![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
![](/assets/images/bg-loading.gif)
还剩32页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年-年一级建造师之一建通信与广电工程20222023实务模考模拟试题(全优)单选题(共48题)
1、关于演播室调光系统安装的说法,错误的是()A.调光控制台应安装在可以移动的台面上B.调光柜(箱)、调光控制台应安装在专用机房内,室内不能有水源C.调光柜应安装在土建预留的型钢基座上,固定应牢靠D.相同规格调光柜并排安装后,顶部最大高差应不大于2mm【答案】A
2、《广播电视设施保护条例》规定在广播电视发射台、监测台站周围()米范围内不得兴建油库、加油站、液化气站等易燃易爆设施A.100B.300C.500D.800【答案】C
3、以下塑料管道不需要包封的是()A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS管采用了同步CDMA、智能天线、软件无线电、接力切换等一系列高新技术的全新移动通信技术是()A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D
29、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括非线性失真、频率响应和()A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A
30、通信网中的支撑网的功能包括()和网络管理、业务管理等A.信令功能B.多媒体传输C.语音传输D.电路交换【答案】A气吹微缆的特点不包括OA.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆速度【答案】A
32、DWDM系统中的性能优劣对系统的传输质量有决定性影响A.光合波器B.光分波器C.光波长转换器D.光分叉复用器【答案】A
33、7/8”同轴电缆和1/2”软馈线的曲率半径应分别不小于A.300ram及150mmB.150mm及300mmC.250ram及120mmD.120mm及250ram【答案】C
34、在卫星电视接收系统中,若采用3m天线,高频头增益254dB时\可选用W m的电缆A.20B.30C.40D.50【答案】A天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪,要求驻波比小于等于OA.
0.9B.
1.5C.
1.8D.
2.0【答案】B一类电信建筑与高度大于的二类电信建筑均应设防烟楼梯间,其余的电信建筑应设封闭楼梯间A.30mB.31mC.32mD.33m【答案】C、TD-SCDMA和CDMA2000的主要区别在于37A.功率控制B.切换方式C.分集方式D.基站间同步方式【答案】B在DWDM系统中,将不同波长的光信号耦合在一起传送到一根光纤里的网元是()A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光波长转换器(OUT)D.光纤放大器(0A)【答案】A在直流供电系统中,应采用()的供电方式A.交流不间断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C
40、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括非线性失真、频率响应和()A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A4G移动系统网络结构可分为三层物理网络层、中间环境层和()A.接入网络层B.多媒体业务层C.应用网络层D.网络选择层【答案】C在短距离内直接在传输介质中传输模拟信号的系统称为()A.基带传输系统B.频分复用传输系统C.时分复用传输系统D.波分复用传输系统【答案】A
43、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时,必须经()确认后方可实施A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位【答案】A
44、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()A.能够有效组织和督促本单位安全生产工作,建立健全本单位安全生产责任制B.能够有效对安全生产进行现场监督检查C.能够有效开展安全生产检查,及时消除事故隐患D.能够组织制定本单位安全生产事故应急救援预案,正确组织、指挥本单位事故救援【答案】B
45、选择广播电视中心场地时,应使用精密声级计的()测量其噪声环境A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持【答案】A
46、一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护,包封厚度()A.3050mni〜B.5080nlm〜C.80100mm〜D.100-120mm【答案】c
47、移动通信网络优化的内容,()不属于基站侧调整的内容A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C
48、未取得工业和信息化部颁发的电信设备抗地震性能检测合格证的电信设备,不得在抗震设防烈度()地区的公用电信网上使用A.6度以上(含6度)B.7度以上(含7度)C.8度以上(含8度)D.9度以上(含9度)【答案】B多选题(共20题)微波收、发信机包括()等主要电路A.上/下变频B.微波本振C.复用解复用D.功放E.空间分集接收【答案】ABD实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统,软件设施包括信令、()计费等,它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD
3、属于LTE FDD路测要求的内容有()A.测试时间宜安排在工作日话务忙时进行B.在城郊快速路车速应保持在4060公里/小时〜C.数据业务测试时应使用不低于12MB的数据包D.每次测试数据业务要求持续90s,间隔10s,若出现未连接情况,应间隔10s进行下一次业务E.FTP短呼测试每次呼叫时长100s,呼叫结束后断开,10s后重新尝试接入【答案】A
4、第三代移动通信系统主要有()制式A.GSMB.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE.CDMA2000【答案】BC为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响,可以调整天线的()A.型号B.极化方式C.高度D.俯仰角E.水平方向角【答案】ACD已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其它电信经营者开放A.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABCIPv6的主要优势体现在()A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD蓄电池充电完成与否,根据()等来决定A.充电终了电压B.蓄电池接受所需要的容量C.电解液比重D.负载大小E.充电设备的噪声电平D.硅芯管【答案】C
4、移动通信网络优化的内容,()不属于基站侧调整的内容A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C
5、在SDH网中,分插复用器与分插复用器之间的段落属于()A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】B
6、()是NFV的基础,将网络功能模块、组件化A.SDNB.NGNC.OTND.IP【答案】A
9、卫星接收天线的前方尽量避开()等A.山坡B.树林C.铁路D.高层建筑物E.开阔水面【答案】ABCD
10、广播电视中心由()子系统组成A.节目制作氏节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】ABD()是第四代移动通信系统的核心A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BDPTN网络结构分为()A.通道层B.通路层C.传输媒质层D.应用网络层E.中间环境层【答案】ABC网络系统的功能检查包括()A.网络输出功能B.统计功能C.维护管理功能D.检测功能E.性能管理功能【答案】BC基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施A.电信线路B.高压供电线路C.移动通信基站D.小型天线E.大型天线【答案】ACD微波通信中,会造成通信中断的电波衰落有()A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落【答案】D
16、通信设备拆除时,拆除过程应遵循的原则正确的是()A.先拆除走线架,后拆除设备;B.先拆除备用电路,后拆除主用电路;C.先拆除电源线,后拆除信号线;D.先拆除群路,后拆除支路;E.先拆除线缆,后拆除设备【答案】BC
17、通信行政执法人员依法进行调查、检查或者当场作出行政处罚决定时,()A.应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件B.应当向当事人或者有关人员出示行政执法文件C.当事人进行口头陈述和申辩的,执法人员应当制作笔录D.当事人提出的事实、理由和证据经复核能够成立的,应当采纳E.通信主管部门不得因当事人申辩而加重处罚【答案】ACD
18、架空线路工程中,按建筑方式分类的拉线应包括A.落地拉线B.高桩拉线C.吊板拉线D.撑杆E.风暴拉线【答案】ABC
19、VSAT网络具有以下特点A.时延小B.通信容量可自适应C.保密性好D.结构易调整E.智能化功能强【答案】BD
20、通信建设工程项目负责人安全生产管理责任()A.项目安全生产标准化B.排查处理施工现场安全事故隐患C.配置专职安全生产管理人员D.监控危险性较大的分部分项工程E.定期考核分包企业安全生产的【答案】D大题(共10题)背景资料某光缆线路工程,在东北地区直埋敷设一条24芯光缆,设计要求埋深
1.5米;工程跨越一条河流,采用架空方式,跨距200米;直埋部分有一处与电力电缆交越建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察,建立了临时设施和分屯点,工程顺利开工根据原定进度安排,接续工作在天气转冷前结束,为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬接续工作开始不久,天气突然转冷,接续工作最终在寒冷中进行第二年5月初,施工单位在工程验收前进行了内部检查,发现电杆发生倾斜,大部分光缆接头衰减过大,达不到验收要求
1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?
2.本工程中影响质量的重要过程有哪些?参考P267案例1L420072问题
13.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象?如何预防?
4.电杆倾斜的主要原因是什么?参考P291案例1L4200083问题
15.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?【答案】
1.P209(本小题4分)
①距离施工现场近(1分);
②运输材料、设备、机具便利(1分);◎通信、信息传递方便(1分);
④人身及物资安全(1分)
3.(本小题6分,1项2分,满分6分)
①跨距200米的跨河施工;
②直埋光缆沟的沟深控制;
③光缆接续;建设工程教育网
④与电力电缆交越处的施工
4.P278(本小题4分)出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低(2分)预防措施为采取保温措施,如使用棉帐篷、加热器等(2分)
4.(本小题2分)拉线坑回填土中有冻土(1分),第二年冻土解冻引起土质松软(1分)
二、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作,工期要求60天,工程保修期1年项目经理部计划工程后期整理竣工资料项目经理部在完成了5个基站以后,建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站由于此工程的设计比较到位,工程中未发生工程变更;由于项目经理部的认真管理,工程中未发生质量、安全事故;由于监理单位的现场监理人员数量有限,部分工程文件的签认不及时建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护,此部分基站即进人试运行阶段建设单位在验收完最后一个基站2个月时,组织设计单位、施工单位进行了竣工验收竣工验收1个月以后,建设单位编制完成初步决算,并到其上级主管部门办理了备案手续在竣工验收后半年的设备运行过程中,设备运行正常在通信基站竣工验收后1年半时,由于部分电池不能充电,建设单位通知施工单位前去处理问题⑴此工程的竣工资料中,验收文件部分的正文应包括哪些内容?
(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求,应做哪些工作?
(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?
(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?
(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题?为什么?【答案】
(1)此工程的竣工资料中,验收文件部分的正文应包括工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故,但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上,但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容
(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后,提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求,应在部分验收以前,将已完成基站的竣工资料编制好,送交建设单位和监理单位审核,没有问题即可由建设单位组织,进行部分验收对于验收中发现的问题,项目经理部应尽快整改,并由建设单位和监理单位进行复验,没有问题以后即可进入试运行
(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适因为试运转的时间一般为3个月,而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有竣工验收的时间选择得不合适;参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等
(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有备案时间选择错误,竣工验收后应在验收后15天内备案;备案的单位选择错误,竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理
(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期,而且电池问题也应该不属于施工单位的责任,但施工单位从服务的角度考虑,还是应该配合建设单位处理此问题处理此问题时,施工单位可以收取相应的费用
三、L背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程,开工后第5天,建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人,制定了质量监督工作方案在进行工程现场质量监督检查时,负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格,而且在用拖拉机拖放硅芯管,该负责人立即上前向施工人员出示证件,欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏;施工单位现场负责人告诉质量监督负责人,我们和质量监督机构没有合同关系,质量监督机构也没有资格来指导我们施工质量监督负责人于是与建设单位联系,要求他们尽快赶到现场,制止施工单位的违规操作鉴于施工单位严重的违规操作行为,质量监督机构欲对其从重处理
2.问题⑴说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?⑵施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?⑶本工程中,施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?
(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚,应如何办理?【答案】
(1)存在问题,建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续
(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督,为质量监督检查提供方便,并与之积极配合在配合质量监督机构的质量监督时,应做好以下工作
①按照质量监督机构的要求,及时向其提供相关文件和资料;
②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像;
③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料;
④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查
(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括警告或通报批评;对工程中存在的问题进行整改补救;停工整顿;降低资质等级直至吊销资格证书等
(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级,可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请
四、某施工单位承接了一项传输线路和设备安装,建筑安装工程费总计800万元,其中材料费300万元,采用包工不包料的承包方式,施工费为建安工程费扣除材料费的70%,最终合同款为
357.5万元,其中施工费350万元,安全生产费用
7.5万元,合同工期
2016.
6.1-
2016.
12.10o合同约定,乙方采用租赁机械施工,机械租赁费为800元/台班,人工费单价100元/元,增加用工所需管理费为增加人工的50%施工过程中,发生了如下事件事件一由于设备厂家延期交付设备,延误工期5天,窝工20工日;事件二线路施工过程中,由于挖掘机械故障造成停工4天,窝工10工日;事件三因大暴雨成灾停工3天,窝工15工日事件四由于设计变更,导致光缆路由加长,导致工期增加1天,施工单位综合费用预计增加5万元问题1,双方签约的合同价款
357.5万元是否符合规定?说明原因和计算工程
2.分析每个事件施工单位可以向建设单位索赔的费用和工期
3.建设单位提出的工程量的变更是否合理?说明理由
4.列式计算本工程的竣工结算价款
5.施工单位于
2016.
12.20日提交了竣工结算资料,建设单位应何时完成审查【答案】
1.双方签约的合同价款
357.5万元不符合规定根绝相关规定,通信工程安全生产费应以建筑安装工程费为收取基数,费率为
1.5%,且在竞标时,不得打折,不得删减,列入标外管理施工费二800-300X70%=350万元安全生产费二800XL5%=12万元合计350+12=362万元
2.事件一施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔,因为设备延期交付属于建设单位不可抗力可以索赔的工期为3天事件四施工单位可以建设单位提出工期和费用索赔,因为设计变更属于建设单位责任可以索赔的工期为1天,可以索赔的费用为5万元
3.建设单位提出工程变更合理因为工程变更没有超过合同规定的工程范围,预先商定了变更工程量的价格
4.原合同价款362万元可索赔费用:3000+50000=53000元合计:362+
5.3=
367.3万元5・根据相关规定,500万元以下的工程,建设单位应在接收到竣工资料的20天内完成审查即本工程建设单位应在2017年1月9日之前完成审查
五、背景资料某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程施工过程中,因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周,新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装项目经理在现场巡查时,偶然发现0DF的防雷地线未接,提醒一施工人员接上几天后,材料员清点材料时,发现用于防雷保护的16mni2线料没有使用,核查结果是防雷地线用错线料,项目经理派人进行了更换工程完工后,公司组织交工前的预验,检查中发现架高
3.6m的DDF架垂直偏差为
3.4mm,3m长的过桥走道两端高度差为8min,
2.6nl高的立柱垂直偏差为
2.6mm;设备线缆布放整齐美观,但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上项目部的竣工资料正在整理中,已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录公司要求尽快完成整改以便按期交工L根据预验结果,指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因P
1082.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷P266可理解为质量控制措施没落实
3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容
4.指出竣工测试记录中缺少的部分【答案】
1.(本小题6分)
(1)DDF需要返工(1分),因偏差大于1%(2分),不合格;
(2)过桥走道需要返工(1分),因水平偏差大于2nlm/m(2分),不合格;
2.(本小题4分)
(1)没有向施工人员做技术交底,交底制度不完善或落实不到位(2分);
(2)没有自检、互检、专检过程,制度不完善或落实不到位(2分);
3.(本小题6分)P328
(1)开工报告;
(2)已安装设备明细表;
(3)停工报告;
(4)复工报告;
(5)交接书;
(6)验收证书(各1分)
4.(本小题4分)P329
六、(通信建设工程造价管理)某架空光缆线路工程位于南方,建设单位根据经过审批的初步设计与材料供货商签订了供货合同;经过招投标,选定了施工单位和监理单位在与施工单位进行合同谈判时,建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题,因此决定取消费用表中的财务费建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同施工合同规定,本工程采用包工不包料的承包方式,工程预付款为合同额的5唬工程开工日期为4月1日开工后,施工单位一直未收到预付款在施工过程中,由于经常遇到下雨天,施工单位的实际进度滞后,而且出现窝工的问题,施工单位对此向监理单位提出工期和费用的索赔施工单位为了能够获得更多的工作量,敷设光缆时,在规定预留光缆的电杆上都多预留了15nl光缆由于工程在山区施工,向山上运电杆的难度很大,工效降低很多施工单位在做工程结算时,考虑到上述因素,因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数问题
(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同吗?为什么?
(2)建设单位是否应该取消财务费?为什么?
(3)项目经理部可以因经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔吗?为什么?
(4)项目经理部的工程结算存在哪些问题?为什么?
(5)施工单位在未收到预付款的情况下应该怎么办?【答案】
(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同因为概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以按照依据概算定额编制的初步设计中的概算签订订货合同
(2)建设单位不应该取消施工单位的财务费因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位不应取消施工单位的财务费
(3)项目经理部不应因经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员可以预料到的项目经理部因经常下雨而发生的窝工损失应从冬期、雨期施工增加费中列支冬期、雨期施工增加费是指在冬期、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动工效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列所以,项目经理部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔
(4)项目经理部的工程结算中存在以下问题
①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量
②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准⑸在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计),并承担违约责任
七、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成,工程估算价为2500万元,通过招标确定了一家施工单位,并委托一家监理单位对本工程实施监理建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备,在收到开工令后,工程顺利开工本工程直埋部分与一条地下自来水管交越,部分路段采用立杆架空敷设;工程中为了保护光缆需做沟坎加固,部分地段回填时要求夯实工程进行一段时期后,建设单位根据需要,要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后投入使用,然后再进行其它段落的施工问题
1.具有什么资质的企业可参加本工程投标?2,施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出?
3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证?
4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工,验收后先投入使用的要求,施工单位应如何处理?
5.光缆中继段测试包含的内容有哪些?【答案】
1.通信工程施工总承包一级企业资质通信工程施工总承包二级企业资质电信工程专业承包一级企业资质可提供一次性无问断信道的交换方式是()当电路接通以后,用户终端面对的类似于专线电路,交换机的控制电路不再干预信息的传输,也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A计算机网络的主要目的是()A.资源共享B.提高系统可靠性C.均衡负荷D.提供灵活的工作环境【答案】A馈线与天线连接处、与软跳线连接处应设有()A.防水装置B.防潮装置C.防雷器D.防爆器2,施工单位收到的开工令应由监理单位发出
3.
①光缆埋深及沟底处理;
②光缆与自来水管间距;
③光缆接头盒位置深度;
④立杆洞深度;
⑤坡坎回固等保护措施质量4,建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工,立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好,交给建设单位和监理工程师审核;没有问题即可由建设单位组织部分验收对于验收中发现的问题,施工单位应按要求整改,并由建设单位和监理工程师进行复验
5.中继段测试包含
①衰减系数;
②传输长度;
③通道总衰减;
④后向散射曲线;
⑤偏振模色散(PMD);
⑥光缆对地绝缘;
⑦接头衰耗
八、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程,工程包括部分管道工程施工,第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底,参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面,对施工人员进行了详细说明和讲解,并要求参会人员交底记录上签名管道部分开工后,一人打开井盖下作业,不久晕倒,经消防人员施救后生还工程如期完成,施工单位提交了竣工资料和质量保修书,其中竣工文件包括工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书,监理工程师交竣工资料退回,要求补全后再提交问题
1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法
2.有限空间工作的安全防护有哪些?
3.请补全竣工文件中缺少部分
4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收?
5.质量保修证书应包括哪些内容?【答案】
九、L背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改造成一个合格工程该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目,项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额同时在合同中规定此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算
2.问题⑴此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范⑵针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益⑶如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议⑷在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段时间无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔【答案】
(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有完成合同以外的工程量得不到相应的费用;建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿;整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同;其次如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算对于施工过程中有可能挖断光缆,应加强管理、制定措施,尽量避免发生此类事故
(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认,如果得不到确认的话,应拒绝完成合同以外的工作量
(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼
(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天以内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经被认可索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决
一十、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程,工程包括部分管道工程施工,第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底,参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面,对施工人员进行了详细说明和讲解,并要求参会人员交底记录上签名管道部分开工后,一人打开井盖下作业,不久晕倒,经消防人员施救后生还施工期间正值雨季,项目负责人针对雨季施工注意事项进行了重点检查建设单位为了加快施工进度,要求对已经完成的基站,提前加电开通,尽快验收交付投产在专项质量检查中,检查组发现基站天馈线驻波比不合格的数值偏高,要求项目部进行分析并及时整改问题L指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法
2.有限空间工作的安全防护有哪些?
3.针对雨期施工的注意事项有哪些?【答案】
1.答
(1)不妥之处1第一次施工会议上进行安全技术交底,交底时间不妥正确做法安全技术交底应该在开工前进行
(2)不妥之处2现场勘察人员进行安全技术交底,交底人不妥正确做法交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员
(3)不妥之处3参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长,被交底人不全正确做法被交底人应包括施工作业班组和作业人员
(4)不妥之处4交底内容不全面正确做法安全技术交底的内容还应包括1)针对危险因素制定的具体预防措施;2)在施工生产中应注意的安全事项;3)发生事故后应采取的应急措施2,答有限空间工作的安全防护如下
(1)必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业;
(2)必须做到“先通风、再检测、后作业,严禁通风、检测不合格作业;【答案】c
10、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务,业务网不包含()A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网【答案】A
11、对广播电台录音室进行建筑声学处理的要求是房间中声音扩散均匀、隔绝噪声和()A.控制声源响度B.控制声音啸叫C.有适当的混响时间D.控制频响失真【答案】C
12、通信局(站)的接地方式,应按()的原理设计A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B广播电视中心的场地选择要求远离电磁干扰源、地震断裂带和()等A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D电源线室外部分应做防雷接地,当长度20m,应()接地A.1点B.2点C.3点D.4点【答案】C
15、馈线防水弯最低处应()A.低于馈线窗下沿B.与相邻馈线保持一致C.高于馈线窗下沿D.与上下馈线保持一致【答案】AIPv6比IPv4更有优势的特点是oA.IP地址长度增加2倍B.理论上可提供的地址数比IPv4多40万倍C.使用子网划分技术减小路由麦长度D.提供了服务质量控制平台【答案】D
17、4G无线接入网E-UTRAN由多个组成A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】D
18、采用气流敷设光缆时,吹缆前应将适量润滑剂加入管内润滑剂的加入量直接关系到A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B下列不属于传输系统的硬件组成的是()A.交叉连接设备B.语音信箱系统C.线路接口设备D.传输媒介【答案】B
20、在公共杆上架设多副VU波段天线时,上下层天线层间距离大于()m,左右间距大于2mA.1B.
1.5C.2D.
2.5【答案】B
21、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的()作保护接地A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B
22、下列行为中,属于危害网络信息安全的是()A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信码号C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续并使用移动电话【答案】C通信行政处罚应依据()进行A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定【答案】A在SDH微波中继通信系统中,没有上、下话路功能的站是()A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站【答案】D
25、通常摄像管式彩色摄像机的最佳照明条件是镜头光圈在F4位置,照度()A.8001xB.12001XC.16001XD.20001X【答案】D
26、互联网应用中,个人空间应用模式一般归属于()方面的应用A.信息需求B.交易需求C.交流需求D.娱乐需求【答案】C
27、在广播电视发射中,()普遍采用低电平中频调制方式,通过变频器上变频到某一特定频道的射频信号,然后进行功率放大到额定的功率,再馈送到天线发射出去A.中波广播发射B.短波广播发射C.调频广播发射机D.电视发射机【答案】D。
![贤阅信息](/assets/images/honor-2.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-3.png)
![贤阅信息](/assets/images/honor-4.png)