还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
购销合同的范本与购销合同纠纷起诉状范本购销合同的范本供货单位__,以下简称乙方经甲乙双方购货单位__,以下简称甲方;充分商议,特订立本合同,以便共同遵守第一条产品的名称、品种、规格和质量产品的名称、品种、规格
1.水箱换向器;1SC63502216—8换向器;220W
20.3—16—10摇机换向器.产品的技术
315.2_13—82标准包括质量要求,按下列第项执行
①按国家标准执行;0
②按部颁标准执行;
③由甲乙双方商定技术要求执行第二条产品的数量和计量单位、计量方法产品的数量:
1..计量单位、计量方法:第三条产品的包装标准和包装物的供2应与回收第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点.产品的交货单位:.交货方法,按下12列第项执行0乙方送货1乙方代运2甲方自提自运
3.运输方式:
3.到货地点和接货单位或者接货人第五条产品的交提货期限4产品的价格,按下列第项执行:
1.第六条产品的价格与货款的结算按甲乙双方的商定价格1按照订立合同时履行地的市场价格;2按照国家定价履行
3.产品货款的结算产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结5算,按照中国人民银行结算办法的规定办理第七条验收方法第八条对产品提出异议的时间和办法.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量1不合规定,应一面妥为保管,一面在一天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部份的货款甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异2议.乙方在接到需方书面异议后,应在一天内负责处理,否则,即视为3默认甲方提出的异议和处理意见第九条乙方的违约责任.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部份货款的_%的违约金
1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如2果甲方允许利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或者包修,并承担修理、调换或者退货而支付的实际费用.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或者重新包装的,乙3方应负责返修或者重新包装,并承担支付的费用甲方不要求返修或者重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部份因包装不符合规定造成货物损坏或者灭失的,乙方应当负责赔偿.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按4逾期交货部份货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质5量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担.产品错发到货地点或者接货人的,乙方除应负责运交合同规定的6到货地点或者接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;7合同规定自提的,甲方可拒绝提货乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方商议,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方再也不需要的,应当在接到乙方通知后一天内通知乙方,办理解除合同手续逾期不答复的,视为允许发货第十条甲方的违约责任.甲方中途退货,1应向乙方偿付退货部份货款_%的违约金.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或者包8装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部份货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金如果不能提供的,按中途退货处理.甲方自提产品未按供方通知的日期或者合同规定的日期提货的,应9比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部份货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方10偿付逾期付款的违约金甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输11部门的罚款甲方如错填到货地点或者接货人,或者对乙方提出错误异议,应12承担乙方因此所受的损失第^一条不可抗力H甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或者不能彻底履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部份履行或者不履行合同,并根据情况可部份或者全部免予承担违约责任第十二条其它按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后一天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理但任何一方不得自行扣发货物或者扣付货款来充抵本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时商议解决,商议不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向—申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉本合同自—年—月—日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或者解除合同合同如有未尽事宜,须经双方共同商议,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式一份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或者签证,应送公证或者签证机关)……等单位各留存一份购货单位(甲方)——(公章)供货单位(乙方)__(公章)法定代表人—(公章)法定代表人—(盖章)地址—地址—开户银行—开户银行—帐号__帐号电话―电话—一年—月—日购销合同纠纷起诉状范本原告住址—号码被告住址一号码诉讼请求风险提示诉讼请求必须具体、明确,该写的一定要写,因为其事关法院—的范围但千万不可不加思量地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费止匕外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
1、判决被告返还原告剩余房款元整;
2、本案诉讼费用由被告承担3事实和理由风险提示诉状是个利剑,挑起战争如果没有写好,那末势必倒过来伤到自己因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特殊是双方争议的焦点,实事求是地写清晰—理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定原告于一年—月—日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于—县—的一套面积为—平方米的商品房,该房屋为一号,交房日期为一年一月一日之前协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款一元但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋直至今日,被告向来违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现双方在合同第九条中约定“出卖人逾期超过一日未能交房的,买受人有权解除合同出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起—天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的一%向买受人支付违约金”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款—元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任现诉诸法院,请求法院判如所求!此致—人民法院具状人—一年—月—日风险提示提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等注意,列书证,要附上原件或者复制件,如系摘录或者抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等此外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手铜,在庭审辩论中占领主动附起诉状副本一份;证据材料副本一份。