还剩25页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
押题宝典一级建造师之一建矿业工程实务自测提分题库加精品答案单选题(共题)
401、关于复合井壁,说法不正确的是()A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A
2、矿用工字钢一般设计为()A.翼缘宽、高度小、腹板薄B.翼缘宽、高度小、腹板厚C.翼缘宽、高度大、腹板薄D.翼缘宽、高度大、腹板厚【答案】B
3、矿业工程项目竣工移交的资料,除工程竣工资料外,尚应提交()资料A.施工过程的实物视频资料B.地质资料C.项目环境资料D.人事管理资料【答案】B
30、关于混凝土外加剂性能的说法,错误的是()0A.减水剂可改善混凝土拌合物的流动性B.早强剂可调节混凝土凝结时间C.泵送剂可改善混凝土耐久性D.早强剂可调节混凝土硬化性能【答案】C
31、关于联系测量工作的说法中,不正确的是()A.通往地面的井巷,原则上都应进行联系测量B.联系测量必须在井口附近建立近井点、高程基点C.两次独立导入高程的互差不超过井深的1/8000D,斜井导入高程一般用水准测量方法【答案】D
32、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收,全部工作交由一个承包公司完成,这种承包方式称为()A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C
33、关于混凝土的说法,正确的()A.混凝土拌合时必须掺入一定量的外加剂B.符合标准的生活饮用水可拌制各种混凝土C.良好的骨料级配有利于控制混凝土的质量,但不利于节约水泥D.泵送混凝土宜选用细砂【答案】B
34、涂刷防水涂料时,第二层涂刷的方向应与第一层oA.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D
35、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015的规定,竣工验收时,立井要求不超过m检测一个检查点A.10B.15C.20D.25【答案】C
36、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是oA.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B
37、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时,其搭接方向和长度与()无关A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A
38、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿A.?23〜B.2-3C.34〜D.34〜【答案】D
39、钾矿井下爆破时,装药前应测定爆破作业面及其20nl以内的所有巷道和起爆站等重要部位空气中的()浓度,确认无危险时,方准进行爆破准备工作A.氢气B.瓦斯C.氢气和瓦斯D.氧气【答案】c
40、通常,梯形金属支架腿下焊有钢板,其主要目的是为了()oA.提高支架的稳定性B.增加支架的承载能力C.避免支架腿插入底板太深D.改变支架的被动受力性质【答案】C多选题(共题)
201、对立井混凝土井壁的质量要求,说法正确的是()A.断面的规格偏差要检查直径B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差C.井壁厚度检验没有正偏差的限制D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差E.井壁厚度的正偏差由其半径控制【答案】BC
2、型钢混凝土结构的特点有()oA.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC
3、立井施工中,常用的炸药有()A.抗水岩石硝核炸药B.水胶炸药C.粉状镂油炸药D.硝化甘油炸药E.镂睇炸药【答案】ABD
4、集水明排法适用于()土层A.粗粒B.粉砂C.细砂D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A
5、关于基坑开挖施工,说法正确的有()A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土的透水性从小到大,自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数与填土含水情况无关【答案】AC
6、关于巷道锚喷支护的说法,正确的是oA.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用,以提高支护效果B.锚杆支护不能独立使用,必须与喷混凝土支护联合使用C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化,自身没有支护能力D.锚喷支护既可作为永久支护,也可作为临时支护E.锚喷支护可用于各种工程条件,包括工作面涌水具有腐蚀性的情况【答案】AD
7、工业炸药按炸药主要化学成分分类包括A.混合炸药B.单质炸药C.硝钱类炸药D.硝化甘油类炸药E.芳香族硝基化合物类炸药【答案】CD
8、按装药方式和装药空间形状分类,爆破方法分为oA.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB
9、斜井永久支护采用远距离输送地面混凝土时,尤其应注意的问题有()A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD
10、适用于有水露天或井下有水工作面爆破使用的炸药有O oA.水胶炸药B.普通镂油炸药C.乳化炸药D.改性钱油炸药E.膨化硝镂炸药【答案】ACD
11、配制C60高强混凝土时,不宜选用()水泥A.普通B.粉煤灰C.火山灰D.硅酸盐E.矿渣【答案】BC
12、关于地层的断裂构造,说法正确的是A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC
13、工业广场主要施工设施中,变电所应布置在A.远离负荷中心的地方B.远离公路的地方C.避开人流的地方D.毗邻电源的地方E.空气较清洁的地方【答案】CD
14、在井下爆破器材库附近爆破时,应遵守规定A.距井下爆破器材库10m以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库20m以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库30m以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库3050nl区域内进行爆破时,人员不应停留在爆破器材库内〜E.在离爆破器材库30100m区域内进行爆破时,人员不应停留在爆破器材库内〜【答案】C
15、某矿井正常涌水量为950nl3/h下列设计内容符合规范要求的有()A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成C.井下水仓的有效容量应能容纳8h矿井正常涌水量D.工作水泵应具备在20h内排出矿井24h的最大涌水量的能力E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台【答案】BC
16、竖井净断面尺寸确定的依据包括()oA.提升容器的数量和规格B.井筒材料C.通过的风量D.井筒深度E.井简装备及布置【答案】AC
17、在工序能力分析方法中,通常以为标准衡量工序能力,下列说法正确的是()A.值越大,工序特性值的波动越大,说明工序能力越小;B.值越大,工序特性值的波动越大,说明工序能力越大;C.值越小,工序特|生值的波动越小,说明工序能力越大;D.值越小,工序特性值的波动越小,说明工序能力越小;E.值较大时,工序特性值的波动可以忽略【答案】AC
18、矿山工程中,当工程地质条件复杂时,正确的安全工作做法是A.安排所有技术人员参与管理地压工作,取消专职地压机构B.一发现有地压活动预兆,就立即停止全部作业C.通往陷落区和采空区的井巷应及时封闭D.可以利用滚石区的土地面积,建筑临时设施货构筑物【答案】C
19、根据《矿山安全法》等法规要求,矿山建设工程的设计文件必须做到OA.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇E.安全设施的设计文件应经劳动行政主管部门审查并批准【答案】ABD
20、井筒施工吊盘的设计与布置,应注意等事项A.吊盘钢丝绳尽量避开井内罐道和罐梁的位置B.井内各设备的吊挂钢丝绳,穿越吊盘梁时要预先在梁上穿孔C.吊盘上应留有安全梯口的通过孔口
4、关于矿山工程进度控制中的事中控制内容,正确的说法是()A.及时检查与协调B.改变物资供应计划C.及时调整施工计划D.变更资金供应方式【答案】A
5、基坑土方开挖时,安全措施不妥当的是()A.土方开挖时,应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D
6、对矿业工程项目,不可以进行分包的工作内容是()A.主体工程设计B.非主体工程设计C.三类工程施工D.进口设备通关【答案】A
7、关于项目分承包,下列说法错误的是()A.不能将风险大的内容分包给分承包单位D.吊盘中心必须留有测量孔E.吊盘上施工设施的布置应使吊盘钢丝绳受力均匀【答案】ACD大题(共题)10
一、某立井井筒工程,按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元部分费用约定如下人工费780万元,材料费600万元,税金120万元,利润150万元,措施费210万元,规费210万元关于施工机械使用费的内容如下机械折旧费180万元,大修及日常维修费30万元,动力费270万元,机械人工费90万元,机械拆安及场外运输费60万元,无养路费及车船使用税工期为15个月合同还规定工程量变更在±5%范围内时,措施费、规费、利润、税金不做调整;停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算施工过程中发生以下事件事件1根据地质资料显示,井深725735nl处有一处含水〜层,预计井筒最大涌水量150m3/h施工单位未采取专门措施,放炮后涌水量达140m3/h导致淹井事故,造成设备被淹损失10万元,部分井壁因长期浸泡的返修费20万元,为处理事故的其他相关损失80万元,影响工期1个月,其中停工
0.5个月事件2施工到井深850nl时,由于地压突然增大,导致井深720nl处井筒井壁被压坏,砸坏施工设备损失8万元,施工单位工伤损失10万元,建设单位工伤损失10万元,修复井筒及相关费用20万元停工
0.5个月,影响工期1个月事件3因设计变更,井筒延深10m延深所需材料费7万元,人工费8万元,工期
0.2个月(原设备均满足要求)o【问题】
1.按建筑安装工程费用项目组成,该工程背景中还有一项重要费用没有列出,请指出是哪一项,并计算该项费用数额
2.在事件1中,施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔施工单位应当从该事件中吸取什么教训?
3.事件2中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件2中的损失是由建设单位的原因造成的,施工单位可以索赔费用的项目有哪些索赔费用各是多少
4.事件3的工程变更应如何调整合同价格?【答案】
1.按建筑安装工程费用项目组成,该工程背景中企业管理费没有列出企业管理费二合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费一大修及口常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300万元2,施工单位直接损失有施工设备损失费用、处理事故及相关费用,以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失施工单位得不到任何工期和费用索赔施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则
3.施工单位可以索赔的内容是费用和工期如果是由建设单位造成的,可索赔的费用有
(1)设备损失8万元,工伤损失10万元,修复井筒20万元
(2)停工期间的人工费78015X
0.・5二6万元
(3)施工机械使用费(180+30+90)^15X
0.5=10万元
(4)企业管理费30015X
0.5二10万元・
4.工程变更后调整合同的价格井筒延深10m,增加的费用包括
(1)人工费7万元,材料费8万元;
(2)施工机械使用费(180+30+90+270)/18X
0.2=
7.6万元;
(3)企业管理费300/15X
0.2二4万元
二、背景某井筒工程直径6nb井深780m地质报告显示在井深620nl以后有三层含水层,涌水量分别为22nl3/h、14m3/h、80nl3/h施工组织设计考虑井深较深,选择了包括5n)3吊桶、9臂钻架等大型施工设备对于井筒涌水,在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施由于掘砌设备操作使用不顺利,施工进度严重拖延施工队根据620nl前和第
一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况,认为地质报告可能有误为赶进度,施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工结果,在放炮后虽未有突水事故,但井壁岩石裂隙出现四处涌水施工队只得匆匆处理,并设法加快了井壁砌筑工作对于井壁可能出现涌水过大的问题,期待井壁注浆来处理最后,尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力,但其质量仍不能满意问题
1.分析施工组织设计的失误
2.施工队施工中有哪些错误的做法存在哪些不妥的看法
3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素
1.施工组织设计的失误主要有三点
(1)立井机械化施工设备选择不妥虽然井筒比较深,但是断面不大井内布置重型设备有困难施工过程中工人操作使用不顺利,主要并非操作的问题,而是设备的选型问题
(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”,但没有明确如何具体处理,没有充分考虑工作面注浆的困难,而是错误地准备在工作面注浆,效果不好时“采用井壁注浆”,对于工作面注浆也没有准备,临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施,特别是掘进到什么位置应该停止掘进,进行探水作业这也是注浆工作没有落实的一个重要原因
(3)重要一条是没有按规定进行探水,执行“有疑必探”的规定;遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误,却不采取探水措施,反而主观地认为第三层涌水会减少这是严重的违章和失误
2.施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工
(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求;
(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施;
(3)是为抢进度,当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施,冒险强行通过这就势必给施工和工程质量造成隐患从本案例可看出,掌握地质条件,并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节因此,在地质条件有疑问时,更要注意贯彻“有疑必探”的原则矿山工程质量的好坏和地质因素的影响,以及和掌握地质条件的程度很有关系从本案例还可看出,这些错误的做法和认识有关对质量不够重视,为追求进度放弃质量为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施,为赶进度,不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施特别应注意的是,把存在的质量问题推给后面的工序,势必导致问题“越滚越大”,解决起来也越来越困难
3.岩壁涌水过大,首先使操作人员处在恶劣的施工环境下,就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求,影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作;其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比,也影响浇筑的井壁混凝土质量,降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能因此,采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法
三、背景设计某钢筋混凝土机电胴室为半圆拱形,宽5600丽,高4600nini,净面积23nl2,按验收规程要求,净宽、高的偏差允许值均为050mm巷道施工技术措施〜表明,施工二个月后,钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成,专业监理工程师组织验收,施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格;核查表格,发现混凝土墙的个别测点有不合格数据,但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在75%以上)在施工现场,监理—丁程师在勘察胴室混凝土支护时发现,墙壁表面平整度差,混凝土喷层厚薄不匀检测混凝土墙的50个测点,计算胴室净宽平均值为5626mm,标准差为?
10.4mm除此之外,还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸问题?
1.指出钢筋混凝土施工的主要工序内容?
2.计算工序能力指数,评价该工序能力指数高低,并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量
3.指出这次质量验收检查存在哪些问题【答案】
1.钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序
2.计算工序能力指数工序能力大小A=6X4nmiG=
62.工序能力指数计算因为数据的平均值为5626mni,近似认为与公差中心一致,故可以计算其工序能力指数为CP二(Tu-T1)/6=50/6X
10.4=
0.801工序能力指数为
0.80K
1.0,说明工序能力不足,且有不合格数据因为统计的数据是胴室墙面最终的断面尺寸数据,因此,该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序,甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况
3.本次质量检查存在的问题包括
(1)本次质量检查属于(子)分部工程(胴身钢筋混凝土支护工程)验收检查,按照验收规定,应有总监理工程师负责;采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求
(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程,也包括有一般的混凝土工程,验收内容还应包括混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容
四、背景某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价
5.2元/m,综合费率为直接费20%按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台lni3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工施工中发生下列事件事件1因反铲大修,晚进场1日,造成人员窝工10工日;事件2遇未预见的软土层,接工程师要求于6月15日开始停工的指令,进行地质复查,配合用工15工日,6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深
1.5m的设计变更通知,增加挖方量1400ni3;事件36月20日至22日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工30工日;事件46月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日,6月24日恢复挖掘,至6月30日完工问题逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元/工日,管理费为30%)【答案】事件1不可索赔,属承包商责任;事件2可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担;可索赔工期5日(15~19日),用工费25*5义(1+30%)=
487.5元;机械费550义5=2750元工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为1400X
5.2X(1+20%)=8736元;事件3因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延;不可索赔窝工费;事件4可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担;可索赔工期1日,人工费25X30X(1+30%)=975元;机械费550X1=550元
五、某厂新建一条生产线,工期要求9月10日投产,因遇到“非典”时期,机械设备于7月28日才陆续到位,晚到45d,而且设备制造质量粗糙,造成施工安装单位一边进行设备安装,一边整修不规范设备设备在试生产2个月后,密封装置性能较差检查发现制造的曲轨误差超限,同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的隋况,使曲轨产生变形,最终密封装置出现20mm偏差而形成漏风为处理事故,停产5d整修,设备制造厂家支出
6.8万元,施工承包商支出
3.4万元经过设备制造单位修补后,协同施工单位一起安装,使密封性能满足要求问题
1.上述背景材料中的质量事故属哪一类
2.对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种
3.背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案【答案】
1.曲轨设备制造出现变形,误差超限,是安装困难、达不到质量要求的根本原因,造成经济损失
6.8万元,属于一般事故设备安装操作不符合规范要求的失误,经济损失
3.4万元,属于一般事故
2.对于质量问题,严重的缺陷应推倒重来;一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决,如能够符合相应的专业工程质量验收规范,则应认为该检验批合格检查和鉴定的结论通常可能有以下几种1)事故已处理,可继续施工2)隐患已消除,结构安全有保证3)经修补处理后,完全能够满足使用要求以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容4)基本满足使用要求,但使用时应加附加的限制条件此项应属于“为了避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容5)对短期难以做出结论者,提请设计单位验证或专门检验机构检验此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收”的内容6)其他鉴定结论
3.因设备制造产生的变形,经过修整后可以正常安装,并可达到设计的密封要求此应属于“经修补可满足使用要求”;因设备安装操作失误,经过重新安装后满足密封要求,属于返工处理
六、背景某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价
5.2元/m,综合费率为直接费20%按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台lm3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工施工中发生下列事件事件L因反铲大修,晚进场1日,造成人员窝工10工日;事件2遇未预见的软土层,接工程师要求于6月15日开始停工的指令,进行地质复查,配合用工15工日,6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深
1.5m的设计变更通知,增加挖方量1400ni3;事件36月20日至22日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工30工日;事件46月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日,6月24日恢复挖掘,至6月30日完工问题逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元/工日,管理费为30%)【答案】事件1不可索赔,属承包商责任;事件2可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担;可索赔工期5日(1519日),用工费〜25X5X(1+30%)=
487.5元;机械费550X5=2750元工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为1400X
5.2X(1+20%)=8736元;事件3因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延;不可索赔窝工费;事件4可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担;可索赔工期1臼,人工费25X30X(1+30%)=975元;机械费550X1=550元
七、某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况
(1)3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15d施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔
(2)在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30d事故处理完成后项目经理休假30d,回来后,项目经理提出了索赔
(3)8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔问题
1.分别分析几次事件中的索赔
2.试述承包人的索赔程序【答案】
1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28d,正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向事件3的索赔成立,因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失,而且该特殊断层并未在地质报告中标注
2.承包人的索赔程序是
(1)首先由承包人发出索赔意向通知矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告
(2)业主(监理工程师)审核索赔报告接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立判定索赔成立的原则包括与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
(3)确定合理的补偿额经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致主要原因有对承担事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等双方应就索赔的处理进行协商协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
八、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目某一夜班,主提升绞车由司机张某一人值班,在下放吊桶时打盹,导致吊桶全速过放当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵,因躲闪不及被当场砸死事故发生后,井下作业人员由于恐慌争先上井,杨某上半身被挤出吊桶外面,赵某没有保险带,为了安全就挤在吊桶中央吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井在升井过程中,又突遇断电,赵某被甩出吊桶坠落身亡,而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤事故发生后,项目经理立即组织事故调查小组,并上报了施工单位有关领导,同时恢复生产经调查,李某是从未从事过井下作业的民工,尚未签订劳动合同,仅经过3天简单培训就下井作业问题
1.请说出事故过程中有哪些人违章,违章的内容是什么?
2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为,相关规定是什么?
3.项目经理组织事故调查小组有何不妥,应该如何做叙述事故的处理程序【答案】
1.违章人员和内容有绞车司机打盹;李某违章穿越吊桶下方;杨某上半身伸出吊桶外缘;赵某乘吊桶没带保险带;吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井
2.违章安排主提升司机1人操作,要求必须是1人操作1人监护;尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符;且安排未经合格培训的人员下井违章,要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业
3.项目经理无权组织事故调查小组重大事故发生后,事故发生单位必须以最快方式,1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告;事故发生单位属于国务院部委的,应同时向国务院有关主管部门报告同时,事故发生单位应当在24小时内写出书面报告,按上述程序和部门逐级上报事故放生后,首先要迅速抢救伤员,并保护事故现场事故调查组的组成发生人员轻伤、重伤事故,由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组,进行调查死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查重大伤亡事故应按照企业的隶属关系,由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门,公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查也可邀请有关专家和技术人员参加特大事故发生后,按照事故发生单位的隶属关系,由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组,负责事故的调查工作特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况,由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成,并应邀请人民检察机关和工会派员参加必要时,调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作
九、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程,该副井井筒净直径5m,掘进荒径67m,井筒深度720nb两侧马头门各施工20m,包含相关设备基础,管子道开口施工〜5m,该项目合同工期12个月,自签订合同之日起算,井筒平均进尺85m/月井筒施工工期合同签订之后,项目经理立即组织人员与设备,成立了施工项目部,配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工),1个机电队,1个运输队,1个掘进队,项目部管理层设置了相关职能部室,有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等为了减轻工人的劳动强度,掘进队采取四六制综合班组作业方式,每班固定上班时间6个小时,由队长为每个班组的作业量进行考核项目经理接受任务后,首先组织工程技术人员编制施工组织设计,制定技术方案,井筒施工采用临时凿井井架,井筒内布置了两套单钩提升,吊桶均为4m3,主提升机为JKZ-
2.8/
15.5,副提升机为JK-
2.5/
11.5,2台HZ-4型中心回转抓岩机,1趟中400金属风筒,混凝土采用底卸式吊桶运输,80DGL-75X8吊泵排水然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期,要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期
2.5个月,井筒施工工期8个月,马头门施工2个月考虑问题
1.项目经理部配置和组织有何不妥?
2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥?
3.分析该项目部的劳动组织【答案】
1.根据要求,矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理本案例的项目经理部缺少安全副经理;技术经理只有施工技术经理也不妥,另应配备地质经理(或工程师)本案例仅施工井筒工程,通风工作可以由安全或技术经理负责,如涉及
二、三期工程,则有主管通风工作的经理外,还必须建立通风队
2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥,应该是首先考虑工期的安排,施工准备期是可以提前估算,马头门的施工工期也可基本确定,这样,就可以估算出井筒施工应该安排的工期,再计算出井筒施丁进度需求,然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备井筒布置2套单钩提升不妥,因为井筒净直径5nl只能布置1套单钩,而且副提升机为JK-
2.5/
11.5也不能提升4n)3吊桶;2台中心回转抓岩机不妥,井筒布置不下1趟
①400金属风筒,不能满足通风需求,以1趟
①800胶质风筒为宜80DGL-75X8吊泵排水不妥,不能满足排水深度要求
3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式,不适合组织快速施工,因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强,而且人员变化大,如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手,23名辅助人员即可,出渣班组则主要是抓岩〜机司机和把钩信号工,而清底班则以力工为主如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业,每个班组都要按工序最多的人员配备,易造成窝工,浪费专业技术工人,且易引发怠工现象建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业,这样可以充分发挥专业技术工人的特长,便于组织管理
一十、某煤矿设计生产能力1000万吨/年,采用主、副斜井及两立井混合开拓方式单水平盘区式开采,主斜井设计倾角
5.5斜长2463m,直墙半圆拱形断面,净断面面积
16.5加副斜井设计倾角
5.5斜长2455m,直墙半圆拱形断面,净断面面积
21.5m2两斜井相距40m间隔80m左右设有联络巷主、副斜井井口采用明槽开挖法施工,现浇钢筋混凝土支护施工时明槽内涌水量达到4n13/h施工单位及时采取有效应对措施,确保了工程顺利施工:表土及基岩风化带暗挖段采用普通法施工,小导管超前支护,钢拱架金属网喷射混凝土一次支护、素混凝土二次支护主、副斜井基岩段采用钻爆法施工,锚、网、喷支护施工单位根据建设单位要求,制定了机械化配套方案实施快速施工利用气腿式凿岩机钻眼
3.5m中深孔炮眼全断面光面爆破,装载机配合自卸车运输排研锚网喷临时支护,滞后工作面50m再进行全断面复喷成巷永久支护利用联络巷实现了主、副斜井掘进与支护交替作业,高效地完成了两井筒施工任务问题
1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水,施工单位可采取哪些具体应对措施
2.主、副斜井基岩段施工作业存在哪些不合理之处说明理由,并进行调整
3.主、副斜井同时施工、如何解决长距离通风工作而风量不足的问题通风机应如何布置
4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式具有哪些特点【答案】
1.针对斜井明挖施工明槽内出现的涌水,施工单位可采取的具体应对措施有:设置水泵排水,明槽底部两侧设置水沟,将水集中在集水槽(坑),用水泵将水排至地面排水沟(知识点:斜井施工方法)2•主、副斜井基岩段施工作业存在的不合理之处与理由及调整方法
(1)利用气腿式凿岩机钻眼不合理理由气腿式凿岩机与
3.5m中深孔炮眼全断面光面爆破不匹配调整方法:应采用凿岩台车钻眼
(2)滞后迎头工作面50nl再进行全断面复喷成巷永久支护不合理理由永久支护距离工作面太远,违反规范规定:调整方法滞后迎头工作面不大于40m处再进行复喷成巷永久支护(知识点:斜井施工方法)
3.方法是:利用主、副斜井间的联络巷,调整通风系统,一个井筒进风,另一个井筒回风通风机的布置为:局部通风机下移到进风井联络巷的上风口,同时在回风井开口密闭并安装临时扇风机回风
4.主、副斜井采用掘进与支护交替作业方式所具有的特点是:施工速度比平行作业低,但人工效率高,且掘进与支护工序互不千扰;施工队伍管理水平要求不高,但因工作面工作量不平衡易造成窝工B.施工分包招标工作应考虑法律、法规的要求C.大宗材料采购采用分包时应坚持对其招标进行过程控制D.要明确对分承包商转让和再分包的限制【答案】A
8、非煤矿山用爆破法贯通巷道,两工作面相距()时,只准从一个工作面向前掘进,并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒,待双方作业人员全部撤至安全地点后,方可起爆A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】c
9、通常,工程进度滞后而要求更新的最终目的是()A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B
10、在立井井筒施工中,表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大,属于稳定表土的是()OA.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和水的黏土层D.膨胀土层【答案】C
11、某立井施工方案采用两套单钩提升,使用
4.0m高金属整体移动式伸缩模板,在进行混凝王井壁浇筑的同时进行部分出砰,该立井施工作业方式是A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井作业【答案】C
12、在进行注浆设计之前,要进行工程地质和岩土工程性质调查.调查的范围是A.地层薄弱区域B.地层需要处理的范围C.地层土体分布区域D.地层岩层分布区域【答案】B
13、平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100-400m2取1点,但不少于点A.5B.7C.8D.10【答案】D
14、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在()起爆,从而在爆区与保留区之间形成预裂缝,以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B
15、采用多层卷材(沥青类卷材)防水,上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开()幅宽A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B
16、在城市、大海、河流、湖泊、水库、地下积水下方及复杂地质条件下实施地下爆破时,应作()A.专项安全设计B.应急预案C.专项演练D.专项安全设计和应急预案【答案】D
17、根据《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2015规定,矿山工程混凝土施工中,温和地区的日平均气温稳定在()℃以下时,混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施A.0B.3C.5D.10【答案】B
18、矿井工程施工中,通常都会利用的永久建筑和设施是()A.员工宿舍B.副井提升系统C.主井提升系统D.办公楼【答案】B
19、依据断层走向和岩层走向关系划分的断层类型是()A.斜交断层B.逆断层C.正断层D.平推断层【答案】A
20、伞形钻架不工作时一般()oA.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D
21、裸体巷道竣工验收时最重要的分项是()A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】C
22、采用冻结法施工,井筒的开挖时间要选择适时,当()时最为理想A.冻结壁尚未形成B.冻结壁即将形成C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内D.井筒内已全部冻结并有强度【答案】C
23、矿山地质中,岩石按()可分为三大类别,即沉积岩、岩浆岩和变质岩A.时间年代B.地理位置C.成因D.空间发展【答案】C
24、混凝土工程的分部子分部工程的质量合格的一项正确条件是oA.一般项目抽样计数应有80%合格B.观感质量不符合要求,但其他合格C.质量检查合格,但是资料不完整D.原材料缺验收资料,但所含工程的质量均应验收合格【答案】A
25、平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100-400成取1点,但不少于点A.5B.7C.8D.10【答案】D
26、在建设项目投资的设备购置费中,还包括A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】A
27、《煤矿建设安全规范》AQ1083—2011规定,斜井串车提升运输时的提升速度不得超过A.12m/sB.7m/sC.5m/sD.4m/s【答案】C
28、关于立井井筒施工作业方式的说法,错误的是A.短段掘砌单行作业必须进行临时支护B.长段掘砌单行作业需要进行临时支护C.长段掘砌平行作业需要进行临时支护D.掘砌混合作业不需要进行临时支护【答案】A
29、深孔爆破是指的爆破作业A.炮孔深度大于
2.5mB.炮孔深度大于5mC.炮孔直径大于50mm,并且深度大于5mD.炮孔直径大于75mm,并且深度大于5m【答案】C。