还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
外墙涂料施工合同外墙涂料施工合同范本本文是一份外墙涂料施工合同的范本,包含了详细的内容,每个章节都进行了细化请根据实际情况进行修改和调整合同编号签订日期甲方(委托人)联系地址乙方(承包人)联系地址第一章合同背景与目的
1.1背景本合同的签订是基于甲方对其建筑物进行外墙涂料施工的需求,以及乙方具备相关施工经验与能力的基础上达成的
1.2目的本合同旨在明确甲乙双方对外墙涂料施工工作的权利与义务,确保施工按计划、按质、按时完成,并保证合同各方的合法权益第二章工作范围与要求
2.1工作范围
2.
1.1外墙涂料施工包括但不限于以下内容清洗墙面、修补墙面、涂刷涂料等
2.
1.21工作具体范围详见附件《施工范围图纸》
2.2工作要求
2.
2.1乙方应按照相关标准和规范进行施工,保证施工质量符合国家相关规定2222施工期限为天/月,具体日期详见附件《施工计划》第三章价格与支付方式
3.1价格
3.
1.13外墙涂料施工的总价为(大写),具体细化价格详见附件《报价单》
3.
1.2价格中包含了所有施工所需的材料及人工费用,不包含任何其他额外费用
3.2支付方式
3.
2.1甲方应在合同签订后的天内支付施工总价的%作为预付款
3.
2.2___________完成施工后,甲方应及时支付剩余施工总价的%,并在验收合格后的________天内进行结算第四章进度与履约保证
4.1进度安排
4.
1.1乙方应按照施工计划的安排进行施工,确保按时完成
4.
1.2若发生无法控制的不可抗力因素,导致施工进度延误,双方应协商解决
4.2履约保证
4.
2.1乙方保证施工工作符合相关法规和标准,材料的质量符合合同约定
4.
2.2施工期间,乙方应对施工地点的安全负责,并采取相应的安全防护措施第五章违约责任与争议解决
5.1违约责任
5.
1.1若一方违反本合同的任何条款和条件,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失
5.
1.2若因甲方原因导致工程无法继续进行,乙方有权要求赔偿相关费用及损失
5.2争议解决
5.
2.1出现争议时,双方应通过友好协商解决若协商不成,可提交至_______仲裁机构仲裁
5.
2.2仲裁裁决是终局的,对双方具有约束力本文档涉及附件
11.附件:施工范围图纸
22.附件:施工计划
33.附件报价单法律名词及注释
1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
2.违约责任合同一方未履行或违约时应承担的法律责任
3.仲裁由具有仲裁资格的机构或仲裁人,根据当事人的请求,对经仲裁提请程序而提交仲裁裁决的案件进行判断和决定的一种法律程序。