳物业管理和报批的一切费用
3、向乙方及时提供施工用的自购材料(如木地板、大理石、抛光砖、墙面砖、门槛、台面、地脚线、门锁、门吸、拉手、总闸、灯具、水表、水龙头等)材料要无毒、少毒,达到国家环保标准
三、乙方义务
1、严格按照设计图纸说明或说明文件进行施工安装,做好各项质量检查和工程施工记录(无设计合同乙方提供效果图两张,若有增加另行计算)
2、严格按要求组织施工,保质保量,按时完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜
3、负责施工现场的一切工程设施及工程成品的保护工作,装修材料达到国家环保标准,如果经检测不合格,要负责赔偿:1!
1、本合同总造价为(大写)¥(详见此项目预算书)合同签订当天,甲方需付乙方第一期工程款,工程总造价的30%,即为(大写)¥,乙方才进场施工
2、在施工过程中水、电隐蔽工程验收合格后,甲方需付给乙方第二期工程款,即双方签认的报价单中总工程款的(包括工程总额及增加工程项目金额)35%,即为(大写)¥j
3、木工基本完成,油漆工进场前甲方需付给乙方第三期工程款,即双方签认的报价单中总工程款的(包括工程总额及增加工程项目金额)30%,即为(大写)¥o
4、施工安装竣工验收后,甲方需付清总工程款(包含增、减项目结算余额)5%,即为(大写)¥水、电保修三年,木制作保修二年,其他工程保修o一年
五、材料供应
1、甲方自购材料应分别在各项施工前两日内采购至施工现场;
2、凡属甲方采购材料,一切费用(包括车旅费、运输费、人工搬运费)由甲方自负;
六、双方责任
(一)甲方责任出现以下情况的,损失由甲方承担,工期相应顺延;
1、不能按期供水、电;
2、不能保证每天8小时以上工作时间(不含加班);
3、不能及时提供自购材料、设备;
4、不能按期付款;
5、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费;
6、逾期验收;
7、因甲方原因终止合同,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程总造价15%的设计费
8、非乙方造成的其他不可预见的原因
(二)乙方责任出现以下情况的损失由乙方承担;
1、因乙方原因造成的停工、返工,相应损失,由乙方承担;
2、未按甲方认可的设计图纸,擅自施工,造成损失,由乙方自负;
3、甲方自购材料,乙方点清后,负责做好保管工作;
4、乙方在施工中,造成人员受伤责任自负;
5、属乙方购买的材料设备中,糜烂变质或尺寸不符,造成损失由乙方承担
七、设施与施工
1、乙方设计师完成施工图后,甲方应在约定的时间内审图,经甲方签字后,乙方方可施工
2、在施工过程中,甲方提出变更设计,停止或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明理由,工程部位、材料说明等乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施,增减造价,因停工造成的机械停滞,综合管理延误工期,补偿停工和已用材料(因变更了无法再利用而造成的材料损耗)等费用清单,甲方收到报告后,两天内作出答复或协商调整
3、在工程隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方在两日内不到场验收,乙方则自检后隐蔽,并如实填写工程记录,甲方应予承认
4、因甲方原因提供的材料设备质量不合格,而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,且工期顺延
5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方补偿乙方因停工,窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方总工程款的3%元的违约金,甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天按付款额的3%元支付滞纳金
2、由于乙方原因,逾期竣工,逾期一天,乙方支付甲方工程款的3%元违约金
3、工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收合格
4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失
九、本工程预算单作为本合同附件,具有同等法律效力
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份
十一、本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利的原则协商解决协商不成的,可诉请广州市人民法院解决附加协议:甲方经办人联系电话经办人日期年月日联系电话乙方日期年月。