还剩24页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
押题宝典一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试题卷含答案A单选题（共35题）
1、属于非自然地下涌水通道的是（）A.地层断裂带附件的裂隙B.岩溶中的裂隙C.松散地层的孔隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】D
2、深孔爆破是指炮孔直径大于（）,并且深度大于（）的爆破作业A.30mni；3mB.3Omm；5mC.50mm；3mD.50mm；5m【答案】D
3、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到（）时拆模A.
0.07~
0.IMPaB.
0.5~
1.OMPaC.
0.7-
1.OMPaD.
1.5-
2.OMPa【答案】C【答案】D
31、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D
32、井下水泵房工程的防水标准是A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，表面结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于
0.5L/m2D.有漏水点，每昼夜漏水量小于2L/m2【答案】B
33、露天矿深孔台阶爆破是指A.炮孔深度大于10m,孔径大于100mm的爆破方法B.炮孔深度大于5m,孔径大于50mm的爆破方法C.炮孔深度大于10m,孔径大于50mm的爆破方法D.炮孔深度大于5m,孔径大于100mm的爆破方法【答案】B
34、立井井筒最常用的施工作业方式是A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井【答案】C
35、副井井筒与车场连接碉室的规格尺寸与（）无关A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A多选题（共20题）
1、矿业工程安全事故预防中，关于巷道顶板事故的控制的说法，正确的是（）A.掘进工作面严格禁止空顶作业，距掘进工作面20m内的支护在爆破前必须加固B.爆破作业应采用光面爆破等先进技术方法，以有利于巷道的长期稳定C.撤换支架和刷大巷道时，也必须由里向外逐架进行D.及时发现损坏的支架，按照施工安全规程进行巷道修复和支架更换工作E.认真落实“敲帮问顶”制度，及时发现围岩中的溜帮、活石【答案】BD
2、关于巷道锚喷支护的说法，正确的是（）0A.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用，以提高支护效果B.锚杆支护不能独立使用，必须与喷混凝土支护联合使用C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况【答案】AD
3、土的抗剪强度是评价（）的重要指标A.地基承载力B.边破稳定性C.土压力D.压缩性E.可松性【答案】ABC
4、避免施工中出现不利施工因素而影响进度的合理方法，包括（）A.必要的补充地质勘探B.准备阶段充分的调研C.采用完全可靠的方案D.施工组织设计有预案E.严格遵循安全规程和施丁.规程【答案】ABD
5、矿井淹井排水后恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（）等情况A.轨道破坏B.设备破坏C.具体位置D.涌水量E.水温【答案】CD
6、环境影响评价的形式有（）A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD
7、在井筒表土特殊法施工中，通常采用特殊施工的方法包括（）A.板桩施工法B.冻结法C.沉井法D.吊挂井壁施工法E.帷幕法【答案】BC
8、关于立井施工的一般性测量工作的说法，正确的是A.在圆形井筒施工中，悬挂井筒中心垂线的作用是为了掘砌作依据B.边线点可随井筒加深逐步向下移设，其间隔一般应不小于50mC.移设后各垂线点间距与移设前相比，其互差均不得超过10mmD.当车场巷道掘进到80m时，应按联系测量的规定进行定向测量E.扒钉的位置应根据井筒中心垂线的位置进行检查【答案】AC
9、矿山工程建设其他费用中，专业性项目包括A.采矿权转让费B.探矿权转让费C.环境影响评价费D.安全生产评价费E.维修费【答案】AB
10、煤矿井下石门揭煤采用远距离爆破时，应制定专项安全措施，内容应包括等A.爆破地点B.避灾路线C.停电范围D.撤人和警戒范围E.停风范围
11、按上下盘移动的方向分类，断层可分为（）A.正断层B.逆断层C.平推断层D.走向断层E.倾向断层【答案】ABC
12、露天深孔爆破的起爆顺序包括（）oA,排间顺序起爆B.波浪式起爆C.楔形起爆D.斜线起爆E.排间间隔起爆【答案】ABCD
13、关于测量仪器使用方法和功能的说法，正确的是（）oA.经纬仪可以获得测点的三维坐标B.水准仪通过前后视差计算相对高程C.用钢尺测量应按距离等情况修正D.全站仪属于全球定位系统E.光电测距仪测距要与经纬仪配合使用
14、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（？？）A.对新揭露的出水点，初期应每日观测1次B.对溃入性涌水，最初应当每隔12h观测1次〜C.对新开斜井，应每延深10m观测1次D.对新开立井，应每延深10m观测1次E.新开立井如遇新含水层时，应即刻安排观测1次【答案】ABD
15、钢材与其他工程材料相比，其主要优点有（）0A.材质均匀，工作可靠性高B.钢材具有不渗漏性，便于做成密闭结构C.制作简便，具有良好的装配性D.强度高，耐腐蚀性好E.既耐热又耐火【答案】ABC
16、矿井通风系统中，压入式通风系统的优点包括（）A.在有效吸程内排尘的效果好B.排出炮烟的作用比较强C.排除炮烟所需的风量较小D.工作面回风沿井巷流出，沿途能一并把粉尘等有害气体带走E.瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全【答案】BD
17、属于矿井项目工程施工组织设计的技术经济指标的是（）A.施工准备工期长短B.井筒及主要巷道月进度指标C.建筑安装工人劳动生产率D.大型机械台班用量及费用E.临时工程预算占矿井建筑安装工程总投资的比重【答案】BC
18、选矿过程的选后作业内容包括（）oA.过滤B.冲洗C.脱水和干燥D.粉碎E.尾矿处理【答案】AC
19、衡量钢材强度的指标有（）A.弹性模量B.冷弯性能C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】AC
20、岩石压缩全应力应变曲线反映的岩石物理力学性质特点包括（）A.当岩石所受作用力相对不大时，可以将岩石视为刚性材料B.岩石在加载过程中不断有微破裂出现C.到极限强度后，岩石承载能力没有消失D.在有围压时，可以提高岩石的强度但对岩石的脆性没有改善E.软化段岩石的承载能力随变形增加会不断降低【答案】BC大题（共10题）
一、某锚喷巷道净宽度的质量要求为下限为3940nnn,上限为4100nm从50个测点中测得样本标准差为32nlm,均值为4042nm1该巷道采用光面爆破法施工，经过检查发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求问题
1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；
2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因【答案】
1.根据工序能力指数，判断工序能力状态因为工序能力指数小于
1.33,表明工序能力不足所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定所以应采取措施加以提高
2.造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题因此，此工序的问题可能包括1）钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2）操作者技术水平低，或未按要求作业例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3）钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4）量测器具精度不够【背景资料】某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加【问题】
1.指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点
2.巷道光面爆破的质量标准是什么
3.目前巷道施工的主要方法是什么
4.作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】
1.增加装药量方法的优点可提高爆破进尺增加装药量方法的缺点会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护
2.巷道光面爆破的质量标准
（1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%；
（2）超挖尺寸不得大于150mm,欠挖不得超过质量标准规定；
（3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝
3.目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法
4.应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺
三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况
1.3月1日，在施工运输石门时、遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔
2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔
3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔问题
1.分别分析几次事件中的索赔
2.试述承包人的索赔程序【答案】
1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注
2.承包人的索赔程序是1）首先由承包人发出索赔意向通知矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告索赔意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递
4、下列矿山工业广场主要建构筑物中，属于主要生产设施的是oA.压风机房B.变电所C.水泵房D.皮带走廊【答案】D
5、井点降水方法中属于非真空抽水的是oA.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】D
6、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是oA.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D
7、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是oA.吊盘送正式的索赔报告2）业主（监理工程师）审核索赔报告接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料以判定索赔是否成立判定索赔成立的原则包括与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告3）确定合理的补偿额经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致主要原因有对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等双方应就索赔的处理进行协商协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
四、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况
1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔
2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d事故处理完成后项目经理休假30d,回来后，项目经理提出了索赔
3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔问题
1.分别分析几次事件中的索赔
2.试述承包人的索赔程序【答案】
1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注
2.承包人的索赔程序是
（1）首先由承包人发出索赔意向通知矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告索赔意向通知提交后的28d内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告
（2）业主（监理工程师）审核索赔报告接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立判定索赔成立的原则包括与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
（3）确定合理的补偿额经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致主要原因有对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等双方应就索赔的处理进行协商协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
五、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面22nl2,长度2500m,采用锚喷支护地质资料显示胶带大巷在840nl—860m左右将穿过一断层，断层可能导水设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距
0.5m在巷道o施工到835nl时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加U29钢支架支护在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮肝填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833m—843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工在处理过程中发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故问题
（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容
（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因
（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故说明理由
（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】
六、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m,掘进荒径67m,〜井筒深度720nb两侧马头门各施工20m,包含相关设备基础，管子道开口施工5m,该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85nl/月井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3,主提升机为JKZ-
2.8/
15.5,副提升机为JK-
2.5/H.5,2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟4400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8吊泵排水然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期
2.5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑问题L项目经理部配置和组织有何不妥
2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥
3.分析该项目部的劳动组织【答案】
1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程tfl币）本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及
二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队
2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5nl只能布置1套单钩，而且副提升机为JK―
2.s/
11.5也不能提升4n13吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下1趟“400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟@800胶质风筒为宜80DGL-75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求
3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩〜机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理
七、某井筒工程直径6m,井深780m地质报告显示在井深620nl以后有三层含水层，涌水量分别为22m3/h、14nl3/h、80m3/h施工组织设计考虑井深较深，选择了包o括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延施工队根据620nl前和第
一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意问题
1.分析施工组织设计的失误
2.施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法
3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素
1.施工组织设计的失误主要有三点
（1）立井机械化施工设备选择不妥虽然井筒比较深，但是断面不大井内布置重型设备有困难施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题
（2）对井筒涌水的处理没有落实具体措施虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业这也是注浆工作没有落实的一个重要原因
（3）重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少这是严重的违章和失误
2.施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工
（1）没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；
（2）没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；
（3）是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过这就势必给施工和工程质量造成隐患从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关对质量不够重视，为追求进度放弃质量为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难
3.岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法
八、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3/ho施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3/h质量检验部门不予签字建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360nl处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷问题？L质量检验单位不予签字认可是否合理说明理由？
2.施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3/h的合同要求组织施工是否正确应如何处理
3.井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施有较大出水点时，应如何处理
4.施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理说明理由【答案】
1.质量检验单位不予签字认可是合理的根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010规定，立井井筒建成后总漏水量W6m3/h（井筒深度^600m）,合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字
2.施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3/h的合同要求组织施工不正确10m3/h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求立井井筒建成后总漏水量W6n13/h（井筒深度W600m）并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求
3.岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆
4.施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的按规定，破壁检查孔不得超过2个
九、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m,深度920m,其中表土段600m,冻结法施工，工程估算价
1.5亿元人民币招标文件规定，本工程投标保证金为60万元A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施
（1）强化安全和规程教育；
（2）增加临时支护措施投入；
（3）为作业人员购买安全保险施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿工程施工中，当地突发
5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万7Lo【问题】
1.本工程的投标保证金为60万元是否合理说明理由
2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由
3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容
4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略
5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由【答案】
1.本工程的投标保证金为60万元合理理由因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2%且不超过80万元的规定
2.评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件理由因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件招标人不应退还施工单位A的投标保证金理由因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
3.施工成本控制的主要依据包括
（1）工程承包合同；
（2）施工成本计划；
（3）进度报告；
（4）工程变更
4.各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下
（1）“强化安全和规程教育”属于风险规避；
（2）“增加临时支护措施投入”属于风险自留；
（3）“为作业人员购买安全保险”属于风险转移
一十、问题
1.该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算？
2.该矿并建井工期和总工期分别是多少？
3.若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期【答案】
1.矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到货和安装的时间来进行推算随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算
2.总工期建井工期为18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是20+50=70月
3.若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多1）主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与碉室施工进度2）主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延副井到底不会耽误井底车场巷道与胴室的施工进度3）副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D
8、矿产资源的开发首先是由（）所决定A.矿产资源赋存条件B.地区经济条件C.地区交通条件D.资源开发的技术水平【答案】A
9、在平碉开拓方式中，为排水方便，平碉必须有（）的流水坡度A.2%o4%o〜B.2%5%〜C.3%4%〜D.3%5%〜【答案】D
10、矿业工程项目的风险｝生主要体现在（）A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D
11、立井井筒最常用的施工作业方式是（）A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井【答案】C
12、井巷突水点大小按（）划分A.揭露突水点位置的高低B.每小时突水量的大小C.涌水裂隙分布密度的大小D.岩溶含水量与其容积比值的大小【答案】B
13、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是（A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B
14、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015的规定，评价工程条件适用性的一项重要指标是A.岩石的承载能力B.岩石质量参数C.岩石的结构类型D.岩体强度应力比【答案】D
15、关于井巷围岩稳定的说法，正确的是A,喷射混凝土主要用以支撑围岩荷载B.锚杆支护的重要功能是发挥围岩自身作用C.爆破掘进施工不影响井巷围岩稳定D.加大支护刚度和强度是提高井巷稳定的主要措施【答案】B
16、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额是A.企业定额B.预算定额C.施工定额D.概算定额【答案】C
17、贯通测量的技术工作内容和要求，错误的是A.应保证原始资料的可靠性和起算数据的准确无误B.对于精度要求高的贯通，应有提高精度的相应措施C.贯通测量导线最后的不少于3个测站必须设置牢固D.最后一次标定贯通方向时，两个相向工作面间的距离不得小于30m【答案】D
18、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B
19、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是oA.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B
20、矿井进行井上下的联系测量，至少应满足的要求A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】C
21、影响钢材可焊性的主要因素是A.钢材的自身强度B.焊工的技术水平C.烧焊的温度D.钢材的化学成分【答案】D
22、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的oA.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D
23、关于矿井主要通风机的性质，说法正确的是其oA.为矿井中功率最大的风机B.服务于整个矿井或其一分区C.用于解决系统中风量不够问题D.安装在井下【答案】B
24、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是OA.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C
25、钢筋混凝土单层工业厂房施工的关键问题是oA.施工场地的平面布置B.构件的预制顺序C.承重结构构件的预制D.承重结构构件的吊装【答案】D
26、边坡治理，采用重力式挡墙高度宜小于A.8mB.10mC.12mD.14m【答案】c
27、关于探矿权的取得制度，说法正确的是oA.探矿权通过申请获得B.探矿权应经批准后获得C.国家实行探矿权有偿取得制度D.探矿权可以通过相互买卖获得【答案】C
28、软岩巷道采取二次支护的主要原因是A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C
29、风井若在关键线路上，则安排风井则不合理A.比主、副井提前开工？B.略晚于主、副井开工？C.于主、副井完成后开工？D.与主、副井同时开工？【答案】C
30、关于选矿性质的说法，正确的是oA.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
