还剩19页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料
一、单项选择题
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C）关系A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员
3.在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（D）A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.托付与被托付关系D.监理与被监理关系
4.依据施工合同示范文本规定，索赔事务发生后的28天内，承包人应向工程师递交（A）A.索赔意向通知B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据
5、下列财产中，（A）不得抵押A、土地全部权B土地运用权C、房屋D、交通运输工具
6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家A、
2、B、3C、5D、
77.下列关于不行抗力事务造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（D）A.工期不顺延，业主担当与工程有关的损失B.工期不顺延，承包商担当与工程有关的损失C.工期顺延，损失按确定比例由双方共同分担D.工期顺延，各自的损失各自担当，工程的损失由业主担当
8.被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面对工程师提出复工要求，工程师应当（B）A.立刻赐予答复B.在24小时内赐予答复C.在48小时内赐予答复D.提出处理看法
9.依据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（D）A.承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B.工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C.承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D.承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
10、合同争议的解决依次为（A）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解一和解一仲裁一诉讼C、和解一调解一诉讼一仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁
11、监理招标主要是对监理单位（B）的选择A、报价B、实力C、监理人员数量D、设备
12、由于承包商的缘由导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作
13.FIDIC合同条件在传统上主要适用于（B）A.国内工程施工B.国际工程施工C.国际和国内询价选购D.有限国际招标
14.在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（C）A.总包单位B.承包商C.雇主D.设计单位
15、依据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着解决以上事项的遗留问题B、向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确A.协议书B.通用条款C.专用条款D.工程质量保证书E.承包人承揽工程项目一览表
6、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）oA、当合同文件中出现不一样时，必需重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应依据合同争议的解决方式处理
7.下列关于不行抗力的描述中，正确的是（AD）A.因不行抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B.一般天气的变更是可以算作不行抗力C.因当事人拖延履行后发生不行抗力的，也可以免除责任D.当事人一方因不行抗力不能履行合同的，应当刚好通知对方E.当事人不能预见的客观状况可以算作不行抗力
8.依据FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是（ABC）A.保留金是业主依据合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B.保留金分两次返还，其次次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还C.当承包商严峻违约而合同不能接着履行时，业主可利用保留金补偿损失D.履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E.保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10%
9、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的爱惜不同E、承包商对分包商违约行为担当责任的范围不同
10、索赔按目的划分包括（CE）oA、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔
11.关于工程分包，下列表述正确的是（ACE）A.建筑工程主体结构工程不允许分包B.提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C.总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D.分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E.禁止分包单位将其承包的工程再分包
12.按索赔目标分类，索赔可以分为（DE）A.合同内索赔B.单项索赔C.工程变更索赔D.费用索赔E.工期索赔
13.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（BCE）A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会
14、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的状况包括（AE）oA.因承包商严峻违约托付人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位缘由导致的监理服务时间延长C.原应由托付人担当的义务双方协议改由监理单位担当D.应托付人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不行抗力事务发生导致合同的履行被迫暂停，事务影响消逝后复原监理服务前的准备工作
15、依据《施工合同文本》规定，在施工中由于（BDE）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延A.承包人未能刚好调配施工机械B.发生不行抗力C.雨季天数增多D.工程量变更和设计变更
16.依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是BCD E.一周内非承包人缘由停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时A.运输合同为无偿合同B.工程施工合同为双务合同C.寄存合同为实践合同D.勘察设计合同为要式合同E.赠与合同为有偿合同
17.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应担当的违约责任包括（ABE）A.合同接着履行B.实行补救措施C.支付双倍违约金D.返还财产复原原状E.赔偿损失
18.依据设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括（BCE）A.设计人未起先设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
19.履行合同的担保方式包括（ABCD）A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金
20、索赔按目的划分包括（CE）oA.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔
21、在施工合同中，（ABCDE）等工作应由发包人完成C.供应工程地质报告D.爱惜施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.供应相应的工程进度支配及进度统计报表A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续A.人民法院调解B.民间调解C.诉讼调解D.仲裁机构调解E.行政主管部门调解
22.目前建设工程施工合同争议的调解主要有（ABDE）A.双务合同B.单务合同C.有偿合同D.无偿合同E.出名合同
23.在合同的不同分类中，建设工程合同属于（ACE）
24、对于发包人供应的材料设备，（ABDE）等工作应当由发包人担当A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.假如质量与约定不符，运出施工场地并重新选购
25、招标人具备自行招标的实力表现为（BCE）A.必需是法人组织B.有编制招标文件的实力C.有审查投标人资质的实力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的实力
26.下列状况中，属于效力待定合同的是（ADE）A.无处分权人处分他人财产的合同B.以胁迫手段订立的合同C.因重大误会订立的合同D.限制民事行为实力人订立的合同E.无权代理人订立的合同
27.建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为（ABD）A.施工总承包合同B.装饰工程施工承包合同C.分包合同D.建筑安装工程施工承包合同E.专业承包合同
28、建设工程施工合同的当事人包括（BD）oA.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.材料供应商
29、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不行抗力，（CE）发生的费用由承包人担当A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡
30.依照《建设工程托付监理合同标准条件》的规定，监理人在托付人托付的工程范围内，享有的权利包括（ADE）A.选择工程总承包人的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的审批权D.工程进度的检查、监督E.施工有关单位协调的主持权
31.承包商提出工程变更的缘由和目的很多，主要分为两个方面的是AD A.对原设计图纸提出的设计变更B.对原工程费用提出的费用变更C.对原工程进度提出的工期变更D.对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更E.对原工程支配提出的支配变更
32、施工合同依据计价方式的不同可以分为（CDE）等A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同
33、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ADE）0A.申请验收B.组织验收C.提出修改看法D.递交竣工结算报告E.移交工程
34.合同法的基本原则有（ABCD）A.合同自愿原则B.合法原则C.恳切信用原则D.激励交易原则E.削减无效合同原则
35、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）A投标书未按招标文件中规定封标B逾期送达的标书C加盖法人或托付授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨别的标书E投标人不参加开标会议的标书
36、必需进行招标的项目包括（CDE）A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的项目D全部或部分运用国有资金投资或国家融资的项目E运用国际组织或外国政府贷款、救济资金的项目
37.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（ABCD）A.固定价格合同B.可调整价格合同C.单价合同D.成本加酬金合同E.专业承包合同
38、不符合建设工程托付监理合同特征的有（CE）A监理合同可以是个人B监理合同的订立必需符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D托付监理合同标的是服务E托付监理合同的标的物是产生新的物质
39、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔
40、合同法律关系的构成要素有（ABC）A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务
41、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）OA、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或托付授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨别的标书E、投标人不参加开标会议的标书
42、不符合建设工程托付监理合同特征的有（CE）oA、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必需符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、托付监理合同的标的是服务E、托付监理合同的标的物是产生新的物质
43、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）oA、当合同文件中出现不一样时，必需重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应依据合同争议的解决方式处理
44、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔
三、名词说明题
1.建设工程监理指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位托付，担当某项管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动
2、工程承发包由甲方把建筑安装工程任务托付给乙方、且双方在同等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成
3、建筑市场指建筑产品承发包交易活动为主要市场、一般称作建设市场或建筑工程市场
4.担忧抗辩权指当事人互负债务，有先后履行依次的，先履行的一方有精确证据证明后履行方有丢失或可能丢失履行实力，在对方没有履行或没有供应担保前，有权终止合同履行的权利
5.建设工程施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议
6、建设工程招投是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包实力的单位参加竞争、依据法定程序优选承包单位的法律活动
7、多方案报价法利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法
9.索赔事务又称干扰事务，指那些使实际状况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变更的事务
10.施工措施变更指在施工过程中承包方因为工程地质条件变更，施工环境或施工条件的变更等因素影响，向工程师和业主提出变更原施工措施方案的过程
11.一次裁决原则裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理
12、施工管理费在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人帮助工人工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣扬费、固定资产运用费、国外生活设施运用费、工具用具运用费、检验试验费以及其他费用内容等
13、不平衡报价法在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐藏报价规律的报价方法
14.双务合同指当事人双方互负对待给付义务的合同
15.缺陷通知期指从竣工之日起，通知工程或分项存在缺陷的期限；在此期间完成工程接受证书申请中知名的扫尾工作及完成修补缺陷或损害所需的工作
16、建设工程投标投标人依据所驾驭的信息、依据诈骗辨别的要求、参加投标人的竞争，以及获得建设工程承包权的法律活动
18.合同价款按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人依据要求完成工程内容时的价款
19.基准日期指递交投标书截止前28天的日期
20、工程转包指不行使咸亨报人的管理职能，不担当技术经济责任、将所承包的工程倒与转给其他人承包的行为
21、施工索赔施工合同的一方当事人，对在施工合同履行过程中发生的并非有自己责任的额外工作、额外支出工作或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人赐予费用或工期补偿的合同管理行为
22、托付代理是基于被代理人对代理人的托付授权行为而产生的代理
23、定金是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方确定数额的货币作为担保
24.风险转移借用合同或协议，在风险事务发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方
26、附加工作指与完成正常工作相关、在托付正常监理工作范围以外监理人应完成的工作
27.主合同指不须要其他合同即可独立存在的合同
28..担忧抗辩权指当事人互负债务，有先后履行依次的，先履行的一方有精确证据表明另一方丢失履行债务实力时，在对方没有复原履行实力或者没有供应担保之前，有权中止合同履行的权利
29、指定分包商是由业主指定、选定、完成某项特定工做内容并与承包商签订合同的特殊分包商
30、代理是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的法律行为
31.不行抗力指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避开、无法限制和克服的意外事务或自然灾难
32、留置指债权人安照合同约定占有对方的财产、当债权人不能依据合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利
33、建筑工程物资选购合同是指同等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议
34.管理信息系统一个由人、计算机系统等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和运用的系统
35、风险管理就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并依据具体状况实行相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从避开时寻求切实可行的补救措施，使意外损失降低到最小程度
36.诺成合同当事人一方的意思一旦经过对方同意即能产生法律效果的合同
37.缔约过失责任合同订立过程中，一方因违反诚信原则而给另一方造成损失时所要担当的责任
四、简答题
1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和困难性；4）合同监督的严格性
2.简述《建设工程施工合同》中工程进度款支付的程序1）工程量计量2）承包商提高报表3）工程师审核和签认4）业主支付
3、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观支配指导和政府监督下的竞争；2）投标是在同等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避开了不合格的承包商参加承包
4.FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的说明依次是什么？1）合同协议书；2）中标函；3）投标函；4）专用条件；5）通用条件；6）规范7）图样；8）资料表和构成合同组成的其他文件
5.简述合同的法律特征°1）合同是同等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为2）合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的3）合同是当事人意思表示一样的协议
6、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同同等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）恳切信用原则；5）公允合理原则
7.依据《合同法》规定，无效合同的范围主要有哪几种？1）一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益2）恶意串通、损害国家、集体或第三方利益3）以合法形式掩盖其非法目的4）损害社会公共利益5）违反法律行政法规的强制规定
8.建设工程竣工验收应具备的条件是什么？1）完成建设工程设计和合同中规定的各项内容2）有完整的技术档案和施工管理资料3）工程运用的主要建材、配件和设备进场试验报告4）有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件5）有施工单位签署的工程保修书
9、不行抗力的范围包括哪些方面？因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾难
10.我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些？1）投标担保2）履约担保3）预付款担保4）业主支付担保
11.简述无权代理的主要表现形式
（1）根本无权的代理⑵授权行为无效的代理分）
（3）超越代理权范围进行的代理
（4）代理权消亡以后的代理
12、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设支配；3）有能够满足施工须要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发
13.通常依据工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？1）设计变更；2）施工措施变更；3）支配变更；4）条件变更；5）新增工程
14.简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式
（1）提交工程师确定
（2）提交争端裁决委员会确定
（3）双方协商
（4）仲裁仲裁
15、变更价款的确定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更
16.简述工程变更的分类通常依据工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为1）设计变更；2）施工措施变更；3）支配变更；4）条件变更；5）新增工程
17.简述合同争议仲裁的基本原则1）以事实为依据，以法律为准；2）先行调解；3）保障当事人同等的行使权力；4）自治原则；5）一次裁决；6）独立仲裁
18.合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在哪些方面？1）合同是工程项目管理的核心2）合同是承包双方履行义务，享有权利的法律基础3）合同是处理工程项目实施过程中各宗争吵和纠纷的法律依据
19.简述《建设工程施工合同（示范文本）》的组成协议书、通用条款、专用条款；并附有承包人承揽工程一览表、发包人供应材料设备一览表和工程保修书三个附件
20.简述FIDIC施工合同条件中基准日期的概念及与之相关的规定基准日期是作为评判某种风险是否属于承包商在投标阶段所应考虑到的分界日，假如事务发生在此之前，就由承包商应担当责任；假如事务或状况发生在该日期之后，其结果导致承包商施工成本增加，则业主应予以补偿
21、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同
23、简述合同变更中应留意哪些问题？1）业主或工程师的口头变更指令2）业主和工程师的认可全必需限制3）工程变更不能免去承包商的合同责任4）工程便更不能超过合同规定的工程范围5）应留意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的冲突性6）合同内容的任何变更都必需经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必需提出变更补偿问题
24.简述合同成立的概念和基本要件指当事人就合同主要条款达成了合意；1）存在双方或多方订约当事人2）订约当事人对主要条款达成了合意3）合同成立一般要经过要约和承诺阶段
五、计算分析题
1.在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理承包商因解除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3,原定工期30天合同中工程量增减的约定幅度为10%请问针对这一事务，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？分析可以索赔工程量=3600・2700（1+10%）=630m3630/索赔工期=2700/30得索赔工期=7天
2.通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方接受FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同合同总价2600万元，合同工期13个月同时，业主与监理单位签订了托付监理合同该工程在施工过程中，接连发生了下例事务事务1开工时，因业主不能刚好供应图纸，使工期延误8天；事务2因季节大雨导致工程全面停工4天；’事务3因异样恶劣天气导致工程全面停工3天；事务4因工程师对隐藏工程复检而导致某关键工作停工2天，隐藏工程复检合格问题
（1）假如承包方针上述1〜3事务提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准说明理由
（2）在事务4中，工程师的做法是否妥当对于“隐藏工程复检合格”的结果该如何处理
（3）经工程师认定的索赔工期为多少天？分析
（1）是；由于业主缘由造成的工期延误，故应批准工期和费用的补偿
（2）是；按规定发包人承包由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失、工期延误
（3）事务1赔付工期8天，事务2赔付3天，事务4赔付2天共赔付8+3+2=13天
3.某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了托付监理合同承、发包双方在专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定约定工程量增减的约定幅度为10%对变更合同价款确定的程序规定如下
（1）工程变更发生后的7天内，承发包应提出变更工程价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价款；
（2）若工程变更发生后7天内，承包商不提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；⑶工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认若无正值理由不确认时，自报告送达之日起，14天后该报告自动生效问题
（1）变更合同价款应按什么原则进行确定？
（2）该合同中所述变更价款的程序规定是否符合《建设工程施工合同（示范文本）》的规定假如不符合，应如何修改？
（3）在该工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了不明软土层，监理工程师指令承包商进行处理承包商因处理软土层土方工程量由原来的3000m3增至3600m3,原定工期40天在监理工程师批准的进度支配中，土方工程为关键工作针对这一事务，承包商是否可以提出索赔说明理由并计算承包商可索赔的工期为多少天？分析
（1）合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格变更合同价款
（2）不符合；把
（1）~
（3）中的“7”天改为“14”天
（3）可以；施工条件的变更造成的价款的增加承包商可提出索赔；索赔工程量=3600-3000（1+10%）=300天300/索赔工期=3000/40可索赔工期二4天
4.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同合同中约定主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工单价为40元/工日，窝工工费10元/工日合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作须要5天时间，机械5台班，人工30个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出干脆费补偿额为多少元？分析因停电造成赔付人工=20*10=200元机械=2*100=200元因业主指令增加新工作补偿人工=30*40=1200元机械=5*800=4000元材料=5000元合计10600元；总共可补偿10600元
5.某项目合同约定接受调价公式法进行结算合同价为80万元，并约定合同价的70%为可调部分可调部分中，人工占40%,材料占45%,其余占15%结算时人工费、材料费价格指数分别增长了10%、15%,其他未发生变更则该工程实际结算款额为多少万元？分析可调部分=80*70%=56万元人工=56*40*（1+10%）=
24.64万元材料=56*45%（1+15%）=
28.98万元其他部分=56*15%=
8.4万元不行调部分=80*（1-70%）=24万元实际结算款额=24+
8.4+
28.98+
24.64=
86.02万元
6.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工60工日，机械停工2个台班；增加协作用工20工日，机械1个台班合同约定人工单价为30元/工日，人员窝工补贴费12元/工日，机械台班单价为1000元/台班，折旧费200元，台班，包括管理费、利润等在内的含税综合费率为17%计算承包商可得该项索赔金额分析1窝工人工=60*12=720元机械=2*200=400元增加人工二20*30=600元机械=1*1000=1000元干脆索赔二720+400+600+1000=2720元2其他=2720*17%=
462.4元3总赔付金额=2720+
462.4=
3182.4元
7.某建设项目业主与甲施工单位依据FIDIC1999版施工合同条件签订了施工总包合同，合同工期为200天合同中保函手续费为20万元，工程延期时，保函手续费相应增加合同履行过程中，发生了下列事务事务1因不行抗力事务发生致使开工日期推迟30天事务2因异样恶劣气候停工1天事务3因季节性大雨停工5天事务4因设计分包单位延期交图停工6天上述事务均未发生在同一时间问题
1.上述各事务发生后施工单位能否获得相应的工期和费用补偿，为什么？
2.甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少万元？分析
1、事务1为不行抗力，可获得相应的工期和费用补偿事务2为异样气候条件，可获得工期补偿事务3为可预见事务，属于承包商应担当的风险，不能获得补偿事务4属业主责任，可获得工期和费用补偿
2、事务1和事务4可获得费用补偿补偿工期=30+6=36天保函手续费=30/200*20=
3.6万元C、供应年、季、月工程进度支配及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
16、设计人的设计工作进展不到托付设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而确定停建该项目，单方发出解除合同的通知依据设计范本的规定，设计人应（D）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
17.签订保证合同的当事人应当是（C）A.债权人与债务人B.保证人与被保证人C.债权人与保证人D.保证人与债务人
18.在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是（C）A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼
19.建筑工程合同信息管理具有的特点不包括（A）A.精确性B.综合性C.时效性D.困难性
20.甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括（C）A.主体B.客体C.时间D.内容
21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A、停工责任在发包人，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不刚好做出答复，导致承包人无法复工，由发包人担当违约责任D、停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延
23.合同关系的内容是指（B）A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人
24.下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（A）A.等价有偿原则B.恳切信用原则C.自愿原则D.合法原则
25.依据《合同法》，下列合同成立的是（C）A.要约通知到达受要约人B.要约通知发出C.承诺通知到达要约人D.承诺通知发出
26、材料选购在交货清点数量时发觉，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内选购方应（B）A、拒付货款并索赔B、依据订购数量刚好付款C、依据实际交货数量刚好付款D、待供货方补足数量后再付
27、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）oA、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
28.下列关于合同成立地点的说法中不正确的是（D）A.双方当事人签字盖章地为合同成立地B.接受数据电文的收件人主营业地为合同成立地C.债务人的经常居住地为合同成立地D.口头协议的承诺生效地为合同成立地
29.因重大误会订立的合同，当事人一方有权（A）A.请求人民法院撤销B.请求人民法院确认无效C.解除合同D.变更合同
30.乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使（C）A.债务权B.撤销权C.代位权D.抗辩权
31、由于业主供应的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔承包商（C）A、因不属于自己的缘由拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事务提出的索赔属于应（D）A、由承包商担当的风险责任B、赐予费用补偿并顺延工期C、赐予费用补偿但不顺延工期D、赐予工期顺延但不给费用补偿
33.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应当是（A）A.发包人B.承包人C.工程师D.设备供应商
34.下列关于合同文件的表述中，不正确的是（D）A.专用条款的内容比通用条款的说明更明确、具体B.合同文件中专用条款的说明优于通用条款C.合同文件之间应能相互说明、互为说明D.专用条款与通用条款是相对立的
35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系
36、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）A业主的代理人B业主的托付人C施工合同的当事人D确定独立的第三人
37.在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量担当监理责任是代表（C）A.社会公众B.建设行政主管部门C.建设单位D.工程质量监督站
38.监理托付合同中，属于托付人权利有（B）A.生产工艺设计认定权B.选择工程分包单位的认可权C.施工质量的检验权D.工程建设有关协作单位协调主持权
39.在某施工合同履行中.由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（D）A.监理工程师B.监理单位C.项目经理D.建设单位
40.FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括（B）A.工程任何部分标高、位置和尺寸的变更B.因施工须要，施工机械日常检修时间变更C.合同甲工程量变更D.工作质量和其他特性的变更
41、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同B从合同C独立合同D无条件地必需履行的合同
42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
43.一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（C）A,3个月B.6个月C.12个月D.24个月
44.对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为（D）A风险回避B.风险限制C.风险保留D.风险转移
45、监理招标的宗旨是指对监理单位（A）的选择A实力B报价C信誉D经济实力
46.仲裁裁决的作出应当依据A.全体仲裁员的看法B.多数仲裁员的看法C.首席仲裁员的看法D.仲裁委员会主任的看法
47.在确定工程变更价款时，假如合同中没有类似或适用的价格，此变更价格（C）A.由业主提出，工程师批准执行B.由工程师提出，业主批准执行C.由承包商提出，工程师批准执行D.由承包商提出，业主批准执行
48、中标的承包商将由（B）确定A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师
49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位
50.在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（A）A.工期B.费用c.工期和费用D.工期、费用和利润
51.在施工合同中，担当因工程师指令失误和其他非承包人缘由发生的追加合同价款的是（D）A.承包人B.工程师与发包人共同C.工程师D.发包人
52、业主在（B）合同中担当的风险最小A可调总价B不行调总价C单价D成本加酬金
53、依据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）0A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
54.在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是（A）A.雇主B.承包商C.分包商D.设计单位
55.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指（A）A.拟建办公楼B.甲单位和乙单位C.甲单位与乙单位签订合同的行为D.甲单位的权利和乙单位的义务
56、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一样时，应以（A）为准A.招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头说明C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
57、由于承包商的缘由使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）oA、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作
58.要式合同必需接受（D）A.口头形式B.法律规定的形式C.口头或书面形式D.书面形式
59.依据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是（B）A.合同是当事人意思表示一样的协议B.合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有同等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议
60.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为（C）A.合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效
61、下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入支配C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实
62、投标文件对招标文件的响应有微小偏差，包括（）oA、供应A.的合投同标未担生保效有时瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求
63.合同的保全发生在B.合同生效期间C.合同被判定为无效后D.合同被撤销后依据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消逝的行使期限是（A）
64.A.1年内B.2年内C.3年内D.4年内
65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）oA、节约招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈
66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现模糊不清或不一样时，下列中说明依次排列正确的为（A）C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
67.下列表述中，不属于无效合同的是（D）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益B.损害社会公共利益C.以合法形式掩盖非法目的D.乘人之危订立的合同
68.建设工程竣工验收应具备的条件不包括（B）A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质证件C.施工单位签署的工程质量保修书D.主要建筑材料的进场试验报告A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
69、施工合同中，承包人依据工程师提出的施工进度支配修改建议进行了修改，由于修改后的支配不合理而导致的窝工损失应当由（C）担当A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同
70、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
71.依据《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是（C）A.安装工程一般不超过合同价的10%B.建筑工程一般不超过合同价的10%C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%
72.工程师可以对已阅历收的隐藏工程提出重新检验的要求，若重新检验发觉工程质量不合格时，则应（A）A.由承包人担当其全部费用，工期不予以顺延B.由发包人担当其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人担当其全部费用，工期应予以顺延D.由承包人和发包人共同担当其全部费用，工期应予以顺延
73、在工程施工中由于（B）缘由导致的工期延误，承包方应当担当违约责任A、不行抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变更
74、托付任务并负责支付酬劳的一方称（B）A承包人B发包人C出资人D出工人
75.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不行抗力，致使承包人负责选购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的担当方是（A）A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人
76.勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的托付任务下列选项中错误的是（B）A.GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质（含凿井）、工程测量和工程物探B.GF・2000・0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测C.GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D.GF-
2000.0210版本适用于专业建设工程的设计
77、受招标人的托付，代为从事招标活动的中介组织是（C）A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位
78、监理招标主要是对监理单位（B）的选择A报价B实力C人员数量D设备
79.由于承包商的缘由使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作
80.FIDIC（1999年版）合同条件中，适用于建设项目规模大、困难程度高、雇主供应设计的项目的合同条件是（A）A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书D.绿皮书
81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）oA固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
82、在进度限制中，（B）不属工程师的任务A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收
83.依据施工合同示范文本规定，索赔事务发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B）A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据
84.依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有（C）A.合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D.由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行
85、材料选购在交货清点数量时发觉，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，选购方应（B）0A拒付货款并索赔B依据订购数量刚好付款C依据实际交货数量刚好付款D待供货方补足数量后再付
86、工程分包的说法错误的为（A）A是违法的B是从工程承包人担当C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
87.可以为施工承包商供应履约担保的单位是（C）A.建设行政管理机关B.监理协会C.企业法人D.学校
88.下列有关和解的描述中，错误的是（B）A.和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B.和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C.和解的方式和程序特别灵敏D.和解解决争议节约开支和时间
89、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
90、自中标通知书发出（C）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同A15天B21天C30天D35天
91.工程价款限制程序分为三个阶段，下列说法错误的是（B）A.约定预付款方式属于准备阶段B.工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段C.承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D.工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段
92.合同关系的内容是指（B）A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人
93、保证方式没有约定或约定不明确的，按（A）担当担保责任A、保证B、连带保证C、违约D、合同
94、当事人接受合同书形式订立的，自（C）合同成立A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一样看法时
95.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（B）A.要约到达受要约人之前到达要约人B.承诺通知到达要约人之前到达要约人C.承诺通知发出之前到达要约人D.承诺通知到达要约人之后到达要约人’
96.依据《合同法》，下列有关担当违约责任的说法中，错误的是（C）A.实际履行和损害赔偿可以同时运用B.违约金和定金不能同时选用‘C.违约金是担当违约责任的必备形式D.违约金和损害赔偿可以同时运用
97、确定中标人后（B）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标状况的书面报告A、15天B、21天C、30天D、35天
98、下列说法不正确的是（C）oA、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类B、只有不属于法规规定必需招标的项目才可以接受干脆托付方式C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
99.依据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是（B）A.招标与投标B.要约与承诺C.讨价还价D.出价与承揽
100.施工合同履行中，某隐藏工程经工程师检验后进行了隐藏之后工程师又要求对已隐藏的工程重新进行检验检验结果表明该隐臧工程的施工质量合格，则（A）A.发包人担当全部费用，工期相应顺延B.发包人担当全部费用，工期不予顺延C.承包人担当全部费用，工期不予顺延D.承包人担当全部费用，工期相应顺延
101、监理招标主要是对监理单位（B）的选择A、报价B、实力C、监理人员数量D、设备
102、由于承包商的缘由导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B）oA、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作
103.依据施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度支配后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改看法假如工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改看法，则视为（B）A.工程师已经确认，承包人不再担当支配的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应担当支配的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度支配D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
104.在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是（C）A.有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B.承包人应妥当做好已完工程的爱惜和移交工作C.原合同中有关结算、清理的条款失效D.已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人担当105＞合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D）oA、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数
106、依据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）＜＞A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着解决以上事项的遗留问题B、向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确C、供应年、季、月工程进度支配及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
107、在进度限制中，（B）不属工程师的任务A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收
108、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同
109.建设工程托付监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向托付人赔偿的原则是（C）A.按托付人认为受到的损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金
110.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（B）A.1万元B.3万元C.5万元D.7万元
111、材料选购在交货清点数量时发觉，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内选购方应B oA、拒付货款并索赔B、依据订购数量刚好付款C、依据实际交货数量刚好付款D、待供货方补足数量后再付
112、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）oA、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期
113、假如投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变更引起承包商实际投入成本的增加，应由（A）赐予补偿A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书D.绿皮书
115.索赔依据处理的方式可分为A.工期索赔和费用索赔B.工程延误索赔和工程变更索赔C.合同内索赔和合同外索赔D.单项索赔和综合索赔
114.FIDIQ1999年版）合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是（D）
116.在工程变更的分类限制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是（C）A.支配变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更
117.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（C）A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
118.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书
119.下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是（B）A.时效性B.科学性C.综合性D.困难性
120.合同法律关系的构成要素不包括（C）A.主体B.客体C.时间D.内容
121.下列合同不属于双务合同的是（C）A.买卖合同B.租赁合同C.赠与合同D.建设工程合同A.传真B.登记C.电子邮件D.信件
122.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（B）
123、工程分包的说法错误的为（A）oA、是违法的B、是从工程承包人担当的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
124、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事务提出的索赔属于应（D）A、由承包商担当的风险责任B、赐予费用补偿并顺延工期C、赐予费用补偿但不顺延工期D、赐予工期顺延但不给费用补偿
125.依据《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是（C）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告
126.依据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是（B）A.招标与投标B.要约与承诺C.讨价还价D.出价与承揽
127.合同的转让不包括（D）A.合同权利的转让B.合同义务的转移C.合同权利义务的概括转让D.合同权利义务内容的变更
128、《监理合同》规定，由于业主或第三方的缘由使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）0A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
二、多项选择题
1、必需进行招标的项目包括（CDE）A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的项目D、全部或部分运用国有资金投资或者国家融资的项目E、运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目
2.某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括（ABCDE）A.人工费B.材料费C.机械费D.管理费E.利润
3、工程实际进度与进度支配不符时，承包人应当依据工程师的要求提出改进措施（AB）A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的缘由造成工程实际进度与经确认的进度支配不符的，全部后果都由承包商自行担当C、因承包人自身缘由造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、接受改进措施后，必需顺延工期E、改进措施后，进度照旧不符的，工程师可以要求承包人修改进度支配，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准
4.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（BDE）A.专业承包合同B.可调整价格合同C.分包合同D.成本加酬金合同E.固定价格合同
5.《建设工程施工合同》由哪三部分组成ABC。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
