还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
案例
一、某工程项H,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议在施工公开招标中,有A、B、C、D、E、F、C、H等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求,但建设单位以A施工单位是外地企业为由不允许其参加投标,而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求建设单位最终确定G施工单位中标,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引起了一场火灾火灾结束后48小时内,G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费估计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位暂时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其它施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元,并估计工程所需清理、修复费用200万元损失情况经项目监理机构审核属实问题
1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处,并说明理由
2.在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由
3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处,说明理由,并写出正确作法
4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标说明理由
5.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或者费用(不考虑保险因素)?
一、答案
1.在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同不妥,依照招投标法,应于30天内签订合同在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议不妥依照招投标法,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
2.监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的以所处地区作为确定投标资格的依据是•种歧视性的依据;这是招投标法明确禁止的;
3.评标委员会组成不妥,不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任.正确组成应为评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二
4.B、F两家施工单位的投标不是有效标D单位的情况可以认定为低于成本,F单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求,属重大偏差D、H两家单位的投标是有效标,他们的情况不属于重大偏差
5.安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力建设单位应承担•的费用包括工程本身损失150万元,其他单位暂时停放在现场的汽车损失25万元,待安装的设备的损失100万元,工程所需清理、修复费用所谓人减下来了,事故升上去了木案中建造公司浮现的情况是很常见的,建造施工单位本来就是事故多发,危(wei)险性较大,生产安全问题比较突出的领域,更应当将安全生产放在首要位置来抓,否则难免浮现安全问题甚至发生事故《安全生产法》第19条第1款明确规定鲂山、建造施工单位和危(wei)险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”这样规定,对•于提高生产经营单位对安全生产的重视程度,健全生产经营单位安全生产管理机构和管理人员,具有重要意义本案中,建造公司领导撤销安全生产管理机构,违反安全生产法的上述规定,应当承担相应的法律责任
一、某建甄施工队在城市一街道旁期厂个熊馆I地拆除钢管脚手架,铜管紧;!物卜临街血架设彳]1UKV的^卜h蜀,高建甄制W2札山]街迫强矿甲I无法解测I满过近的可虹上午下过雨-黄全员向施工H人旃过操作方式,要求立杆不警住上拉,应做向下成•上y凡后」1-匚电二橙招画“女儿墙”内^^工作的湿I即将更利骨汗瑚存富实用侦上优I肋!拆队的推钢管脚乎墨一立札向上抻H一段W盗膈马、V以墙棱为支勿檎管闩I-.成斜向,欲将管J•斜♦拉后置于屋顶上,由于斜度过大十钠管监街•端触及高压线上当时瑞上比较溢・KF着棱交小.姓挞出火仁将排埼的管子烧霄25度…4t日畲豹I|佬近管『烧有此,身上穿若化舒衣耻当叩燃烧起来,人体体被烧饥刘存富」的管六科也被烧二校卜工友及时跑上棣精火扑虻招受害者送氏院•十1史烧停由1枳这50%,由I■叩吸街卬奁竭「抢救无敦,JP月20山丘12小八门人刘存节说伤ilii羯达i%-三根手指残疾卜^查,川人单应^仃该种作W的(1业指异书.作|卜时无现场成督JL鸟津丈木接受足邮场垢训和安全培如商L杼衬从农村来到施工队仅僮4Y1r宜修)£侗⑴翎的不安全状态高压建造物位近,工作场场I,M隔不足.⑵人的不堂全行为(D不按镐足的加A挽作’把立杵?曲上厅扬.上使用呢护和业的腿陷,不穿笛全服棘(I)作业ir球切断斜k.线供电⑵不采取H全措施4批管距.高氏^丑近们未屋1仅陶声1n血⑶没仃也险n业捍序⑷作业组稣不*理
①伸人侦安排不泠理[工K不具街安光生产H勺知’捋雁加运从驱危(wei)险俱J一任务而成场描d丸L责在者即⑴门搜舟T•看气,•文,削存富⑵额外跖I■者:建造施工队主要负^人、安全牛?忸宜人
(3)H耍如E建城施.匚队主要〃货人成立个1项4■.自nr及预防拓施⑴制建〉降作业的仆业即艮或者指号帮.规定狭“邛m业必对橱岛JE簇供电或者E垠隔成措施,七专A负一现场监督⑵g国行严格的业苗躬训科安全培•
九、背景某汽车创造厂土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇见松软石,因此工期提前1个月但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加艰难,由此造成为了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月由于施工速度减慢,使得部份施工任务拖到雨季进行,按普通公认标准推算,又影响工期2个月为此承包商准备提出索赔问题
1、该项施工索赔能否成立?
2、在该索赔事件中,应提出得索赔内容包括哪些方面?
3、通常施工索赔的程序是怎样的?
4、监理工程师应如何审查索赔报告?答
1、该项索赔能成立施工中发生的地质条件的变化是由业主原因造成的
2、索赔内容应包括费用索赔和工期索赔
3、索赔程序
(1)发出索赔意向通知;
(2)递交索赔报告;
(3)监理工程师审查索赔报告;
(4)监理工程师与承包人商议补偿;
(5)监理工程师索赔处理决定;
(6)业主审查索赔处理;
(7)承包人是否接受最终索赔处理
4、监理工程师应抓紧时间对索赔报告进行分析,提出处理意见,并在合同规定的时间内对索赔赋予答复,在索赔事件发生后,也应积极采集证据,以便分清责任,反击对方的无理索赔要求
十、某工程,建设单位与监理公司签订了施工阶段的监理合同,与承包商签订了施工合同工程施工中发生了如下事件(I)承包人按合同规定负责采购该工程的材料设备,并提供产品合格证明在材料设备到货前,承包人按合同规定时间通知工程师清点,工程师在清点时发现采购的设备要求也不符
(2)合同约定该工程的门窗安装普通玻璃,颜色未明确承包人认为白玻透光性好,性价比高,又不宜过时,属大众化产品,故采购了白玻施工后业主认为,绿色时近两年的流行色,绿玻美观、时尚,又有一定的防紫外线功能,要求改装绿玻承包人不允许,由此双方产生了争议问
(1)对于合同约定由承包人采购材料设备的,在质量控制方面对承包人有什么要求?
(2)对本案中发生的设备质量问题,监理工程师应如何处理?
(3)依《施工合同文本》规定,此时业主和承包人可以通过什么方式处理此施工争议?答
(1)承包方应对专用条款的约定及设计和有关标准的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明,对其质量负责承包人应在材料设备到货前24小时通知工程师清点
(2)对采购设备与设计标准要求不符的问题,监理工程师应要求承包人在规定的时间内将设备运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延
(3)合同当事双方通过和解或者要求合同管理及其有关主管部门调解解决如当事人不愿和解、调解或者和解或者调解不成的,双方可以通过专用条款内约定的方式(仲裁或者诉讼)解决争议
十一、案情简介2003年3月,被告人顾某(杭州市余杭区运河镇个体建造工匠)在没有资质承建工业匚房的情况下,超越承建范围,与桐乡某搪瓷制品有限公司法定代表人胡某签订协议,承建该公司的球磨车间在施工过程中,被告人顾某违反规章制度,没有按照规定要求的施工图施工,且没有采取有效的安全防范措施,冒险作业,留下事故隐患2003年4月16日15时许,施工人员砌筑完球磨车间西墙后,在墙身顶部浇天沟时,由于墙身全部采用五斗一盖砌筑,且中间没有立柱或者砖墩加固,天沟模板没有落地支撑,导致墙身失稳崩塌,造成高某被墙体压住而死亡、沈某等3人轻伤、韩某轻微伤的重大伤亡事故答桐乡法院审理认为,被告人顾某在无建造资质的情况下承建工业厂房,超越承建范围,且在施工过程中违章作业,造成一起1人死亡4人受伤的重大伤亡事故,其行为已构成重大责任事故罪法院同时考虑到被告人顾某在案发后认罪态度较好,且已对各受害人的经济损失作了赔偿确有悔罪表现等情节,依法作出如下判决被告人顾某犯重大责任事故罪,判处有期徒刑1年,缓刑1年我国《刑法》第134条规定“工厂、矿山、林场、建造企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,于是发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特殊恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑”重大责任事故罪的成立以行为人在生产、作业过程中违反规章制度或者强令工人违章冒险作业,发生了“重大伤亡事故”或者造成为了“其他严重后果”为必备条件本案中,被告人顾某在无建造资质的情况下承建工业厂房,超越承建范围,且在施工过程中违章作业,造成一起1人死亡4人受伤的重大伤亡事故,其行为已构成重大责任事故罪,依法应受到刑事追究
十二、按合同规定的总工期计划,应于XX年X月x日开始现场搅拌混凝土因承包商的混凝土拌和设备迟迟运不上工地,承包商决定使用商品混凝土,但为业主否决而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土承包商不得己,惟独继续组织设备进场,由此导致施工现场停工、工期迟延和费用增加对此承包商提出工期和费用索赔分析而业主以如下两点理由否定承包商的索赔要求1已批准的施工进度计划中确定承包商用现场搅拌混凝土,承包商应遵守2拌和设备运不上工地是承包商的失误,他无权要求赔偿最终结果因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土施工方案不是合同文件,则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用,不必经业主批准因为按照惯例,实施工程的方法由承包商负责他在不影响或者为了更好地保证合同总目标的前提下,可以选择更为经济合理的施工方案业主不得随便干预在这前提下,业主拒绝承包商使用商品混凝土,是一个变更指令,对此可以进行工期和费用索赔但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出最终承包商获得了工期和费用补偿
十三、在一房地产开辟项目中,业主提供了地质勘察报告,证明地下土质很好承包商作施工方案,用挖方的余土作通往住宅区道路基础的填方由于基础开挖施工时正值雨季,开挖后土方潮湿,且易碎,不符合道路填筑要求承包商不得不将余土外运,此外取土作道路填方材料对此承包商提出索赔要求分析工程师否定了该索赔要求,理由是,填方的取土作为承包商的施工方案,它因受到气候条件的影响而改变,不能提需索赔要求在本案例中即使没有下雨,而因业主提供的地质报告有误,地下土质过差不能用于填方,承包商也不能因为此外取土而提出索赔要求因为1合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责而地下土质可用于填方;这是承包商对地质报告的理解,应由他自己负责2取土填方作为承包商的施工方案,也应由他负责本案例的性质彻底不同于由于地质条件恶劣造成基础设计方案变化,或者造成基础施工方案变化的情况200万元施工单位应承担的费用包括C施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费估计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元,大火扑灭后C施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元
二、某城市建设项日,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位工程实施中发生了下列事件事件1桩基工程开始后,专业监理工程师发现,甲施工单位未经建设单位允许将桩基工程分包给乙施工单位,为此,项目监理机构要求暂停桩基施工征得建设单位允许分包后,甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查,经审查乙施工单位的资质条件符合要求,可进行桩基施工事件2桩基施工过程中,浮现断桩事故经调查分析,此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度,擅自改变施工方案引起对此,原设计单位提供的事故处理方案为断桩清除,原位重新施工乙施工单位按处理方案实施事件3为进一步加强施工过程质量控制,总监理工程师代表指派专业监理T.程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改,修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审杳批准后实施事件4工程进入竣工验收阶段,建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜,同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位事件5项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现,缺少乙施工单位的工程档案,甲施工单位的解释是按建设单位要求,乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交;在检查乙施工单位的工程档案时发现,缺少断桩处理的相关资料,乙施工单位的解释是断桩清除后原位重新施工,不需列入这部份资料问题
1.事件I中,项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么?
2.项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故?
3.事件3中,总监理工程师代表的做法是否正确?说明理由
4.指出事件4中建设单位做法的不妥之处,写出正确做法
5.分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题,项目监理机构应如何处理?【参考答案】
1.1审杳甲施工单位报送的分包单位资格报审表,符合有关规定后,由总监理工程师予以签认2对乙施工单位资格审核以下内容
①营业执照、企业资质等级证书
②公司业绩;
③乙施工单位承担的桩基工程范围;
④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证
2.1及时下达《工程暂停令》;2责令甲施工单位报送断桩事故调查报告;3审查中施工单位报送断桩处理方案、措施;4审查允许后签发《工程复工令》;5对事故的处理和处理结果进行跟踪检查和验收;6及时向建设单位提交有关事故的书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档
3.⑴指派专业监理工程师修改监理实施细则做法正确总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责2审批监理实施细则的做法不妥应由总监理工程师审批
4.要求监理单位和甲施工单位各自对工程档案进行验收并移交的做法不妥应由建设单位组织建设工程档案的预验收,并在工程竣工验收后统一向城市档案管理部门办理工程档案移交
5.1甲施工单位应汇总乙施工单位形成的工程档案或者乙施工单位不能自行办理工程档案的验收与移交;乙施工单位应将工程质量事故处理记录列入工程档案2与建设单位沟通后,项目监理机构应向甲施工单位签发《监理工程师通知单》,要求尽快整改
三、政府投资的某工程,监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位工程实施中发生了下列事件事件1工程招标时,A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审,并在投标截止时间前提交了投标文件评标时,发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章,但没有投标单位法定代表人的签字,惟独法定代表人授权书中被授权人的签字招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定;B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价,分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期,但在投标文件中明确表示如果中标,合同工期按定额工期400天签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误事件2经评标委员会评审,推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人在中标通知书发出前,建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价,以价格低者为中标单位,按原投标报价签订施工合同后,建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据监理单位认为建设单位的要求不妥,并提出了不允许见,建设单位最终接受了监理单位的意见,确定G投标单位为中标单位事件3:开工前,总监理工程师组织召开了第一次工地会议,并要求G单位及时办理施工许可证,确定工程水准点、坐标控制点,按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续事件4开工前,设计单位组织召开了设计交底会会议结束后,总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》,提交给设计单位事件5施工开始前,G单位向专业监理工程师报送了《施工测量成果报验表》,并附有测量放线控制成果及保护措施专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认问题
1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效说明理由
2.事件2中,建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法
4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法
5.事件5中,专业监理工程师还应检查、复核哪些内容?【参考答案】11A单位的投标文件有效招标文件对此没有具体规定,签字人有法定代表人的授权书2B单位的投标文件有效招标文件中对高报价没有限制3C单位的投标文件无效没有响应招标文件的实质性要求或者附有招标人无法接受的条件4D单位的投标文件有效“总价金额汇总有误属于细微偏差或者明显的计算错误允许补正
2.1确定中标人前,招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行商议;2招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
3.1不妥之处总监理工程师组织召开第一次工地会议正确做法由建设单位组织召开2不妥之处要求施工单位办理施工许可证正确做法由建设单位办理3不妥之处要求施工单位及时确定水准点与坐标控制点正确做法由建设单位监理单位确定
4.1不妥之处设计单位组织召开交底会正确做法由建设单位组织2不妥之处总监理工程师直接向设计单位提交《设计修改建议书》正确做法应提交给建设单位,由建设单位交给设计单位
5.1检查施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设鉴定证书;2复核平面和高程控制网和暂时水准点的测量成果
四、某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同示范文本》签订了施工合同经建设单位允许,甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位在合同履行中,发生了如下事件事件1在合同约定的工程开工FI前,建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场,使审核签认了《工程开工报审表》并通知了项FI监理机构事件2在施工过程中,甲施工单位的资金浮现艰难,无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请:项目监理机构受理并征得建设单位允许后,即向乙施工单位签发了付款凭证事件3:专业监理工程师在巡视中发现,乙施工单位施工的某部位存在质量隐患,专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知甲施工单位回函称,建设单位已直接向乙施工单位付款,于是本单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任事件4甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后,建设单位于2003年9月20口组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收,工程竣工验收通过,各单位分别签署了质量合格文件建设单位于2004年3月办理了工程竣工备案因使用需要,建设单位于2003年10月初要求乙施工单位按其示意图在己验收合格的承重墙上开车库门洞,并于2003年10月底正式将该工程投入使用2005年2月该工程给排水管道大量漏水,经监理单位组织检查,确认是因开车库门洞施工时破坏了承重结构所致建设单位认为工程还在保修期,要求甲施工单位无偿修理建设行政主管部门对责任单位进行了处罚问题
1.指出事件1中建设单位做法的不妥之处,说明理由
2.指出事件2中项目监理机构做法的不妥之处,说明理由
3.在事件3中甲施工单位的说法是否正确?为什么?
4.根据《建设工程质量管理条例》,指出事件4中建设单位做法的不妥之处,说明理由
5.根据《建设工程质量管理条例》,建设行政主管部门是否应该对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行处罚?并说明理由答案
1、不妥之处建设单位接受并签发甲施工单位报送的开工报审表(1分);理由开工报审表应报项目监理机构(1分),由总监理工程师签发(1分),并报建设单位(1分)
2、不妥之处项目监理机构受理乙施工单位的支付申请(1分),并签发付款凭证(I分);理由乙施工单位和建设单位没有合同关系(1分)
3、不正确(
0.5分),分包单位的任何违约行为或者疏忽影响了工程质量,总承包单位承担连带责任(I分)
4、
(1)不妥之处未按时限备案(
0.5分);理由应在验收合格后15日内(
1.5分)备案
(2)不妥之处要求乙施工单位在承重墙上按示意图开车库门洞(
0.5分);理由开车库门洞应经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案(
1.5分)
5、
(1)对建设单位应予处罚(
0.5分);理由未按时备案(1分),擅自在承重墙上开车库门洞(1分)
(2)对监理单位不应处罚(
0.5分);理由监理单位无过错(05分)
(3)对甲施工单位不应处罚(
0.5分);理由甲施工单位无过错(
0.5分)
(4)对乙施工单位应予处罚(
0.5分);理由无设计方案施工(1分)
五、某工程,建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同,依据合同,甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位施工过程中发生了下列事件事件1甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员,并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案,项目经理对该施工方案进行安全验算后,即组织现场施工,并将施工方案及验算结果报送项目监理机构事件2乙施工单位采购的特殊规格钢板,因供应商未能提供出厂合格证明,乙施工单位按规定要求进行了检验,检验合格后向项目监理机构报验为不影响工程进度,总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证卜取样兔检,及验结果合格后,允许该批钢板进场使用事件3为满足钢结构吊装施工的需要,甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊,委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装安装完成后,由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收,验收合格后投入使用,并到有关部门办理了登记事件4钢结构工程施工中,专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的百强螺栓未经报验,存在严重的质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,并报告了总监理工程师甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改乙施工单位为赶工期,边施工边报验,项目监理机构及时报告了有关主管部门报告发出的当天,发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故,造成一人重伤,直接经济损失
4.6万元问题
1.指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处,写出正确做法
2.事件2中,总监理工程师的处理是否妥当?说明理由
3.指出事件3中塔吊验收中的不妥之处
4.指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处,说明理由
5.事件4中的质量事故,甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任?说明理由监理单位是否有责任?说明理由该事故属于哪一类工程质量事故?处理此事故的依据是什么?
1.(5分)
(1)不妥之处安排技术员兼施工现场安全员(
0.5分)正确做法应配备专职安全生产管理人员(1分)
(2)不妥之处对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工(
0.5分)正确做法安全验算合格后应组织专家进行论证、审查(1分),并经施工单位技术负责人签字(1分),报总监理工程师签字(1分)后才干安排现场施工
2.(2分)不妥(1分)理由没有出厂合格证明的原材料不得进场使用(1分)
3.(3分)惟独甲、乙施工单位参加了验收(1分),出租单位(1分)和安装单位(1分)未参加验收
4.(2分)不妥之处向乙施工单位(
0.5分)签发《工程暂停令》(
0.5分)理由《工程暂停令》应由总监理工程师(
0.5分)向甲施工单位签发(
0.5分),
5.(8分)
(1)甲施工单位承担连带责任(
0.5分)因甲施工单位是总承包单位(1分)乙施工单位承担主要责任(1分)因质量事故是由于乙施工单位自身原因造成的成因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的)(
0.5分)
(2)监理单位没有责任项目监理机构已履行了监理职责成项目监理机构已及时向有关主管部门报告)(1分)
(3)事故属于严重质量事故(1分)处理依据质量事故的实况资料(
0.5分);有关合同文件(
0.5分);有关的技术文件和档案(
0.5分);相关的建设法规(
0.5分)
六、某实施施工监理的工程,建没单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合同合同约定开工日期为2022年3月1日,工期为302天建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包经总监理工程师批准的施工总进度计划如图4-1所示(时间单位天)B EH|「十
②寸兽寸广苻⑩,86*〃80*®5T AI17T
⑤G二昌•D G;J k
⑦56图4-1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件事件I由了施工现场外道路未按约定时间开通,导致甲施工单位无法按期开工2022年2月21日,甲施工单位向项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3天,补偿延期开工造成的实际损失3万元经专业监理工程师审查,情况属实事件2C工作是土方开挖工程土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,、工程浮现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12天甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元事件3:F工作是主体结构工程,甲施工单位计划采用新的施工工艺,并向项目监理机构报送了具体方案,经审批后组织了实施结果大大降低了施工成本,但F工作实际持续时间延长了5天,甲施工单位申请须延工期5天事件4甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位,分包合同工期为56天乙施工单位完成设备安装后,单机无负荷试车没有通过,经分析是设备本身浮现问题经设备创造单位修理,第二次试车合格由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和I万元,」工作实际持续时间延长了24天乙施工单位向甲施工单位提出索赔后,甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求问题
1.事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由
2.事件2中,收到甲施工单位报告后,项目监理机构应采取什么措施?应要求甲施工单位采取什么措施?对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复?说明理由
3.事件3中,项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答复?说明理由
4.事件4中,单机无负荷试车应由谁组织?项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复?说明理由根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少?说明理由
四、(20分)
1.(3分)
(1)答复允许推迟3天开工成允许2022年3月4日开工)(1分),允许赔偿损失3万元(1分)O
(2)理由场外道路没有开通属建设单位责任(
0.5分),且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请(
0.5分)
2.(
6.5分)
(1)采取措施下达施工暂停令(
0.5分)要求撤出危(woi)险区域作业人员(
0.5分),制订消除隐患的措施或者方案(1分),报项目监理机构批准后实施(1分)
(2)答复由于难以预料的暴雨天气属不可抗力(
0.5分),施工单位的经济损失不予补偿(1分);因C工作延长12天,只影响工期1天(I分),故只批准顺延工期1天(1分)
3.(4分)
(1)审批程序审查报送方案(
0.5分),组织专题论证(I分),经审定后予以签认(1分)(2答复不允许延期申请(
0.5分)理由改进施工工艺属甲施工单位自身原因(1分)
4.(
6.5分)
(1)甲施工单位组织(1分)注答施工单位组织得(
0.5分)(2答复允许补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元(1分);(C工作持续时间延长12天后)」工作持续时间延长24天,只影响工期1天(
0.5分),允许顺延工期1天(1分)因设备本身浮现问题,不属于甲施工单位的责任(
0.5分)
(3)乙施工单位可顺延工期24天(1分),可获得费用补偿6万元(1分)因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任(
0.5分)
七、【案情】某建造工程公司因效益不好,公司领导决定进行改革,减负增效经研究将公司安全部撤销,安全管理人员8人中,4人下岗,4人转岗,原安全部承担的工作转由工会中的两人负责由于公司领导撤销安全部门,整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任,导致该公司上下Xj安全生产工作普遍不重视,安全生产管理混乱.经常发生人员伤亡事故【分析】安全第一,预防为主”是生产经营单位必须遵守的原则安全生产是不可能自然浮现的,必须有人管,有人负责在发生的诸多事故中,生产经营单位没有安全生产管理机构和安全生产管理人员,是其中很重要的一个原因特殊是实行市场经济以后,不少生产经营单位为了提高经济效益,在进行改革、减人增效过程中,往往首先被改“掉、被减”掉的都是安全生产管理机构或者安全生产管理人员这样做的影响不仅仅是生产经营单位没有了一个机构和几个人,而是给生产经营单位、社会形成一种误导,即发展经济过程中,安全生产不重要,安全生产管理是可有司无的,其后果必然是事故增多,正。